护坡工程合同范本

1 / 12 护坡工程合同范本 护坡工程施工承包合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经 甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：渝北 *项目护坡工程。 2、工程地点：渝北回兴。 3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除 、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等 二、建设工期 总工期 30 天，开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 2 / 12 1、本工程价款实行综合单价包干： 18 元 /。 2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械 设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出 场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。 3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量 所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清。 2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。 六、双方职责 甲方职责 3 / 12 1、负责在乙方进场前 2 天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。 2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。 3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝 、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。 4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。 5、配合乙方进行设备场内转运。 6、向乙方提供水源电源接口。 乙方职责 1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。 2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。 3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。 4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律4 / 12 责任。 5、负责工程资料的整理、归集。 6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后 10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。 七、争议解决 履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好 协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 八、施工工艺要求及工程验收标准 1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过 3cm 的裂缝。 2、铁丝布设：竖向布置，间距 2m，上部用直径 16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出 5cm。 3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于 50cm。离地面不得大于 2cm。并用直径 6mm 的钢筋固定在土层上。 4、排水孔的布设：用 15cm 长 32 线管间距 2m 布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。 5 / 12 5、排水沟的布设：边坡上部距边设置排水沟。根据地形确定坡度 ,但必须保证沟底无积水。 6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水 ,钢丝网外露不得超过 5%，铁丝不得外露。 八、违约责任 1、如甲方逾期付款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价 1%作为违约金。 2、如乙方逾期完工，每逾期一 日，应向甲方支付合同总价 1%作为违约金。 3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。 十、附则 1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。 2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。 ： ： 签约代表人： 签约代表人： 联系地址： 联系地址： 联系电话： 联系电话： 签约时间： 签约时间： 6 / 12 *护坡工程施工承包合同 补充协议 发包方：重庆 *地产集团有限公司 承包方： 甲乙双方经协商，就中德茵莱国际护坡施工工程达成如下补充协议 1、 现需增加如下工程量：对茵莱国际项目 B 区回填松土层部分增设锚杆加固，由乙方负责施工。 2、 计价方式采取包工包料综合包干单价： 25 元 /平方米，此单价已包含喷浆护坡。 3、 以上价格包括但不限于：本工程所需的全部人工费、机械设备及 燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。 4、 锚杆布设要求如下：坡面上部 6 米，锚杆深度 3米，间距米，锚杆采用 18#二级钢；坡面下部 7-8 米，锚杆深度 2 米，间距米，锚杆采用 18#二级钢。钢丝网丝径 1mm，满铺。 5、 乙方保证施工质量，工期遵从主合同，不再另行增加工期。 6、 其他条款遵从主合同。 甲方：乙方： 签约代表人： 签约代表人： 联系地址： 联系地址： 7 / 12 联系电话： 联系电话： 日期： 2016 年月日 316 国道辛安段一线一点工程建设 塘堰护坡砌筑承包合同 甲方：沙 河 乡 人 民 政 府。 乙方：沙河乡辛安村 村 委会。 丙方： 。 辛安寺塘堰护坡工程，甲方委托乙方指定的丙方负责施工，为了明确分工职责，互相协助，保质保量，按期完成施工任务，经三方协商，签订如下合同： 一、基本情况： 工程名称：护坡工程 工 程地点：辛安寺庙北侧 施工范围：护坡的基脚砌石方、砖体护坡及挖土方工程 。 承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。 二、承包价格： 1、基脚砌石方 270 元 /米。 2、青砖护坡 128 元 /米。含粉饰勾缝。 3、挖土方 8 元 /米。 4、行管费按总造价的 18%计算。 8 / 12 5、建安税按总造价的 %计算。 6、以上 15 项为工程总造价。 三、质量要求：按甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完 成。 四、工期：于 2016 年 2 月 1 日至 2 月 30 日前完工，雨天工期顺延。 五、结算方式：甲方按工程形象进度每隔八天预支一次工程款，直至工程完工验 收核算付完为止。 六、施工要求： 1、基脚砌石方沿塘边砌一个圈，高1 米，宽米，对超出 1 米范围内的据实结算，青砖护坡一样。基脚砌石必须勾缝、青砖护坡饰面后再勾缝。靠国道一方砌平路面，其他三方砌平地平面以上 50 公分。顶层压一匹砖，两面各出 5 公分线子，并用砂浆灰饰面。转弯折角处按甲方的要求施工。 2、在工程施工中，如有局部工程需要 变更或增减时，甲方事先通知乙方，经双方协商后，办理变更手续，否则不予处理。 3、丙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现安全事故其责任由丙方全部承担。 七 、法律责任： 1、丙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量，如因丙方延误工时，出现质量问题，所造成的损失由丙方负责。 2、合同签订后，任何一方不得擅自终止合同，违者按工程造价总额的9 / 12 20%的违约金赔偿给对方。 3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲丙双方应本着实事求是的精神及时协商解决，如协商不成，任何一方可向人 民法院起诉。 八、乙方负责丙方在施工中的一切矛盾处理及协调工作，保证工程顺利进行。 九、本合同未尽事宜，由甲丙双方协商后列入备注栏内，此合同一式三份，三方各执壹份，由甲、乙、丙三方签字后生效。 立协议三方： 甲方： 印章 乙方：印章 丙方： 年 月日 浆砌石护坡工程施工协议 甲方： 乙方： 甲方将工程委托乙方负责进行施工，为了明确分工，互相协助，保质保量，按期完成施工任务，经双方协商 ，签订如下合同： 第一条、 工程名称： 第二条、 工程地点： 第三条、 施工范围： 第四条、 承包方式： 10 / 12 第五条、 承包单价：砌石方 /立方米。 第六条、 质量要求：按图纸要求及有关施工规范要求，保质保量地完成。 第七条、 工程工期：本工程于 年月日进场施工至 年 乙方按要求的时间内竣工，验收。每月 25 日乙方应向甲方报工程量，经甲方、监理方、业主验收合格后，按工程量的 80%向乙方支付工程款。剩余 17%，在工人工资表做好后 交给项目部，下月支付，剩余的 3%在工程全部完工并验收合格后，日内一次性付清。 第八条、 在工程施工进程中，如有局部工程需要变更或增减时，甲方应事先通知乙方，经双方协商后，办理工程变更手续，否则不予处理。 第九条、 乙方按工人人数在进场前三日内向施工现场作业人员缴纳人身 意外伤害保险，若乙方未投保甲方可直接到工程款中扣除保险费用。乙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现安全事故，与甲方无关。 第十条、 甲方协调民工队所需的水、电，水表电表由乙方提供。甲方提供材料堆 放仓库，乙方负保安责任。 第十一条、 本工程在完工之日起，三个月内免费保修，保修费用由乙方支付。如属人为破坏或自然灾害所造成的破坏不属保修范围。 11 / 12 第十二条、 法律责任： 1、在施工进程中，因甲方原因致乙方造成损失，由甲方负责，而乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责。 2、乙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量，如因乙方延误工时，出现质量问题，所造成的损失由乙方负责。 3、甲方必须按照合同规定的付款办法付款给乙方，如因甲方延误付款，乙方有权停止施工，工期顺延