2007年全国一级建造师法规知识全真模拟试卷.doc

2007年全国一级建造师法规知识全真模拟试卷一、单项选择题（共70题。每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.法律意义上的行为是指（）。a.人的活动b.人的有意识的活动c.人的无意识的活动d.人的潜意识的活动2.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。a.主体b.客体c.内容d.义务3.王某参加并通过了房屋建筑工程专业建造师考试，则关于他建造执业范围的表述正确的是（）。a.王某再也没有机会从事公路工程专业b.王某目前只能从事房屋建筑工程c.王某可以从事其他专业中自己熟悉的专业d.王某可以“一师多岗”，同时在两家企业从事建造师工作4.根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（）。a.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督b.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督c.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督d.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督5.关于共同投标协议，说法错误的是（）。a.共同投标协议属于合同关系b.共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议c.共同协议不应同投标文件一并提交招标人d.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任6.在下列犯罪行为中，犯罪主体为特殊主体的是（）。a.抢劫罪b.诈骗罪c.贪污、受贿罪d.故意杀人罪7.专利权的客体不包括（）。a.发明b.技术进步c.使用新型d.外观设计8.根据我国建筑法规定，建筑项目应当在领取施工许可证后的（）内开工。a.1个月b.3个月c.6个月d.12个月9.当事人通过调解解决合同争议是指（）。a.当事人之间通过协商自行解决争议b.通过第三人来协助解决当事人之间的争议c.仲裁机构根据当事人之问的仲裁协议来调解争议d.通过法庭调解来解决当事人之间的争议10.下列行政案件中，人民法院不予受理的是（）。a.认为行政机关侵犯其人身权b.认为行政机关侵犯其经营自主权c.被交通管理部门处以罚款不服d.对交通厅制定的交通管理规定不服11.关于保险合同的特征的表述，其中不正确的有（）。a.保险合同是要式合同b.保险合同是诺成合同c.保险合同是射幸合同d.保险合同主要是由格式条款构成的e.保险合同是双务合同12.根据建设部第93号令建设工程勘察设计企业资质管理规定，工程勘察资质不包括（）。a.工程勘察综合资质b.工程勘察专业资质c.工程勘察劳务资质d.工程勘察行业资质13.甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元。同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。下列甲方请求乙方承担违约责任的做法符合法律规定的是（）。a.只能请求乙方支付4万元的违约金b.只能请求乙方双倍返还定金c.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金d.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用14.在建设工程投标中，中标人的投标应符合下列的条件，除了（）。a.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准b.能够满足招标文件的实质性要求c.经评审的投标价格最低d.投标价格低于成本15.合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。a.按照出资比例b.重新协议c.请求法院d.平均16.建设工程安全生产管理条例第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。a.施工结束b.竣工验收合格c.工程投人使用d.工程保修结束17.中标通知书发出后，招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，（）。a.只需退还投标保证金即可b.要双倍返还投标保证金c.如果给中标人造成的损失小于投标保证金的，只能赔偿损失而不用退还全部投标保证金d.如果给中标人造成的损失超过投标保证金的，除退还投标保证金外还需赔偿损失18.根据招标投标法的有关规定，（）应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。a.招标人b.评标委员会c.工程所在地建设行政主管部门d.工程所在地县级以上人民政府19.下列情形正确的是（）。a.县政府扶持某工厂，决定对该企业免征三年企业所得税b.王某拖欠税款，2006年7月出国留学并未提供担保c.税务人员张某与管辖范围内的私营企业老板李某是大学同学，张某在执行公务期问并未申请回避d.赵某承包一商店，经查应补交税款共计1万元，拖欠不交，税务机关扣押其个人财产20.政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。a.工程建设各方主体的质量行为b.主体结构c.地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为d.环境质量21.关于建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是（）。a.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限b.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为3年c.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期d.电气管线、给排水管道工程，为1年22.固体废物污染环境防治法规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。a.无害化b.减轻污染c.再生利用d.消除污染23.施工单位违反建筑工程安全卫生管理条例的规定，挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处（）20以上50以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。a.建设费用b.工程费用c.挪用费用d.