建设监理模拟练习题.pdf

建设监理模拟练习题 一、单选题 1监理单位在（ A ）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要 监理人员名单，并对他们的基本情况和资质进行介绍。 A监理大纲 B监理合同 C监理规划 D监理实施细则 2在项目监理组织中，（ A ）应具有审核并签署工程款支付凭证的职 责。 A总监理工程师 B总监理工程师代表 C总监理工程师办公室 D投资控制监理工程师 3每一个控制过程都是经过投入、转换、（ C ）、对比、纠正等基 本步骤。 A检查 B分析 C反馈 D决策 4合同法关系是由（C ）法律规范调整的当事人在民事流转过程中所 形成的权利义务关系。 A行政 B劳动 C合同 D刑事 5合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用 （ B ）确定价款。 A按照合同有关条款 B协议补充 C按照交易习惯 D按照订立合同时履行地的价格 6关于施工招标的特点，下列各点中（C ）是错误的。 A施工招标中，发包的工作内容明确、具体 B各投标人编制的投标书，在评标时易于进行横向对比 C价格的高低是确定中标人的唯一条件 D投标过程是各投标人完成项目任务的综合能力竞争 7工程施工索赔是（ A ）。 A施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利 B施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求 C一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔 D施工索赔时，承包人不得提出利润索赔 8委托监理合同中“附加工作”是指（ D ）。 A甲方委托监理合同的“标的” B甲方委托监理合同范围之内的工作 C非甲方的原因，以致增加了工作量或持续时间 D甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致由此增加的 工作 9确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，通常由 （ A ）。 A承包方提出变更价格，监理工程师批准执行 B监理工程师提出变更价格，业主批准执行 C业主提出变更价格，监理工程师批准执行 D承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行 10在工程网络计划中，当计算工期等于计划工期时，判别关键工作的 条件是该工作 （ D ）。 A自由时差最小 B与其紧后工作之间的时间间隔为零 C持续时间最长 D最早开始时间等于最迟开始时间 11在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭 线上的波形线表示（ C ）。 A工作的总时差 B工作的持续时间 C工作的自由时差 D工作间逻辑关系 12在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间 为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、 第12天和第13天，则工作M的总时差为（ A ）天。 A6 B9 C12 D15 13在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且 拖延的时间超过其总时差，则（ A ）。 A将使工程总工期延长 B不会影响其后续工作的原计划安排 C不会影响其紧后工作的总时差 D工作P不会变为关键工作 14在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计 划可以采用的组织措施有（ D ）。 A改进施工工艺和施工技术 B实施强有力的调度 C采用更先进的施工机械 D增加劳动力和施工机械的数量 15依据监理的目标划分，信息的分类应该有（ B ）。 A项目内部信息和外部信息 B投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息 C固定信息和流动信息 D生产性、技术性、经济性和资源性信息 16原村料进场应该取样送检，取样是由（ C ）进行取样并送检。 A建设单位代表和抽样员 B施工质量员 C见证员和抽样员 D监理工程师和见证员 17所谓建设工程监理是指具有相应资质的监理单位，接受（ C ）的委 托，对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。 A政府部门 B主管部门 C建设单位 D承包单位 18监理规划的作用是（ B ）。 A为监理单位取得监理业务 B指导项目监理机构如何做和做什么监理工作 C明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施 D为拟订和签署建设工程委托监理合同作准备 19命令源唯一的组织结构模式称为（ A ）组织结构。 A直线制 B职能制 C直线职能制 D矩阵制 20合同法关于合同生效的规定是（ B ）。 A承诺人发出承诺时 B依法成立的合同，自成立时生效 C法律规定必须批准时生效 D法律规定当事人签字和盖章时生效 21工程承包合同履行中，变更价款的确定方法是（ A ）。 A合同中已有适用变更工程的价格，按照合同已有的价格计算、变更 合同价款 B合同中已有类似的变更工程的价格，也按照此价格变更价格 C合同中没有适用或类似的变更工程价格，由发包人提出确定的价格 D合同中没有适用或类似的变更工程价格，由承包人提出确定的价格 22委托监理合同中“额外工作”是指（ D ）。 