山东省监理员考试试题库科目二建设工程监理合同.doc

山东省监理员考试题库考试科目二：建设工程监理合同一、单项选择题（共200题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 总监理工程师签发工程暂停令应征得（ ）同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向其作出书面报告。A.监理公司B.施工单位C.建设单位D.政府主管部门参考答案： C2. 项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，（ ）应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员参考答案：A3. 总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（ ）转交原设计单位修改设计文件。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.图纸审查单位参考答案：B4. 委托监理合同的标的是（ ）。A.物质成果B.信息成果C.服务D.监理规划参考答案：C5. 项目监理机构应及时收集整理费用索赔资料，为处理费用索赔提供证据，以下各项不属于费用索赔资料内容的是（ ）。A.费用索赔原始资料B.费用索赔报审表C.索赔意向通知书D.工程监理合同参考答案：D6. 项目监理机构批准工程延期应同时满足三个条件，以下各项（ ）除外。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期B.因非施工单位原因造成施工进度滞后C.施工单位及时提交索赔意向通知书D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期参考答案：C7. 关于案卷编目中的案卷题名的说法错误的是（ ）。A.案卷题名应包括工程建设项目的名称.单位工程（含分部分项）名称及文件名称B.市政公用工程项目应标明构筑物结构.部位C.市政公用工程项目不需要标明起止里程D.案卷题名应能准确反映出案卷的基本内容参考答案：C8. 关于建设合同的说法，错误的是（ ）。A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D9. 作为合同法律关系主体的自然人必须具备（ ）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C10. 合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C11. 委托人要求监理人进行的材料和设备检查所发生的费用，由（ ）支付，支付时间在合同中约定。A.委托人B.监理人C.材料设备供应商D.施工单位参考答案：A12. 委托人未能按期支付监理酬金超过（ ）天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。A.7B.14C.21D.28参考答案：D13. 委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请后（ ）天内，以书面形式向监理人发出异议通知。A.7B.14C.21D.28参考答案：A14. 根据建设工程质量保证金管理办法要求，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.5%B.10%C.3%D.8%参考答案：C15. 建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（ ）。A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前c.开标后，定标前D.提交投标书前参考答案：B16. 公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从（ ）起算。A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日参考答案：D17. 在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（ ） 。A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金参考答案：A18. 建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于总人数的（ ）。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4参考答案:C19. 工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（ ）。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由参考答案：C20. 建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（ ）进行协商谈判。A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求参考答案：A21. 采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（ ）。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价参考答案：C22. 监理人更换总监理工程师时，应提前（ ）天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。A.7B.14C.21D.28参考答案：A23. 大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（ ）。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同参考答案：D24. 大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（ ）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管参考答案：C25. 监理人应在合同约定的每次应付款时间的（ ）天前，向委托人提交支付申请书。A.7B.14C.21D.28参考答案：A26. 根据建设工程勘察合同（示范文件），对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由（ ）负责。A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人参考答案：D27. 根据标准施工合同，合同协议书中明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（ ）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式参考答案：C28. 根据标准施工合同，工程预付款担保采用的形式是( )。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函参考答案：D29. 根据标准施工合同，承包人在工程施工准备阶段的义务是（ ）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料参考答案：B30. 根据标准施工合同，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28参考答案：A31. 根据标准施工合同，施工期的结束日期是指（ ）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日参考答案：C32. 根据标准施工合同，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的 是（ ）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程参考答案：D33. 根据标准施工合同，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情况是（ ）。A.发包人提供图纸延误B.不利的物质条件C.隐蔽工程重新检验质量合格D.监理人指示错误参考答案：C34. 根据标准施工合同，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（ ）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28参考答案：D35. 勘察合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的（ ）作为定金。A.10%B.20%c.30%D.40%参考答案：B36. 由于勘察人原因未按合同规定日期提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的（ ）。A.0.1%B.0.2%c.0.3%D.0.4%参考答案：A37. 由于设计人原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的（ ）。A.0.1%B.0.2%c.0.3%D.0.4%参考答案：B38. 建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。A.30%B.40%C.50%D.60%参考答案：C39. 材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（ ）。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日参考答案：A40. 材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是（ ）。A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法参考答案：B41. 材料采购合同，关于货款结算的正确处理方式是（ ）。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间参考答案：D42. 