总费用24.工程建设标准根据标准的属性划分，下列错误的是（）。a.技术标准b.没计标准c.工作标准d.管理标准25.有关责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（）机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者有关部门依照法定职权决定。a.工商行政管理b.建设行政主管c.颁发资质证书d.行业主管26.根据建筑法，关于建设工程监理的说法正确的是（）。a.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督b.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正c.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据d.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的27.按工程建设的标准的约束性分类，可分为（）。a.技术标准、管理标准、工作标准b.国家标准、行业标准、地方标准、企业标准c.没计标准、建设定额、施工及验收标准d.强制性标准、推荐性标准28.某工地发生安伞事故导致一名工人受伤，该工人应在（）内提起诉讼才能使自己的权利得到保障。a.2年b.1年c.4年d.20年29.施工机具没备的免赔额为保险金额的（）。a.0.52b.12c.25d.530.以下不能成为安装工程一切险的被保险人的是（）。a.承包商b.技术咨询顾问c.业主雇佣的监理工程师d.制造商或供应商31.建筑工程施工单位不履行保修义务或拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对（）损失承担（）责任。a.保修期内因质量缺陷造成的；双倍赔偿b.保修期内任何原因造成的；双倍赔偿c.保修期内因质量缺陷造成的；赔偿d.保修范围内任何原因造成的；赔偿32.如施工起重机械和整体提升脚手架安装、拆卸单位未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续，除责令限期改正外，还应处（）。a.1万元以上 5万元以下的罚款b.5万元以上10万元以下的罚款c.3万元以上10万元以下的罚款d.1万元以上3万元以下的罚款33.某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以上400万吨的价格购买p.o32.5r水泥100吨，7日内回复有效。”水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”水泥厂的这份电报属于（）。a.要约邀请b.要约c.承诺d.新要约34.建筑工程一切险承诺的内容不包括（）。a.临时工程，如引水、保护堤b.脚手架c.租赁物资d.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失35.合伙人在（）情形下可以退伙。a.未履行出资义务b.执行合伙企业事务时有不正当行为c.个人丧失偿债能力d.其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务36.甲方双方订有仲裁协议，发生纠纷后。甲作为申请人申请仲裁。那么，下列情况下仲裁庭可以缺席判决的是（）。a.甲无正当理由中途退庭b.甲无正当理由拒不到庭c.乙对甲的申请未进行答辩d.乙未经许可中途退庭37.如果代理人以被代理人的名义与自己订立合同，这是（）。a.表见代理b.法定代c.滥用代理权d.有效代理38.根据民法通则的规定，民事诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但从权利被侵害之日起超过（），人民法院不予以保护。a.5年b.10年c.15年d.20年39.下列关于抵押的说法，正确的是（）。a.抵押担保的范围只包括主债权及利息，不包括违约金b.抵押权不因抵押物的灭失而消灭c.抵押权与其担保人的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭d.抵押期间，抵押人不得转让已办理登记的抵押物40.国家专利主管机关依法授予专利申请人及其继承人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这是（）。a.专利申请权b.专利权c.专利发明权d.专利使用权41.建设单位的下列做法中，没有尽到消防安全职责的是（）。a.确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人b.组织防火检查c.定期检验维修消防设施和器材d.在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理42.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内订立书面合同。a.15日b.30日c.1个月d.2个月43.甲公司致电乙公司，欲订购10吨钢材，并提供了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公司致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否接受。然而双方都没有给对方明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为（）。a.合同关系未成立b.合同关系已成立c.合同关系成立且生效d.合同关系成立但未生效44.保证方式没有约定或约定不明确的，（）。a.按一般保证承担保证责任b.由当事人协商承担保证责任c.按连带保证承担保证责任d.由债权人指定的保证人承担保证责任45.根据我国法律关于诉讼时效的规定，诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。a.1年b.2年c.4年d.20年46.工程设计的修改由（）负责。a.原设计单位b.建筑施工单位c.发包单位d.承包单位47.根据招标投标法，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消（）参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直到由工商行政管理机关吊销营业执照。a.2年至5年内b.1年至2年内c.1年至3年内d.2年至3年内48.对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的12，但（）没有免赔额。a.人身伤害b.搬运损失c.抢劫受损d.意外伤害49.下列合同中，不属于有效合同的是（）。a.某十七周岁以自己的劳动收入为主要生活来源的人签订的合同b.