A委托监理合同中，必然出现的乙方的工作 B委托监理合同中，正常工作的组成部分 C由于乙方自己的原因而终止监理业务的工作 D正常工作和附加工作以外的工作，或非乙方自己的原因而暂停或终 止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作 23工程项目的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质 量控制和（ C ）。 A主管部门 B建设银行 C政府 D社会监理 24对水泥的质量控制，就是要检验水泥（ C ）。 A强度是否符合标号要求 B体积安定性是否良好 C是否符合质量标准 D凝结时间是否符合要求 25在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（C ）。 A在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防 止出现偏差 B在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失 去控制 C针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提 出相应对策 D在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制 26设置质量控制点是对质量进行（ B）的有效措施。 A分析 B预控 C评比 D检验 27在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（A ）的前提 下，该工作可以利用的机动时间。 A紧后工作最早开始 B后续工作最迟开始 C紧后工作最迟开始 D本工作最早完成 28在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间 为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、 第27天和第30天，则工作M的自由时差为（ D ）。 A13 B8 C3 D12 29网络计划工期优化的目的是为了缩短（ B ）。 A计划工期 B计算工期 C要求工期 D合同工期 30当采用匀速进展横图比较法对计划进度与实际进展进行比较时，如 果表示实际进度的横道线右端点在检查日期的左侧，则检查日期与横道 线右端点的差距表示（ B ）。 A超额完成的任务量 B拖欠的任务量 C进度超前的时间 D少投入的时间 31在下列实际进度与计划进度的比较方法中，（ D ）既可以用来比 较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其 对总工期及后续工作的影响程度。 A匀速进展横道图比较法 B非匀速进展横道图比较法 CS形曲线比较法 D前锋线比较法 32竣工验收应由（ D ）组织。 A监理单位 B承包单位 C监督单位 D建设单位 33所谓建设工程监理是指具有相应资质的管理单位受工程项目建设单 位的委托，对工程建设实施的社会化、专业化（ C ）。 A工程项目建设 B工程项目中介 C监督管理 D施工 34从事建设工程监理活动，应当遵守（ D ）的准则。 A公正、独立、自主、科学 B守法、热情、严格、科学 C守法、诚信、公平、科学 D守法、诚信、公正、科学 35项目监理机构目标控制的综合措施所不包括的是（A ）。 A行政措施 B经济措施 C合同措施 D技术措施 36合同法律关系的（ A ），是指合同法律关系享有权利和承担义务 的当事人。 A主体 B客体 C内容 D对象 37合同法关于合同成立地点规定（ B ）。 A承诺人发出承诺地 B承诺到达要约人时的地点 C要约到达受要约人地点 D受要约人发出承诺地 38合同法规定，当事人既约定违约金，又约定定金时，应当适用 （ D ）。 A当事人可以同时主张违约金和定金 B由违约方选择适用违约金或者定金 C一方违约时，对方只能选择适用违约金 D一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款 39监理工程师控制质量的目的是（ A ）。 A维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B维护社会公共利益 C保证技术法规和标准的贯彻执行 D体现政府对工程项目的管理职能 40为了评定混凝土结构的混凝土强度，需要进行试验室试验，供试验 用的混凝土试块应当在（ C ）制作。 A试验室里按设计要求的级配 B标准养护室 C浇筑现场取样 D随意地点按要求的级配 41施工阶段，在规定的关键工序施工前，施工单位应提前通知监理人 员在约定的时间内到现场进行见证和对其施工实施监督，若监督人员未 如期到达，施工单位不得越过该关键部位进入下一道施工，这种关键部 位称（ B ）。 A见证点 B停止点 C预控点 D截留点 42用实物法和单价法编制施工图预算的主要区别在于（ D ）。 A计算其他直接费的方法不同B计算间接费的方法不同 C计算利润和税金的方法不同 D计算人工费、材料费和施工机械费三者之和的方法不同 43在网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作 （ D ）。 