制作及安装工程合同范本.doc

合同编号：_制作及安装工程合同范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 8 页制作及安装工程合同范本发包方（以下简称甲方）：代表人：承包方（以下简称乙方）：负责人：风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法和建筑安装工程承包合同条例及其他法律、法规之规定，甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成，双方就广告牌的制作、安装进行磋商，为明确各自的权利和义务，经友好协商，达成如下协议。一、工程概况1、广告牌规格：2、材质要求：3、安装地点：二、工程造价及支付方式1、广告牌制作安装费：共计人民币_元。2、支付方式：（1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的50%，即_元为预付款。（2）厂内制作完成，进入现场组装时，向乙方支付总价款的30%，即_元为进度款。（3）工程安装完毕，甲方向乙方支付总价款的17%，即_元为尾款，其余款项为该合同工程质量保证金，_年内付清。三、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 开工日为合同签订日，工程竣工日为：_年_月_日，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风），则工期顺延。四、双方权利、义务甲方：1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。乙方：1、自甲方通知可以现场浇筑地基起_日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。3、保证安全文明施工，不得酒后作业。4、工程完工时，要通知甲方组织验收。五、质量与验收1、乙方全部制作安装完工后_日内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周_日内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。六、违约责任1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的_%计算，向乙方支付违约金，并将合同工期顺延。2、乙方如无正当理由未能按本合同规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的_%作为违约金。3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标，乙方应承担返工及相应损失。4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。七、保修期限1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保_年。2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。八、附则1、本合同自双方签字盖章后生效，自本合同义务履行完毕后失效。2、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。甲方：地址：代表人：联系方式：合同签订地：合