钢结构加工承包合同.doc

钢结构加工承包合同 发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 根据我国法律规定为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序经双方协商后一致同意签订本合同并依照履行 第一条工程设计技术条件 工程名称： 工程地点： 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由提供给设计方 2、地震烈度 2.1地震基本烈度 2.2钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1长度（轴线）m 3.2宽度（轴线）m 3.3檐口高度m 3.4柱间距m 3.5跨度（跨数）m跨 3.6屋面坡度% 3.7行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8柱网尺寸mm 4、结构设计荷载 4.1屋面均布活荷载 4.2楼面荷载 4.3附加悬挂荷载 4.4行车荷载 4.5行车（单梁或双梁）型号 4.6行车制造厂商及操作方法 4.7屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注 5.2檩条材质构件颜色备注 5.3支撑材质构件颜色备注 5.4型钢材质构件颜色备注 5.5用于围护结构的自攻螺钉材质构件颜色备注 5.6其它材料材质构件颜色备注 5.7吊车梁材质构件颜色备注 6、屋面设计构造要求 6.1外层板品牌颜色：板型：备注： 6.2玻纤保温棉（12kg/立方米）厚度：有箔 6.3内层板厚度：颜色：板型： 6.4透光板材质：板型：透光度：% 6.5天窗或通风屋脊 6.6机械通风设施 6.7外包角及收边板材质厚度：颜色 7、墙面设计构造要求 7.1外墙板品牌颜色：板型：备注： 7.2玻纤保温棉（kg/立方米）厚度：有箔：无箔： 7.3内墙板板型：颜色：材质厚度： 7.4外墙门尺寸高：宽：总面积： 7.5窗玻璃：厚度：窗材质： 7.6窗尺寸长：宽：总面积： 7.7雨篷（门斗）长：外挑宽：高度： 7.8女儿墙高度：颜色：厚度： 7.9其它 7.10外包角及门窗泛水收边板材质：厚度：颜色： 8、其它设计要求 8.1天沟天沟形式：材质：厚度： 8.2下水管直径：材质： 8.3基础由发包方施工及提供 8.5防火等级、防火涂料耐火时间：分钟：材质： 8.6基础螺栓材质根据设计要求由提供 9、上述设计技术条件发包方已确认作为最终设计图纸依据 10、发包方提供的材料： 11、经发包方确认由承包方采购的材料： 第二条工程承包范围 一、0.000以上建筑钢结构部分及屋面、墙面（不含砌体和混凝土）详见第一条相关的内容和最终报价书的报价范围 二、0.000以上钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用及发包方委托的钢结构施工图设计 三、本工程钢结构建筑面积：（平方米） 四、本工程运输由方负责运费在本合同造价内 五、本工程基础设计由方负责基础施工由发包方负责并承担费用 六、其它： 第三条工程造价 工程总造价：人民币万元； 大写： 开具发票：材料、制作费万元技术服务及安装费万元 第四条工程设计 发包方责任 1、发包方负责本工程基础土建的设计 1、发包方委托承建方负责本工程基础土建的设计 2、发包方委托承包方承担0.000以上钢结构部分的设计发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件（详见第一条工程技术条件）并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件以供承包方进行设计 3、发包方或发包方指定的设计院须对承包方的钢结构施工图进行审核、签证并在施工图进行会审交底后作出书面确认如在五天内仍不作出书面确认视为已被确认 承包方责任 1、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计发包方的超规范要求必须书面告之承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量 2、在合同生效如基础图由发包方负责设计发包方提供全部相关资料及技术条件后天内由承包方提供基础反力和柱网布置图供发包方设计基础图；如基础图由承包方设计发包方提供全部相关资料及技术条件后天内由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图套 3、承包方代表不经书面有效授权无权设立、变更、终止承包方的权利和义务其所发出的要约与承诺必须符合本合同的条款凡有冲突者均以本合同条款为准 第五条工地代表责任 发包方驻工地代表 1、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人、由具体管理人员担任并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等一经该代表签署的所有单据具有法律效力但与本合同条款相冲突的签单无效以本合同条款为准若发包方代表易人须提前五天书面通知承包方其后任必须全面继续承担前任应负的责任 2、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名并以书面形式递交承包方代表承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效 3、发包方驻工地代表或委托代理人：共计人姓名 4、实行监理公司监理的总监理工程师及其委托代理人姓名：授权范围：授权时间：权限 承包方驻工地代表 1、承包方任命委派的驻工地现场代表及其委托代理人由具备相关专业知识的人员担任并代表承包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等该代表经授权后行使承包方进入现场后的权力所签署的联系单、通知、验收单具有法律效力但与本合同条款相冲突的签单无效以本合同条款为准若承包方代表易人须提前五天书面通知发包方其后任必须全面继续承担前任应负的责任工程竣工时代表的权力终止 