A最早开始时间的最大值 B最早开始时间的最小值 C最迟开始时间的最大值 D最迟开始时间的最小值 44当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路上（ C ） 为零。 A工作的总时差 B工作的持续时间 C相邻工作之间的时间间隔 D工作的自由时差 45在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间 为9天。该工作有3项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、 第43天和第48天，则工作M的总时差为（ C ）天。 A20 B11 C3 D12 46在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选 择的压缩对象分别是这两条关键线路上（ C ）的工作。 A持续时间最短 B持续时间最长 C优先系数最小 D优选系数最大 47在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则 （ A ）。 A必定影响其紧后工作的最早开始时间 B必定影响工程总工期 C该项工作必定变为关键工作 D对其后续工作及工程总工期无影响 48按照建设工程监理（ C ）的要求，工程监理企业在维护业主的合 法权益时，不能损害被监理方的合法权益。 A服务性 B科学性 C公正性 D独立性 49我国担保法规定，保证担保，是指（ C ）约定，当债务人不履 行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为 A保证人与债务人 B债务人与债权人 C保证人与债权人 D债务人与国家机关 50合同法关于违约金及损失赔偿的规定是（D ）。 A约定的违约金低于造成损失的，不予增加 B约定的违约金高于造成损失的，予以减少 C约定的违约金高于造成损失的，予以适当减少 D约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以 适当减少 51招标投标法规定，政府行政主管部门对招标投标的监督过程中 （ D ）。 A可派员主持开标会 B成为标委员会成员 C有权否决评标结果 D不得以任何形式干涉招标人依法选择中标人的活动 52网络图中同时存在n条关键线路，则n条关键线路的持续时间之和 （ A ）。 A相同 B不相同 C有一条最长的 D以上都不对 53在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（ B ）最小。 A自由时差 B总时差 C持续时间 D时间间隔 54网络计划工期优化一般通过压缩（ D ）来满足工期要求。 A机动时间 B计划工期 C工作持续时间 D关键工作的持续时间 55信息的时效性指的是（ D ）。 A合同时间内可用的信息 B现场提供的信息 C预定时间内可用的信息 D在有效时间内可用的信息 56（ D ）是一名上级管理人员所直接管理的下级人数。 A管理层次 B组织结构 C管理机构 D管理跨度 57工程师处理施工索赔时，承包人应提交下列证明材料（ A ）。 A合同文件 B不包括合同履行过程中双方往来的信函 C不包括工程照片 D不包括汇率变化表 58在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施 工单位做好施工准备后，提出“开工申请单”，经（ B ）审查，确认其 施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。 A业主或建设单位 B监理工程师 C质量监督站 D政府主管部门 59目测检查法的手段可归纳为看、摸、敲、（ C ）四个字。 A听 B套 C照 D感 60当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点 落在计划S形曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（ D ）。 A工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量 B工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量 C工作实际进度拖后的时间和拖欠的任务量 D工程项目实际进度拖后的时间和拖欠的任务量 61已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天，总时差为6天。监理 工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天， 则该工作实际进度比计划进度拖欠（ A ）天。 A8 B6 C5 D3 62与监理规划相比较，监理实施细则主要是解决监理工作（D ）的 问题。 A为什么做 B做什么 C谁来做 D如何做 63我国合同法规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该 意思表示应当符合下列要求：（ A ）。 A内容具体确定 B表明经受要约人承诺时，受要约人即受该意思约束 C要约的条款不包括违约责任 D要约内容不含有争议解决方式 64为了对工序质量进行控制，要设置必要的工序控制点，对所设置的 控制点，事先要分析可能造成的（ A ），并针对它找出对策，采取措 施加以预控。 A质量隐患及原因 B各种可能的质量事故 C各种可能的安全事故 DB+C 65在时标网络计划中“波形线”表示（ C ）。 A工作持续时间 B虚工作 C前后工作的时间间隔 D总时差 66网络计划的工期优化是指（ C ）。 