桩基础施工合同范文.doc

桩基础施工合同范文 施工合同即建筑安装工程承包合同是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的合同接下来小编为大家分享桩基础施工合同范文欢迎参考 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 甲方因建设需要委托乙方承建打桩工程为明确双方各自的相互权利、义务根据中华人民共和国合同法国家工商管理局和建设部颁发的(gf910201)建设工程施工合同示范文本结合本工程的具体情况双方经充分协商特订以下合同条款双方共同信守遵行 第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定米共约条单桩竖向承载力特征值kn单桩竖向极限承载力为kn 2、本工程乙方包工包料包打桩人工费包施工用电缆包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料 打桩单价：500桩按元/米此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)含税金如使用标准桩尖价格另议桩接头采用焊接接头接头不宜多于3个3 竣工结算时按实际施工量计算单桩计算方法从自然地面计算到桩尖送桩深度要求以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) 工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准 第四条、施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天要求桩机在年月日前进场施工并于年月日前完成全部打桩施工任务如工期不能按期完成每迟一天罚款合同总价的1总额不超过合同总价的10% 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时如因台风、暴雨造成停工导致乙方出现停工、窝工24小时以上经双方协商签证工期方可顺延 3、因其他意外情况的停工双方应共同查明原因分清责任其损失由责任方负担由于停工窝工原因而造成损失时属甲方责任的工期顺延窝工半天起开始签证窝工的桩机按每台每天1000元补尝属乙方责任的由乙方自行赶工乙方原因造成工期拖延每延迟一天罚款XX元 第五条、付款方式： (一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款 (二)乙方在保质量的基础上甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续并及时支付进度款; 2、打桩完工桩测试合格付到总工程进度款的70%; 3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月甲、乙双方视桩基础为合格工程并同时支付工程余款 第六条、承包方式： 1、技术要求：根据设计图纸和地质资料乙方确保单桩设计承载力以静载法检测抽样试验结果为准试桩合格费用则甲方负责;试桩不合格费用由乙方负责并保证返工合格为止一切费用由乙方承担并赔偿甲方相应的损失 2、税金负责：由乙方负责本工程价格为含税价 3、水电费负责：由乙方负责 第七条、甲方责任： 1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证 2、交施工图纸两份和地质资料一份并组织有关部门会审 3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”提供水源、电源到桩基础施工现场保证施工场地人员、机器、材料进出畅通由甲方负责清理好场地地面地下一切障碍物如场地下陷不能正常施工甲方必须回填到乙方可以施工为止费用由甲方负责确保材料送到指定施工区域 4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认 5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担乙方负责提供有关资料 6、甲方提供桩基础施工图2份工程地质勘查报告1份组织有关部分进行图纸会审乙方整理后各方盖章后自存留底 7、甲方按照乙方提供的进桩计划及时提供合格管桩 第八条、乙方责任： 1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥 2、组织各种机械进退场开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)做好各项施工准备工作乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用 3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证 4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料 5、确保单桩设计承载力如经检验不合格乙方负责因此而导致的经济责任 6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求 7、严格控制工程进度不得拖延工期及时按阶段向甲方提交工程进度以便甲方支付工程进度款 8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案费用由乙方承担 9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育做到文明施工注意用电安全如发生工伤事故均由乙方负责现场应设置安全员 10、乙方应做好现场保安工作及教育做好四防加强防范措施设置专人负责 11、工程完工后乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份) 第九条、注意事项; 1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工如质量不合格属乙方造成的其返工费用由乙方负责 2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收 3、施工过程中出现的断桩问题如属施工技术问题则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题则由甲方负责 4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大相应的费用由乙方负责 5、因地质原因所致压桩机不能施工甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内 第十条、当不可抗力因素消除后双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同 第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理 第十二条、未尽事宜甲方双方协商补充合同条款解决双方签定的补充条款同具法律效力如遇合同争议双方协商不成时可提交仲裁委员仲裁或依法向中山市人民法院起诉