2、承包方代表的联系单、验收单须经其本人签名并以书面形式递交发包方代表发包方代表在回执上签署姓名、收到时间后生效 3、承包方驻工地总代表：姓名 第六条施工准备 承包方 1、由承包方提供设计时本合同生效并收到发包方完整准确及有效的设计条件后天内向发包方提交设计图纸发包方在签收图纸后必须在五日内提出书面修改意见逾期则视为已被确认 2、在本合同生效及发包方提出修改意见后日内向发包方提供施工图套并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议会后日内由发包方提出会审纪要和修改决定交承包方修改设计如有设计变更的则工期视变更情况作相应调整增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充合同 3、组织原材料采购制造加工组织施工管理人员和施工机械进场 4、编制施工组织设计或施工方案材料成品、半成品等进场计划（包括用水、用电计划）送发包方 发包方 1、合同约定委托承包方设计的在本合同签订的同时由发包方提供本合同规定的资料及技术条件供承包方设计在设计完成后有义务书面确认设计 2、承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格同时提供全套土建交工资料及发包方验收数据的结论如无条件先做混凝土地坪的必须做好石块地坪或夯实地坪以保证承包方的安装机械能随意移动 3、在承包方进场前保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通以可承载汽吊通过和施工作业为最低标准；负责接通施工现场的施工用水及照明和动力电源（包括水表、配电板、电表）并能满足施工用水、用电量的需要并负责维修做到道路畅通地坪平整压实可承载吊装作业和堆放钢构为准拆迁障碍物等符合满足钢结构安装的条件 4、开工前办理建筑许可证等如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用由发包方承担 第七条工程期限 一、本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起内完成其中设计天,制造天,安装自进场起天完工. 二、发包方基础工程完工后要求承包方进场前天发包方应承包方交付土建验收资料承包方确认施工现场符合施工要求后由发包方发出进场通知书进场安装时间以承包方收到进场通知书后第天起计算总工期按有效工期以予以调整 三、除下列“9”款以外如遇下列情况之一,经监理工程师或发包方现场代表签证后,工期顺延: (一)、开工日期顺延至下款情形消除时止 1、按施工准备规定要求不能提供满足作业要求的场地、水、电源道路未能畅通障碍物未能清除影响进场施工时； 2、由发包方负责提供的技术资料、技术条件、验收文件不准致使施工不能正常进行时； 3、发包方没有按时交付土建工程验收资料的 （二）、下列情况作总工期顺延 4、重大设计变更发包方提供的工程地质资料不准致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的自提出变更起到变更项目完成止作工期顺延； 5、因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上）影响正常施工时； 6、因现场代表或监理签证不及时而影响下一道工序施工；自未签证起到影响消除止作顺延； 7、未按合同规定拨付定金款工程进度款而影响施工从应付款之日起到以款项实际收付的时间止工期作相应顺延； 8、人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法规并强制性技术规程要求必须停止作业或停工的自应停工或停止作业起到应复工之日止工期顺延 9、基础由发包方负责承担的由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的；自影响开始之日起到影响消除日止作工期顺延 四、承包方在以上情况发生后的14天内就延误的内容向发包方代表提出书面报告、发包方代表收到报告后应予签收并在14天内予以答复不予签收的承包方将以邮电形式予告之告之后逾期不予答复承包方即可视为报告内容和延期要求均被确认 第八条工程质量 一、本工程质量要求达到国家相关规范合格标准 二、承包方必须严格按照国家有关规范标准及发包方要求精心设计按照施工图纸、施工说明文件进行施工接受监理工程师及发包方派驻代表的监督,如果施工与图纸不符的,发包方应自发生当天发出书面停工指令,并即时与设计单位书面联系. 三、过程中必须遵守下列规定： 1、由承包方提供的主要原材料、标准件必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程 2、由发包方提供的主要原材料、标准件也必须有产品质量合格证方可用于工程 3、材料改变或代用必须经原设计单位同意并发出正式书面通知后方可用于工程 4、钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后方可进行围护系统的安装 5、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单项工程质量进行评定并及时将单项工程质量的评定结果送发包方 6、如承包方在施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表一般质量事故的处理结果应送发包方；重大质量事故的处理方案应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究并经设计建设单位签证后实施 7、承包方发出工程竣工通知后承包方开始对工程进行保修保修时间为一年. 