A寻求网络计划的最短工期 B寻求网络计划最短工期的资源均衡 C当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求 满足 工期要求的网络计划 D寻求网络计划最短工期下的费用最低 67工程建设监理的基本目的是 ( D ) 。 A 控制工程项目目标 B对工程项目进行规划、控制、协调 C做好信息管理、合同管理 协助业主在计划目标内建成工程项目 68建设工程监理的（ D ）是控制工程建设的投资、建设工期和工程 质量，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。 中心任务 基本方法 主要目的 主要内 容 69下列费用中，属于监理费构成中直接成本的是（ B ）。 监理单位行政管理人员工资 监理人员的津贴、附加工资、奖金 经营业务费 工程监理企业职工福利费 70某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐 蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查一表明该部位的施工质量满足 合同规定的要求，则这部份工程的剥露和复原费应由（ C ）负担。 A业主 B监理单位 C承包商 D承包商的项目经理部 71（ B ）是进行工程项目质量控制的基础。 质量检验评定标准 合同文件 设计文件 质量数据文件 72工程项目质量控制的基本原则是（ B ）。 精心施工，质量第一 质量第一，用户至上 以预防为主，防患于未然 坚持质量标准，严格检查 73施工机械设备的（ A ）是选择机械设备的依据之一，要能满足施 工要求和保证质量。 主要性能参数 产品生产厂家的资质和信誉 产品质量 产品价格 74总监理工程师应组织工业监理工程师，依据有关法律、法规，工程 建 设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行 审 查，并对（ A ）。 工程质量进行竣工预验收 单项工程验收和全部验收 分部工程验收和单位工程验收 施工单位正式验收 75网络计划中，某项工作的进度偏差大于该工作的自由时差，小于总 时差，则它将（C ）。 A对后续工作及工期产生影响 B对后续工作及工期均不影响 C对后续工作影响，不影响工期 D对后续工作不影响，影响 工期 76某一工作的自由时差等于（ D ）。 A 该工作的最早完成时间减去其最早开始时间 B 该工作各紧后工作最早开始时间的最小值 C 该工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间的差值 D该工作与其紧后工作的时间间隔的最小值 二、多项选择题 1必须实行监理的建设工程包括（ABDE ）。 A大中型公用事业工程 B国家重点建设工程 C国债建设工程 D成片开发建设的住宅小区工程 E利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 2建设工程监理规划的作用有（ ABDE ）。 A指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作 B是工程监理企业重要的存档资料 C指导建设工程的设计、施工活动有序开展 D是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据 E是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据 3监理组织结构中一般有（ ACE ）等几个层次。 A决策层 B经营管理层 C协调层和执行层 D实施层 E操作层 4法人依法应具备的条件是（ABE ）。 A依法成立 B有必要的财产和经费 C可不设立机构 D能够独立享有民事权利 E能够独立承担民事责任 5合同法规定，当事人承担违约责任的方式有（CDE ）。 A返还财产 B解除合同 C继续履行合同 D赔偿损失 E采取补救措施 6合同法规定，有下列情形之一的，合同无效（ BC ）。 A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的 D违反法律、行政法规的 E订立合同时显失公平的 7施工合同文件包括（ ABE ）。 A施工合同协议书 B中标通知书 C不包括招标书 D不包括标准、规范 E工程量清单 8施工阶段现场质量检查的一般方法有（ ADE ）。 A目测检查 B施工记录检查 C质量保证资料检查 D实测检查 E试验检查 9在（ABE ）等项目的施工中，均应设置质量控制点。 A关键工序和环节 B质量不稳定的工序 C重要昂贵材料的施工部位 D加快施工进度的部位 E施工难度大或施工条件困难的工序或环节 10网络计划的关键线路是（ ABCD ）。 A总持续时间最长的线路 B总时差为最小的线路 C时标网络计划中无波形线的线路 D相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的线路 E双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路 11在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期应选择 （BDE ）作为压缩对象。 A对质量和安全影响不大的工作 B有充足备用资源的关键工作 C缩短时间所需增加费用最少的工作 D对质量和安全影响不大的关键工作 E缩短时间所需增加费用最少的关键工作 12信息的基本特征有（ ABDE ）。 