不锈钢水箱承包合同.doc

不锈钢水箱承包合同 合同编号：JZT-XS-1508003 发包方（甲方）： 承包人（乙方）：郑州金之泰供水设备有限公司 根据中华人民共和国合同法及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就 工程承包合同相关事宜，达成如下协议。 第一条 工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.规格： 材质 型号（长*宽*高） 厚度 容积 数量 总价 不锈钢 5m6m2.5m 一台 元 底板:mm 侧一:mm 侧二:mm 侧三;mm 75m 顶板:mm 4.工程总价款：人民币 元，大写： 元整。 第二条 施工承包方式及范围 包工包料，水箱的制作、水箱配件制作（含人孔，进水、出水、排污、溢流的开孔及其配件，外扶梯等，不含浮球）以及水箱的运输、安装（注：水箱混凝土基础由甲方完成，乙方只负责水箱的进水、出水、排污、溢流的开孔及其配件） 第三条 合同工期 开工日期：甲方支付预付款后 日内；竣工日期：甲方支付第二批款后 日内（即本合 同第六条2.2项）乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延： 1.不可抗力； 2.发包人未按时提供图纸； 3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时； 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建； 第 1 页 5.甲方未按约定支付工程款项； 6.工程量变化和设计变更； 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度； 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条 技术要求 1.在水箱顶板上设检查入口，水箱外设不锈钢扶梯，以便检修保养。 2.水箱均按设计图纸要求制作，如有变更，须经甲方同意后施工，水箱除保证有效容积外，仍需考虑浮球液位控制空间。 3.水箱上各进出水管口直径和标高尺寸可按图施工，但具体位置应结合现场实际情况确定，即现场开孔焊接。 第五条 验收合格标准 本工程约定的工程质量标准为：48小时无渗漏无变型。 第六条 工程款支付 1.本项目工程款项以转帐方式按以下节点、比例及数额支付 2.工程款支付方式： 2.1双方签定合同三日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%即 元作为预付款， 乙方开始施工前的材料准备。 2.2设备材料进场，甲方向乙方支付工程总价款的50%即 元作为进度款，乙方开 始施工。 2.3工程竣工后，甲方向乙方支付工程总价款的15%即 元（结算款）。 2.4质保金的支付：工程总价款的5%即 元作为质保金，质保期为十二个月，自 工程竣工之日起计算，保修期内的质量问题，乙方负责免费维修，超过保修期的维修只收取成本费。满一年且完成保修任务后，10日内将质保金一次性全部付清。 第七条 甲乙双方权利义务 1.甲方的权利义务 1.1 按合同条款约定支付乙方工程款项。 1.2 甲方水电工现场配合乙方的施工。 1.3 工程竣工后，甲方签订竣工报告。 第 2 页 1.4做好施工设备及材料或已完工程未交付前的成品保护工作。 1.5 及时组织相关单位进行竣工验收。 1.6属分包合同的甲方不得以第三方未付工程款为由，拖欠乙方工程款，由此造成的一切由甲方承担责任。 1.7甲方不能以未验收或未使用为由而拒付工程款，否则视为违约。 2.乙方的权利义务 2.1 服从甲方施工现场场地的分配调度，严格服从监理单位的施工管理，遵守各项管理制度，严格质量管理，确保工程质量合格。 2.2 做好施工现场各项布置。 2.3 确保施工现场整洁有序，做到安全生产、文明施工 2.4施工中属甲方问题或不可抗拒的自然条件，乙方不应承担责任 2.5甲方未付清所有款项之前，货物权归乙方 第八条 违约责任 1.甲方违约责任： 1.1 甲方工程款支付违约：若因甲方未按约定支付工程款，或因甲方的原因不能施工，造成工期延误，延误产生的费用由甲方支付。甲方在指定日期付清工程款，否则甲方需按应付款支付日息10%违约金给乙方，违约期限从竣工报告指定日期计起，若无竣工报告，参照本合同第十条。 1.2因甲方原因致使合同终止，甲方应支付乙方已完成工程量100%的工程款，并赔偿乙方的经济损失。 1.3因甲方原因，工程中途停建、缓建，甲方在十日内结算完毕并支付乙方已完工程量的100%的工程款，并赔偿乙方的相应损失。 2. 乙方违约责任： 2.1工期违约责任： 因乙方原因，工期每逾期一天（包括节点工期），乙方向甲方支付本节点延期工程造价的万分之五的违约金（如节点工期延期，乙方在下一节点赶回工期，则甲方退还乙方上一节点延期违约金）。 2.2工程质量标准违约责任：若由于乙方责任使工程质量没有达到验收合格要求的，乙方必须返工整改至合格为止，由此造成的所有费用及工期责任均由乙方承担。 3. 双方责任 本合同签订后，擅自解除本合同的一方，应向另一方支付本合同工程总造价万分之五的违约 第 3 页 金，同时赔偿守约方的经济损失。 第九条 合同的生效与终止 本合同自签字并盖章或签字并手印之日起生效，工程款付清后失效。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 第十条 其它 1.若无需签订工程竣工报告，则甲方须于 年 月 日前支付剩余工程款，即本 合同第六条2.3款项，否则视为违约。 2.工程竣工报告具有与合同同等法律效力。 第十一条 争议 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决；当协商不成时，通过原告所在地人民法院诉讼解决。 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法