建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。A.30%B.40%C.50%D.60%参考答案：A43. 根据工程施工合同，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（ ）。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求参考答案：A44. 施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（ ）。A.经工程师批准B.经发包人批准C.由承包人自行决定D.由承包人通知发包人参考答案：A45. 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（ ）。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告参考答案：C46. 工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（ ）不属于工程师的权力。A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中参考答案：B47. 在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（ ）。A.由业主负责B.由设计单位负责C.由承包商负责D.由业主与承包商各负一半参考答案：C48. 发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（ ）保管。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同参考答案：B49. 因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求（ ）给予补偿。A.监理人B.总监理工程师C.发包人D.发包人和监理人参考答案：C50. 驻地监理工程师代表的工作，应直接对（ ）负责。A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商参考答案：B51. 设计招标应采用（ ）方式进行招标。A.公开B.邀请C.询价D.方案竞选参考答案：D52. 建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ )。A.物B.智力成果C.行为D.财参考答案：C53. 能够留置的财产仅限于（ ）。A.不动产B.动产C.专利权D.财产权参考答案：B54. 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任参考答案：B55. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ ）。A.监理人自费收集B.向委托人付费索取C.向设计人付费索取D.委托人免费提供参考答案：D56. 按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（ ）。A.保证施工噪音符合环保规定B.提供进度统计报表C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护参考答案：C57. 业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（ ）。A.14天B.7天C.21天D.28天参考答案：A58. 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺要达要约人之前D.对方承诺生效之后参考答案：B59. 施工中的费用索赔出现的原因是（ ）。A.只限定事件引起的补偿B.只限定当事人违约而提出的赔偿C.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿参考答案：C60. FIDIC施工合同条件规定，不可预见的物质条件，是指一个有经验的承包商至（ ）前不能合理预见的物质条件。A.基准日期B.提交投标书日期C.签订协议书日期D.现场考察日期参考答案：B61. 下列关于解决合同争议的表述中，（ ）是正确的。A.对裁决结果不服，可向法院起诉B.争议双方均可单方面要求仲裁C.当事人不必经调解解决合同争议D.对法院一审判决不服，可申请仲裁参考答案：C62. 发包人收到工程竣工报告后（ ）天内，组织专家验收组，制定验收方案。A.7B.14C.28D.56参考答案：C63. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ）。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师参考答案：D64. 在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后（ ）天内予以确认答复。A.3B.7C.14D.28参考答案：C65. 依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是（ ）。A.保证B.质押C.定金D.留置参考答案：A66. 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ ）之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效参考答案：B67. 合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（ ）。A.撤回合同B.撤销合同C.解除合同D.中止履行义务参考答案：D68. 监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（ ）。A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量参考答案：C69. 在工程建设的过程中，（ ）是最为常用的一种担保方式。A.抵押B.留置C.保证D.定金参考答案：C70. 发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间（ ）天后向发包人发出预付通知。A.5B.7C.14D.28参考答案：A71. 以下关于抵押的表述，不正确的是（ ）。A.所有权.使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物B.抵押人依法有权处置的国有机器.交通运输工具可以依法抵押C.正在建造的建筑物.船舶.航空器不得作为抵押物抵押D.当事人以土地使用权.城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效参考答案：C72. 下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是（ ）。A.借款合同B.勘察设计C.计算机软件D.专利权参考答案：A73. 建设工程一切险的除外责任是（ ）。A.火灾和爆炸B.冰雹、地面下陷下沉C.地震、海啸、雷电、飓风D.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失参考答案：D74. 加强建设工程（ ）履行的管理有助于政府行政管理部门对合同的监督，避免和克服建设领域的经济违法和犯罪。A.合同B.安全C.质量D.进度参考答案：A75. 履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的（ ）。A.10%B.20%C.30%D.40%参考答案：C76. 招标人最迟应当在书面合同签订后（ ）天内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.5B.7C.14D.21参考答案：A77. 采用邀请招标方式的，评标委员会应当向招标人推荐（ ）个中标候选方案。A.12B.23C.13D.24参考答案：A78. 由于提供的勘察成果资料质量不合格，（ ）应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。A.勘察人B.发包人C.设计人D.承包人参考答案：A79. 提交勘察成果资料后（ ）天内，发包人应一次付清全部工程费用。A.10B.20C.30D.40参考答案：A80. 承包人在工程变更确定后（ ）天内，可提出变更涉及的追加合同条款要求的报告，经监理人确定后调整相应合同价款。A.7B.14C.21D.28参考答案：B81. 设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的（ ）。A.10%B.20%C.30%D.40%参考答案：C82. 必须具备法人资格，而且应当具备相应的从事勘察设计.施工.监理等资质的是（ ）。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人参考答案：A83. 建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目的、使用人各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工，即建筑产品是（ ）生产。A.特殊性B.严格性C.单体性D.长期性参考答案：C84. 如果所提供设备的性能.生产能力等某些技术指标没有达到要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低（ ）时，应以投标设备实际生产效率成本为基础计算，在投标价上增加若干金额。A.1%B.2%C.3%D.4%参考答案：A85. 取得（ ）的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务。A.工程勘察劳务资质B.工程勘察专业资质C.工程勘察综合资质D.工程勘察行业资质参考答案：C86. 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由（ ）承担。A.设计人B.承包人C.发包人D.勘察人参考答案：D87. 设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用（ ）。A.业主另行支付B.