A真实性 B系统性 C有效性 D时效性 E不完全性 13监理工程师职业道德守则中包括（ BCDE ）等内容。 A可以同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动 B坚持独立自主地开展工作 C不以个人名义承揽监理业务 D不收受被监理单位的任何礼金 E努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平 14监理规划的编写要求（BCD ）。 A监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势 B监理规划的基本内容应力求统一 C监理规划的具体内容应具有针对性 D总监理工程师是编写的主持人 E监理规划要连贯地、不间断地编成 15监理工程师在施工阶段的质量控制，主要是通过（AE ）等方式 或途径进行的。 A审核有关的技术文件、报告、报表等 B审核直方图、管理图 C发布有关指令 D技术交底和图纸会审 E现场监督、检查和必要的试验 16（ ABC ）是评价项目施工质量的依据。 A质量检验评定标准 B合同文件 C设计文件 D质量数据 E工程验收资料 17将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的 （ ABCE ）。 A重要程度不同 B质量后果影响程度不同 C控制时的运作程序不同 D监控的措施不同 E监督要求不同 18建设工程进度控制的措施包括（ AC ）。 A技术措施和经济措施 B质量保证措施 C合同措施和组织措施 D信息管理措施 E材料供应保证措施 19在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，（ BCD ）是关键工 作。 A自由时差最小的工作 B总时差最小的工作 C最早开始时间与最迟开始时间相等的工作 D最早完成时间与最迟完成时间相等的工作 E双代号网络计划中箭线两端节点的最早时间与最迟时间分别相等的 工作 20在下列有关网络计划的叙述中，正确的提法有（ AD ）。 A在时标网络计划中，除有实箭线外，还可能有虚箭线和波形线 B单代号网络计划中不存在虚拟工作 C在单、双代号网络计划中均可能有虚箭线 D在双代号网络计划中，一般存在实箭线和虚箭线两种箭线 E在双代号网络计划中，一般不存在虚箭线 21建设工程监理是指监理单位受工程项目建设单位的委托，依据 （ACDE ）对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。 A建设工程委托监理合同 B建设工程监理规划 C建设工程合同 D国家批准的工程项目建设文件 E有关工程建设的法律、法规 22控制的基本环节工作包括（ BCD ）。 A规划、计划 B投入、转换 C反馈、对比 D纠正 E检查、总结 23在工程网络计划中，工作的M的总时差为2天，监理工程师在该计 划执行的一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差为3 天，说明工作M的实际进度（BC ）。 A拖后3天 B影响工期3天 C拖后5天 D影响工期5天 E拖后2天 24竣工验收时，应由建设单位组织（ ABCD ）参加，在监督部门的 监督下完成。 A设计单位 B勘察单位 C施工单位 D监理机构 E供货单位 25按照纠正措施或控制信息的来源，控制可分为（ AC ）。 A主动控制 B事前控制 C被动控制 D事中控制 E事后控制 26施工阶段质量现场监督检查的内容包括（ BCDE ）。 A施工组织设计检查 B开工前的检查 C工序交接检查 D隐蔽工程检查 E停工后复工的检查 27工程索赔费用的计算方法有（ ABC ）。 A实际费用法 B总费用法 C修正的总费用法 D公式法E经验法 28施工阶段投资控制的主要措施有（ ABCD ）。 A组织措施 B经济措施 C技术措施 D合同措施 E法律措施 29下列关于我国现行工程变更价款的确定，说法正确的有（CD ）。 A合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提供适当的变 更价格，经总监理工程师确认后执行 B工程变更价款需造价工程师确定后执行 C合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同的 价款 D合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似变更合同价款 E业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机 构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。 30在网络计划中关键线路（ABC ）。 A是工作总持续时间最长的线路 B是总时差最小工作的连线 C可能有若干条 D只有一条 E是固定不变的一条线路 31下述有关虚工作的说法正确的是（ BCDE ）。 A有工作内容 B不消耗资源 C不需要时间 D表示前后工作之间的逻辑关系 E在绘制双代号网络图时可能有用 32建设工程监理的性质包括（ BCDE ）。 A强制性 B科学性 C独立性 D公正性 E服务性 33网络计划中工作的总时差等于（ AB ）。 A本工作的最迟开始时间与最早开始时间之差 B本工作的最迟完成时间与最早完成时间之差 C紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D紧后工作最早开始时间与本工作最迟完成时间之差 E紧后工作最迟开始时间与本工作最早完成时间之差 34网络图中，允许（ ABD ）。 