用高价购买的商品而签订的合同c.损害社会公共利益的合同d.某甲向某乙借了200元，没有写借条50.有限责任公司的董事会成员中必须有职工代表的情况是（）。a.投资方有一个是国有企业b.投资方有一个是国有投资主体c.投资方是两个国有企业d.投资方是两个以上国有企业或其他两个国有投资主体51.合同当事人双方权利和义务共同指向的对象，即合同法律关系的客体，称作（）。a.客体b.价款c.标的d.物52.某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限，对于此。下面说法正确的是（）。a.该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效b.该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效c.该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效d.该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效53.在当事人订立合同过程中，以下（）情形给对方造成损失的不必承担损害赔偿责任。a.假借订立合同，恶意进行磋商b.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况c.违背诚实信用原则的行为d.因不可抗力54.根据建设工程安全生产管理条例，下面说法正确的是（）。a.设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准b.如查由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任c.监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理d.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改55.某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。a.800元b.1000元c.1800元d.500元56.房地产开发商a公司与建筑施工企业b公司签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方遂决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。下列说法正确的是（）。a.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷b.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决c.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷d.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷57.某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当（）。a.要求法院改判b.直接作出再审的决定c.提交审判委员会讨论决定是否再审d.提请上级人民法院决定58.注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成重大质量事故的，（）。a.责令停止执业1年b.5年以内不予注册c.吊销执业资格证书d.终身不予注册59.代位权的行使范围以（）为限。a.债权人的债权b.债务人的债权c.债务人同意d.人民法院认可60.建设工程发生纠纷时，出于经济、及时解决纠纷的目的，当事人应首先考虑通过（）解决纠纷。a.和解b.调解c.仲裁d.诉讼61.关于建设工程合同订立的下列表述中，正确的是（）。a.建设工程合同可以采用书面形式或口头形式b.发包人可以将一个单位工程的主体肢解成若干部分发包c.建筑法提倡对建设工程实行总承包d.建设工程项目只能招标发包，不能直接发包62.勘察单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处（）的罚款。a.合同约定的勘察费o.5倍以上1倍以下b.合同约定的勘察费1倍以上2倍以下c.工程合同价款1 96以上2以下的罚款d.工程合同价款2以上4以下的罚款63.根据合同法，下面的各种行为中，可能是约也可能是要约邀请的是（）。a.拍卖公告b.招标公告c.招股说明书d.商业广告64.招标代理机构与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额的（）罚款。a.5以卜10以下b.5以上100以下c.3以上l0以下d.3以上5以下65.环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。a.10天b.15天c.20天d.30天66.甲公司与乙公司签订一份三八妇女节送给妇女们礼品的买卖合同，约定2007年3月5日前由甲公司向乙公司交付货物若干件。现2007年3月1 h甲公司所在地发生重大火灾，下列表述中正确的是（）。a.甲方通知乙方发生了不可抗力事件，不能按期交付货物，合同不能算违约，合同应正常履行b.甲方感觉合同无法履行，则甲有权通知乙解除合同c.甲方通知乙方将推迟1个月交货，并愿意承担违约责任，则乙有权通知甲解除合同d.甲方通知乙方只能如期交付60的货物，则乙不得解除合同e.甲无法交货，则乙有权解除合同，但不影响其要求甲赔偿损失的权利67.违反建设工程勘察设计管理条例的规定，建设工程勘察、设计单位（）承揽建设工程勘察、设计业务的，责令停止违法行为，处合同约定的勘察费、设计费l倍以上2倍以下的罚款，有违法所得的，予以没收；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。a.没有在上级许可的范围内b.没有在业主许可的范围内c.没有在专业许可的范围内d.没有在其资质等级许可的范围内68.施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款2以上4以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，（），责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。a.负责重做并赔礼道歉b.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失c.负责维修并赔偿因此造成的损失d.负责排除妨害，并支付赔偿金69.根据公司法，有限责任公司的权力机构是（）。a.股东大会b.股东会c.董事会d.职代会70.提存是指因（）可将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的制度。