设计单位自负C.双方协商D.监理工程师决定参考答案：B88. 设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是（ ）。A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的补充参考答案：C89. 中标通知书（ ）具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不参考答案：A90. 担保方式中的保证是（ ）订立保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.合同当事人参考答案：B91. 施工工程没有全部竣工，其中一项单位工程需要施工期运行则（ ）。A.承包人应当提供所需要的器材和必要条件B.承包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用C.发包人应当承担全部试运行费用D.发包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用参考答案：B92. 合同规定由承包方包工包料，由承包方负责采购的材料因不可抗力导致损坏，由（ ）承担。A.发包方B.双方共同C.承包方D.双方均不参考答案：A93. 承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（ ）为被保险人。A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商参考答案：D94. 按照FIDIC施工合同条件规定，在（ ）后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单参考答案：B95. 承包商按照监理工程师的指标对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ ）。A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包方承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿参考答案：B96. 业主或工程师指定的分包商签订工程承包合同时，其合同主体关系是（ ）。A.业主与指定分包商B.工程师与指定分包商C.承包商与分包商D.业主和工程师共同与分包商参考答案：C97. 施工合同承包人违约解除合同后,下列做法错误的是（ ）。A.发包人有权委托其他承包人施工B.发包人因继续施工需要，有权扣留承包人在现场的设备C.发包人有权扣留承包人在现场的设备，但应当减免承包人承担的违约责任D.发包人应暂停对承包人的一切付款参考答案：C98. 工程标底是工程项目的（ ）。A.中标合同价格B.招标预算价格C.施工结算价格D.工程概算总价格参考答案：B99. 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册参考答案：D100. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（ ）为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上口头解答D.发给每个投标人的交底会会议记录参考答案：D101. 因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（ ）承担。A.发包方B.承包方C.发包方和承包方协商D.发包商和承包方共同参考答案：A102. 初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由（ ）承担。A.业主B.设计人C.监理人D.主管部门指定参考答案：B103. 市场经济主要是依据（ ）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德参考答案：B104. 根据民法通则，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（ ）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D105. 下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（ ）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同参考答案：A106. 下列引起合同法律关系产生、更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（ ）。A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C107. 施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后的合同义务由（ ）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业参考答案：D108. 某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（ ）。A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B109. 编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件中的（ ）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告参考答案：B110. 根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（ ）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目参考答案：C111. 招标项目设有标底的，标底应当在（ ）时公布。A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标参考答案：C112. 某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（ ）天。A.5B.10C.15D.20参考答案：A113. 根据招标投标法，投标人可以在（ ）期间撤回标书并收回投标保证金。A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间参考答案：D114. 根据标准施工招标文件，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（ ）。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法参考答案：D115. 施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（ ）。A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理参考答案：B116. 对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（ ）招标。A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计参考答案：B117. 设计评标时，设计进度计划评审的主要工作进度计划（ ）。A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实际进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求参考答案：D118. 制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（ ）为关键约束条件。A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短参考答案：B119. 根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（ ）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质参考答案：D120. 根据建设工程勘察合同（示范文本），若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（ ）单位人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位参考答案：A121. 根据标准施工合同，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（ ）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸参考答案：D122. 为了明确划分由于政策、法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，标准施工合同中的通用条款规定的基准日期是指（ ）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天参考答案：B123. 根据标准施工合同，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（ ）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用参考答案：A124. 根据标准施工合同，发包人在工程施工准备阶段的义务是（ ）。A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织监察单位进行现场勘查参考答案：C125. 根据标准施工合同，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（ ）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表.监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表.监理人在施工现场参考答案：A126. 