A只有一个起点节点 B只有一个终点节点 C有循环回路 D箭头节点编号大于箭尾节点编号 E在箭线上引出另一条箭线 35组织构成因素包括（BCDE ）。 A合理的组织联系 B合理的管理跨度 C合理的管理层次 D合理确定职能 E合理划分部门 36通常所说的技术管理中的几大支柱，即之管理的主要活动包括 （BCDE）。 质量监督 质量控制 质量保证 质量改进 E质量策划 37设计交底与图纸会审的主要目的在于（ABC ）。 减少图纸差错 让施工单位熟悉图纸，了解工程特点、设计意图 让施工单位了解关键部门的质量要求 为施工单位解决技术难题 提请施工单位有关主要事项 38进度控制的管理技术方法主要是（BDE ）。 A现代化技术 B规划 C优化 D控制 E协调 39在工程建设施工阶段，承包商申报工程延期的条件有 （ABE ）。 异常恶劣的气候条件 设计单位延期交图 施工方案失当 施工机具和人力不足 E工程业主造成的延误 40在工程项目施工阶段、加快施工进度的组织措施包括 （BD ）。 改进施工方法 增加工作面 改善劳动条件 增加施工机械的数量 采用更先进的施工机械 41单位工程质量评定是由（ ABC ）几方面来综合评定的。 A分部工程质量等级 B质量保证资料核查 C观感质量评定 D对原材料的质量检验 E施工方案 42监理工程师可用通过以下方式（BD ）获得工程项目的实际 进度情况。 建立项目实施的管理机构 定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料 对影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行分析 由驻地监理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况 对收集的数据进行整理、统计、分析 43单位工程质量验收合格应包含（ACDE ）。 所含分部工程质量均合格 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格 所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整 质量控制资料完整 主要功能项目的抽查结果符合规范 44进度计划的主要调整方法有（BC ）。 A调整非关键工作的持续时间 B改变某些工作间的逻辑关系 C改变某些工作的持续时间 D利用非关键工作的总时差 45合同法规定，当事人就有关合同内容约定不明确的，可以适用 下列规定（AD）。 A质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行 B价款或报酬不明确的，按照履行合同时签订地的市场价格履行 C履行地点不明确，给付货币的，在给付货币的一方所在地履行 D履行地点不明确，交付不动产的，在不动产所在地履行 三、简述题 1试述监理大纲、监理规划及监理实施细则的作用、编写主持人、时 间的不同。 答：要点 编写主持人时间作用 监理大纲企业主管部门 受委托前方案性文件 监理规划总监受委托后指导性文件 监理细则专监、总监批 准 监理规划后操作性文件 2简述监理规划的内容。（6项即可） 答：要点 （1）工程项目概况；（2）监理工作范围；（3）监理工作内容； （4）监理工作目标；（5）监理工作依据；（6）机构的组织形式。 3试述总监理工程师的主要职责。（6项即可） 答：要点 （1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； （2）主持编写监理规划； （3）审查分包单位的资质； （4）审核承包单位提交的开工报告、施工组织、技术方案、进度计 划； （5）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算； （6）审查和处理工程变更。 4试述招投标的主要工作内容。 答：要点 （1）发布招标公告； （2）资格预审； （3）发布招标文件； （4）现场考察； （5）标前会议。 5试述索赔的程序。监理师判定索赔成立的条件是什么？ 答：要点 索赔程序分七个步骤： （1）索赔意向通知； （2）递交索赔报告； （3）工程师审查索赔报告； （4）工程师与承包商协商补偿； （5）工程师索赔处理决定； （6）业主审查索赔处理； （7）承包商是否接受最终索赔处理。 监理工程师判定承包商索赔成立的条件： （1）承包商受到了实际损失； （2）损失不是因承包商的过错造成； （3）损失也不是承包商应该承担的风险造成； （4）承包商在合同规定的索赔时限内提出。 6单位工程质量验收包括哪些内容？ 答：要点 （1）单位工程所含分部工程的质量均验收合格； （2）质量控制资料完整； （3）单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整； （4）主要功能项目抽查结果符合相关专业质量验收规范规定； （5）观感质量验收符合要求。 7工程项目竣工验收的依据有哪些？ 答：要点 （1）有关合同、标准、规范； （2）工程资料，包括设计任务书、设计文件、施工图纸，图纸会审记 录，设计变更等； （3）符合竣工条件的已完工程及竣工图。 8监理工程师在审批工程是否延期应该把握的原则是什么？ 答：要点 三原则：合同条件；影响工期；实际情况。 