a.债权人的原因，致使债权人无法履行，债务人b.债务人的原因，致使债务人无法履行。债权人c.债权人的原因，致使债务人无法履行，债务人d.债务人的原因，致使债权人无法履行，债务人二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.建没项目招标中，中标人的投标应当符合下列（）条件之一。a.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标标准b.能够满足招标文件的实质性要求。并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外c.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。不考虑投标价格是否低于成本d.能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低e.能够最大限度地满足建没项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准72.根据我国建筑法的相关规定，建设工程监理企业与被监理工程的（）不得有隶属关系或者其他利害关系。a.施工企业b.建设单位c.建筑材料供应商d.招标代理机构e.没备供应商73.下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（）。a.大型基础没施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目b.个人投资的生产性项目c.外商投资的生产性项目d.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目e.使用国际组织或者外国政府资金的项目74.为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50。最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是（）。a.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失b.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失c.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失d.建没单位可以要求乙公司赔偿全部lo万元的损失e.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失75.招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是（）。a.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行b.开标地点应当为丰标人与投标人商定的地点c.丹标由招标人主持，邀请所有投标人参加d.招标人作为整个招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行e.招标人不得只通知一部分投标人参加开标76.建设工程安全生产管理条例规定，出租的机械没备和施工工具及配件应当具有（）。a.生产（制造）许可证b.使用许可证c.建筑机械出租许可证d.建筑机械使用许可证e.产品合格证77.根据我国合同法的规定，要约有下列情列中的（）的，要约失效。a.拒绝要约的通知到达要约人b.要约人依法撤销要约c.承诺期限届满，受要约人未作出承诺d.受要约人对要约的内容作出实质性变更e.要约被要约人依法撤回78.违反建设工程安全生产管理条例的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员。有下列（）行为的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。a.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的b.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的c.不依法履行监督管理职责的其他行为e.建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案。79.违反建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位有下列（）行为的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。a.对勘察、没计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规b.要求施工单位压缩合同约定的工期的c.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的d.未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计e.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的80.建设单位应当向施工单位提供（），并保证资料的真实、准确、完整。a.建设项目周围环境现状b.相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料c.气象和水文观测材料d.担保合同e.施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料81.根据中华人民共和国标准化法的规定，我国的标准分为（）。a.国家标准b.行业标准c.地方标准d. 企业标准e. 市场通行标准82.根据招标投标法及有关规定，下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有（）。a.利用世界银行货款新建水电站b.某市居民用水水库工程c.某涉及国家秘密的军事工程d.某市利用国有资金建的垃圾处理场83.关于勘察没计工作的监督管理，县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程勘察、设计活动实施监督管理。县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图没计文件中涉及（）的内容进行审查。a.施工安全b.公共利益c.公共安全d.施工组织e.工程建设强制性标准84.根据公司法的规定，股东大会由股份有限公司股东组成，股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会（）。a. 董事长提议召开b.