第九条钢结构材料的供应、验收 一、发包方供应或承包方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程任何一方认为对方提供的材料需要复验的应允许复验经复验符合质量要求的其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的应按有关规定处理其复验费由提供材料、设备的一方承担 二、材料须代用的发包方通知承包方承包方在取得设计单位认可后可以代用承包方要求材料代用的通知发包方发包方应在两天内给予允许或不允许的答复两天内不答复的视为允许代用承包方将代用的材料试验报告、设计单位意见及代用后的费用函告发包方 第十条工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算根据国家有关部门制定的工程价款结算办法,并结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算 一、本工程签订后的三日内发包方应支付完毕合同总价的30定金计人民币万元 二、本工程钢梁、钢柱进场三日内发包方支付合同总价的30作为工程进度款计人民币万元承包方开始安装 三、围护材料开始进场三日内发包方支付合同总价的30作为工程进度款计人民币万元承包方开始安装 四、安装竣工通知发出后的七天内付足合同总价的97计人民币万元余款3计人民币万元作为质保金留滞,质保期为一年,待质保期满后三日内付清全部质保金 五、如因发包方原因造成难以支付的情况发生即逾期三天仍不付款承包方将限期发包方提供有效经济担保若发包方不能在承包方书面通知的期限内提供承包方认可的有效担保承包方有权单方中止合同的履行 六、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度造成承包方的停工窝工损失的应由发包方承担相关经济损失对延误的工期作双倍延长 七、发包方不能按合同规定支付工程进度款的且又不能在承包方限定时间内提供承包方认可的经济担保时承包方有权停工并将限定合理时间内由发包方将工程抵押给承包方不办理抵押或不按时办理的承包方将申请人民法院对在建工程强制留置拍卖并在拍卖后取得优先受偿受偿全部工程款后承包方恢复施工期间发包方不得转包未完工程 八、本合同结算方式：银行即期汇票结算币种为人民币 九、本工程发票发包方同意承包方技术服务及现场安装部分开具发票承包方所属公司内制造的构件材料由所属公司开具发票 第十一条施工与设计变更 一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料作为施工的有效依据开工前由发包方履行组织设计交底和三方会审作出纪要的义务作为施工的补充依据承、发包方双方均不得擅自修改 二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方发现方应及时以书面形式通知对方由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件承包方按修改或变更的设计文件进行施工若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价修改变更期间工期中断 三、承包方在保证工程质量和不降低发包方技术要求及设计标准的前提下优化设计、修改工艺、其节约的价值归承包方 四、发包方如需设计变更必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸界时工期中断重大修改或增加造价和工期时必须另行协商承包方在取得投资证明落实技术资料设计图纸齐全时承包方工期继续予以实施 五、如由承包方提供设计图纸及有关技术资料的如发包方需变更设计时应由发包方正式以书面通知承包方进行设计变更办法与上相同 第十二条工程验收 一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出进场开工通知前交承包方复验 二、钢结构工程验收：按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行中间验收验收应在竣工通知发出后五天内开始工期自验收通知发出后中断逾期不进行中间验收的视为验收合格 三、发包方应对整体完工工程作最终验收最终验收应在收到整体竣工通知十天内开始逾期不验收的不影响支付工程款 四、工程竣工验收后发包方方可使用如未经验收发包方擅自使用或提前使用则视为工程验收合格 五、在规定的保修期内凡因承包方原因造成屋面、墙体渗漏等质量缺陷由承包方无偿保修在规定的保修期内由于发包方的基础质量原因或不合理使用以及超设计规范的自然力破坏造成的构件门窗变形和屋面、墙体的渗漏其费用由发包方承担 第十三条奖励及违约责任 承包方责任： 一、工程质量不符合设计规定的负责无偿修理 二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的每天按工程总价的万分之五偿付逾期违约金 三、承包方负责提供设计图纸的因设计错误而造成的各种费用增加的结果自负延误工期的向发包方支付设计错误部分的逾期违约金越权代理设计的承担越权代理之责任 四、如发包方未按合同规定支付工程进度款承包方有权停止施工并在工程进度款收到十日后再开工工期双倍顺延停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由发包方承担 发包方的责任： 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任开竣工日期可以顺延外还应赔偿承包方由此造成承包方的实际停工损失每日的机械租赁费及全体工人的工资并材料库存费 二、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工应采取措施弥补或减少损失同时工期作中断并赔偿承包方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失 三、工程未经验收发包方提前使用或擅自动用由此而失去工程质量异议权并工期异议权依法视为验收合格 四、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的按全部工程造价自通知送达之日起偿付每日万分之五逾期违约金并视为工程已验收合格 五、不按合同规定拨付工程进度款按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额每天按万分之五偿付给承包方并允许承包方停工工期相应双倍延期 六、工程提前交付使用时发包方应给予