9对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合 同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定 金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价 款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个 工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中 关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程 师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题： （1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？ （2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？ 参考答案 （1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件： 1）承包商受到了实际损失或损害； 2）损失不是因承包商的过错造成 3）损害也不是承包商应承担的风险造成 ）承包商在合同规定的索赔时限内提出。 （2）两次索赔处理 对第一次索赔 1）判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承 担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提 供了证据资料；承包商及时提相互了索赔申请。 2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 3）监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔 1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商 自己的责任，索赔无理由。 2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成 立。 10某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采 用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。 问题： （1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？ （2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报 告、凭证资料进行确认？ （3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求， 监理工程师应如何处理？ 参考答案： （1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术 资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料 等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、 合同措施等。 进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工 程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证 质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试 块施压报告等。 （2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要 有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽 检资料、试验报告等。 （3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要 求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理 签证。 11.【背景材料】某工程建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合 同。施工开始前的一段时间，建设单位要求监理单位提交监理规划，总 监理工程师解释说：本工程目前只有+0.000以下工程施工图，+0.000以 上工程设计单位尚未出施工图，我们不好编写监理规划；若要急用，只 能用监理大纲暂先代替一下，建设单位驻现场代表也就无可奈何地同意 了。 问题 1 设计图纸不全是否影响监理规划的编写，为什么？ 2 监理规划与监理大纲是两份不同的监理文件，二者的作用、编 写 的主持人、时间完全不同，请具体说明二者的不同点。 参考答案 1设计图纸不全不影响监理规划的编写，监理规划的编写应把握工 程项目的运行脉搏。随着工程施工的进展，监理规划需要不断地根据收 集、掌握的工程信息，进行补充、修改完善。因此，监理规划的编写需 要一个过程，可见图纸不全不影响监理规划的编写。 1 不同点： （1）作用不同： 监理大纲的作用是：承揽监理任务；为今后开展监理工作提供方 案； 为编写规划提供直接依据。 监理规划的作用是：指导项目监理机构全面开展监理工作；监理主 管 机构对监理单位实施监督的依据；建设单位确认监理单位履行