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的23时c.公司未弥补的亏损达股本总额13时d.持公司股份10以上的股东请求时85.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格，受到股东的质疑，其中属于公司法规定的不得担任董事的情形为（）。a.陈某，66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家b.张某，两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判取有期徒刑一年c.王某，一有限公司的出资人，凶经营负债10万元，债权人至今仍在追讨d.赵某，两年前被任命为一家长期经营不善，负债累累的国有企业总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产e.李某，曾任本公司的董事，但因受刺激，患间歇性精神病86. 关于代理，以下各项表述中不正确的是（）。a.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任b.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任c.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任d.第三人知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任e.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任87.以下有关建设项目环境影响评价文件的审批管理的规定，（）的说法是不准确的。a.建设项目的环境影响评价文件的审批部门是行业主管部门b. 审批部门应当自收到环境影响登记表之日起15天内作出审批决定并书面通知建设单位c.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，应当重新办理环境影响评价文件的审批手续d.建设项目环境影响评价文件未经法定部门审批，建设单位不得开工建设e.建设项目实施过程中，建设单位应当同时编制相应的环境保护对策措施88.依据税法的有关规定，企业所得税的征税对象，通常包括（）。a.生产、经营收入b.国债收入c.利息收入d.租凭收入e.特许权使用费收入89.法律责任的一般构成要件包括（）。a.有损害事实发生b.存在违法行为c.违法行为与损害事实之间有因果关系d.违法者主观上有过错e.受损害者主观上无过错90.甲钢铁公司长期为施工企业乙公司提供钢材，乙公司一直以帐上无钱为由施欠钢材款，后经甲公司查明，乙公司对丙房地产开发公司享有到期债权而不进行催讨。则甲公司采取的下列措施中，符合法律规定的是（）na.直接以本企业的名义向丙公司要求其清偿自己的货款b.为乙公司积极提供丙公司的财产状况并建议其及时行使债权c.直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉丙公司，要求其偿还乙公司的债务d.以本企业名义向法院起诉乙公司，请求法院强制其履行债务e.在乙公司拒绝受领丙公司履行债务的情况下，可代为受领后直接以该财产清偿自己的债务91.股份公司发起人可以以（）出资。a.货币b.土地使用权c.工业产权d.股票e.非专利技术92.建设工程纠纷发生后，需要通过诉讼方式解决纠纷的，当事人应向人民法院起诉，起诉应当符合的条件包括（）。a.当事人在合同中约定，以诉讼作为争议解决的方式b.原告是与本案有利害关系的公民、法人和其他组织c.有明确的被告d.有具体的诉讼请求、事实和理由e.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖93.下列法律事实中，能够在当事人之间引起债的法律关系产生的有（）。a.行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并交给了甲b.某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车c.丙在操作起重起时违反操作规程将另一名工人碰伤d.丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同e.戊某在救落水儿童时手机落人了水中94.依据招标投标法，下列项目中（）必须经过招标才能进行。a.铁路、公路、机场、港口等工程建设项目b.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施c.供水、供电、供气、科教等公用事业d.企业自有资金建设生产厂房工程项目e.世行贷款的污水处理厂95.在下列（）区域内，不得建设污染环境的工业生产设施，已经建成的设施，其污染排放超过规定的排放标准的，限期治理。a.国务院划定的风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内b.国务院有关主管部门划定的风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内c.省、自治区、直辖市人民政府划定的风景区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内d.市、县人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内e.市、县人民政府规划的城乡开发区内96.关于土木建筑工程项目的投保，下列说法正确的是（）。a.土木建筑工程项目可以安装险内附带投保b.项目不超过总价的20，整个项目按安装工程一切险投保c.项目介于总价的2050，该部分项目按安装工程一切险投保d.项目介于总价的2050，该部分项目按建筑工程一切险投保e.项目超过总价的50，整个项目按建筑工程一切险投保97.关于建设工程法律责任的特殊构成要件，下列说法错误的是（）。a.特殊主体是指只有具备了相应的行为能力才可成为责任主体b.特殊结果要求后果严重、损失重大，否则不构成法律责任c.无过错责任反映了法律的制裁性，具有法律制裁意义d.负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门工作人员对不合格的建筑工程按合格工程验收，造成损失的，由该部门承担相应的赔偿责任，这里指的就是转承责任e.特殊构成要件必须由法律特殊规定方可成立98.合同当事人对履行地点约定不明确的，可按（）履行。a.给付货币的，在接受货币的一方所在地b.交付不动产的，在不动产所在地c.交付不动产的，在接受不动产的一方所在地d.其他标的，在履行义务一方所在地e.其他标的，在标的所在地99.甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿付，现丙公司欠甲公司20万元，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司可以采取以下哪些措施（）。a.请求人民法院撤销甲方放弃债权的行为b.乙行使权利必要费用可向丙方主张c.乙行使权利的必要费用可向甲方主张d.乙方应在知道或应当知道甲放弃债权2年内行使撤销权e.乙方应在知道或应当知道甲放弃债权1年内行使撤销权100.招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关部门提交招投标情况的书面报告，内容包括（）。a.招标范围b.招标地点、接受投标文件的最后期限c.招标方式和发布招标公告的媒介d.招标文件中投标人须知、合同主要条款等e.中标结果参考答案一、单项选择题1b2b3b4d5c6c7b8b9b10d11a12d13d14d15d16b17d18a19d20c21a22d23c24b25c26c27d28b29d30c31c32b33d34d35d36d37c38d39c40b41d42b43a44c45d46a47a48a49c50d51c52c53d54d55a56c57c58b59a60a61c62b63d64a65b66bce 67d68b69b70c二、多项选择题71ab72ace73ade74cd75acde76ae77abcd78abcd79abc80bce81abcd82abde83bce84bcde85cde86ab87ace88acde89abcd90bcd91abce92bcde93bcde94abce95abc96abde97ac98abd99ace100acde2006年一级建造师建设工程项目管理考试试卷及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目（）的时间目标。a建安工程完成b竣工验收c动用d保修期结束2我国实行的建设工程监理，属于（）项目管理的范畴。a政府主管部门b业主方c质量监督机构d建设工程项目总承包方3建设工程项目结构图描述的是（）。a工作对象之间的关系b组织系统中各部门的职责分工c项目各参与方之间的关系d组织系统中各子系统之间的关系4某建设工程项目业主委托工程咨询单位为其提供全过程项目管理服务，并委托工程监理单位实施监理，若采用建设工程项目总承包模式，则设计阶段项目质量目标的决策者应是（）。a工程咨询单位b工程监理单位c项目总承包单位d业主5某工程采用建设工程项目总承包模式，业主依据总承包合同约定，委托一家装饰装修单位分包该工程项目的装饰装修任务，则该装饰装修单位应对（）负责。a业主b项目总承包单位c工程监理单位d质量监督机构6应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则可作为计划值的是（）。a工程合同价b工程变更款c工程索赔款d工程结算价7在本企业法定代表人授权范围内，建设工程施工方项目经理的管理权力包括（）。a调配企业人力及机械设备b调整项目投资目标c审定危险性较大的工程专项施工方案d调整项目技术负责人8建设工程项目人力资源管理的目的是（）。a减少项目管理班子人员数量b调动所有项目参与人的积极性c降低项目管理人工成本d组建项目管理班子9在国际上，民用建筑工程项目总承包的招标，对工程项目多数采用（）描述的方式。a构造b施工图c功能d规模10下列监理资料中，需要施工企业现场质检人员签字的是（）。a监理日记b监理平行检测资料c监理巡视记录d旁站监理记录11建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（）。a事故防范计划b现场防火设施c工程设计文件d一般技工的能力12作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（）的全过程。a从项目策划开始到项目开始运营b从项目设计开始到项目开始运营c从项目投标开始到项目竣工验收d从项目施工开始到项目竣工验收13在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是（）。a过程控制措施b经济措施c技术措施d组织措施14编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、（）。a措施费和间接费b直接费和间接费c规费和企业管理费d间接费、利润和税金15某工程施工过程中发现图纸设计错误，因修改设计而发生新的工程量清单项目，其作为结算依据的综合单价应（）。a由发包人提出，经工程师确认b由工程师提出，经发包人确认c由承包商提出，经发包人确认d由发包人提出，经承包商确认16根据建设工程施工合同（示范文本），发包人未按合同约定预付工程款时，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后（）天停止施工。a7b14c2ld2817fidic土木工程施工合同通用条款规定，如果某项工作的工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过（），该工作应采用新的费率或价格。a10b1c0.1d0.0118某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（）元。a5425b4150c3025d290519某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括（）。a应得的措施费和间接费b应得的间接费和利润c应得的现场管理费和分包费d应得的总部管理费和分包费20在工程施工过程中，确定已完工程量后，根据本月已完合格工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；将全部项目合价相加，得出直接工程费小计；计算措施费、间接费、利润；计算主材差价；计算税金；累计得到本月应收工程进度款，这种计算方法是（）。a总费用法b工料单价法c动态结算公式法d综合单价法21某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行动态结算，某分部工程预算进度款为300万元，相关调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为（ ）万元。要素项目固定部分材（t）水泥（t）木材（t）人工（工日）要素系数0.30.20.20.10.2基期价格（元）3600330100043现行价格（元）3200350120040a321.63b303.54c298.74d280.6522在施工成本的各种核算方法中，业务核算比（）。a会计核算和统计核算的范围广b会计核算的范围窄，比统计核算的范围广c会计核算的范围广，比统计核算的范围窄d会计核算和统计核算的范围窄23某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，