根据标准施工合同，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（ ）作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定的均值参考答案：C127. 工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（ ）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本参考答案：B128. 根据标准施工合同，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（ ）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56参考答案：D129. 建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（ ）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险参考答案：A130. 根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（ ）。A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议参考答案：B131. 根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制（ ）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表参考答案：A132. 根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（ ）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试参考答案：C133. 建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（ ）。A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款交付D.材料设备所有权转移参考答案：B134. 对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（ ）。A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量参考答案：A135. 材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（ ）。A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法参考答案：D136. 设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（ ）。A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务参考答案：C137. 列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降参考答案：C138. 关于标准施工招标文件的说法，错误的是（ ）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性参考答案：B139. 技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（ ）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案参考答案：C140. 关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（ ）。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件参考答案：A141. 工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（ ）。A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止参考答案：D142. 按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（ ）家。A.3B.4C.5D.7参考答案：A143. 关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人参考答案：D144. 有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（ ）。A.与本项目监理人同为一个法定代表人的单位B.与本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C.与本项目代建人相互控股的单位D.有人在本项目招标代理机构任职的单位参考答案：B145. 关于工程设计招标的说法，错误的是（ ）。A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式参考答案：B146. 根据标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（ ）。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件参考答案：B147. 备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（ ）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4参考答案：B148. 关于机电设备招标的说法，错误的是（ ）。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明参考答案：C149. 根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务参考答案：D150. 根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件参考答案：B二、多项选择题（共100题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1. 项目监理机构应依据监理合同的约定进行施工合同管理，处理工程暂停及复工（ ）及施工合同争议.解除等事宜。A.设备租赁B.工程变更C.索赔D.劳务纠纷参考答案：BC2. 项目监理机构发现（ ）情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。A.存在重大质量隐患B.发生安全事故的C.未经批准擅自施工的D.发生质量问题的参考答案：ABC3. 签发工程暂停令后，总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的与（ ）有关的问题。A.质量B.工期C.环保D.费用参考答案：BD4. 施工单位因工程延期提出索赔时，项目监理机构应按施工合同约定处理（ ）等相关问题。A.工期延长B.合同争议C.费用调整D.合理利润参考答案：ACD5. 发生工期延误时，项目监理机构应会同有关各方按施工合同约定，处理施工单位原因造成的（ ）等有关问题。A.工期延长B.工期延误C.费用调整D.逾期竣工违约金参考答案：BCD6. 项目监理机构处理费用索赔主要依据（ ）。A.法律法规、程建设标准B.勘察设计文件、施工合同文件C.索赔事件证据D.监理合同文件参考答案：ABC7. 索赔意向通知书应包括事件发生的时间、事件概况、（ ）和工期影响的初步评估、索赔声明等内容。A.合同条款B.索赔依据C.工程成本D.索赔金额参考答案：BC8. 项目监理机构处理施工合同争议时应进行（ ）工作。A.了解合同争议情况B.及时与合同争议双方进行磋商C.提出处理方案后，由总监理工程师进行协调D.及时解决总包、分包之间存在的问题参考答案：A B C 9. 项目监理机构在处理施工合同争议时，可建议施工合同当事人（ ）或其他第三方进行调解。A.自行和解B.建设主管部门调解C.行业协会调解D.法院进行起诉参考答案：ABC10. 因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位、施工单位从（ ）款项中协商确定施工单位应得款项，并签认工程款支付证书。A.施工人员的合理遣返费用B.合理的利润补偿C.自行采购的材料.构配件.设备的款项D. 按施工合同约定已完成的工作应得款项参考答案：ABD11. 总监理工程师根据实际情况.工程变更文件和其他有关资料，在专业监理工程师对（ ）内容分析的基础上，对工程变更费用及工期影响做出评估。A.工程变更引起的增减工程量B.工程变更引起的质量问题C.工程变更引起的费用变化D.工程变更对工期的影响参考答案：ACD12. 监理文件资料应根据工程特征按（ ）进行组卷。A.单项工程B.分部工程C.单位工程D.产生时间先后参考答案：ACD13. 关于监理文件资料的卷内文件排列，文字材料按（ ）排列。A.事项 B.工程项目组成C.施工顺序D.专业顺序参考答案：AD14. 关于监理文件资料的卷内文件排列，以下说法正确的是（ ）。A.主件与附件不能分开B.同一文件的印本与定稿不能分开C.请示在前.批复在后D.定稿在前.印本在后参考答案：AB15. 依据合同法，下列合同属于建设工程合同的有( )。A.勘察合同B.设计合同c.监理合同D.施工合同参考答案：ABD16. 保证合同的担保范围包括( )。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用参考答案：ACD17. 同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法是( )。A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿参考答案：ACD18. 监理人对施工分包合同的管理内容有（ ）。A.审查分包人编制的专业工程施工方案B.对分包工程进行巡视检查C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系D.监督检查分包公祠施工现场的质量安全行为参考答案：BD19. 根据标准设计施