湖北省建设工程施工合同范本.doc

湖北省建设工程施工合同范本 工程编号：合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称：工程地点：发包人：承包人： 湖北省建设二七年九月 目录 第一部分协议书 一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、工程质量1五、合同价款2六、组成合同的文件2七、发包人承诺2八、承包人承诺2九、合同生效2十、合同备案2 第二部分通用条款 一、总则 1定义32合同文件及解释53语言及适用的法律、标准与规范54通讯联络65工程分包66现场考察77投标文件的完备性和义务78文物、化石和地下障碍物79安全事故处理810知识产权8 11联合体的责任812保障913财产9二、合同主体 14发包人915承包人1016现场管理人员任命和更换1217发包人代表1218监理工程师1319造价工程师1420承包人代表1421分包人和另行分包1522承包人雇员15三、担保、保险与风险 23工程担保1624发包人风险1825承包人风险1826不可抗力1827保险19四、工期 28进度计划和报告2029开工2130暂停施工和复工2131工期延误2232加快进度2333竣工日期2434误期赔偿24五、质量与安全 35质量的管理2436质量目标24 37已完工程及设备材料保护2538安全防护和文明施工2539放线2640钻孔与勘探性开挖2741发包人供应材料设备2742承包人采购材料设备2843材料设备的检验2944检查和返工3045隐蔽工程和中间验收3046重新检验和额外检验3147工程试车3148竣工资料3249竣工验收3250质量保修33六、造价 51工程计量和计价3352预留金3453零星工作项目费3454提前竣工奖与误期赔偿费3555合同价款的约定与调整3556工程变更3657工程变更价款的确定3758工程价款支付3859索赔4060竣工结算与结算款4161质量保证42七、合同争议、解除与终止 62合同争议4363合同解除4564合同解除的支付46 65合同终止47八、其他 66税费4767保密要求4768廉政建设4869合同份数4870补充条款48 第三部分专用条款 1定义492合同文件及解释493语言及适用的法律、标准与规范494通讯联络4914发包人5015承包人5017发包人代表5118监理工程师5119造价工程师5120承包人代表5221分包人5223工程担保5226不可抗力5227保险5228进度计划和报告5336质量目标5338安全防护和文明施工5341发包人供应材料设备53 工程编号： 合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 施工合同 发包人：（全称） 承包人：（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及 其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协 商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 二、工程承包范围 包工包料(合同签订时注明具体施工内容) 三、合同工期 开工日期：xx年月日竣工日期：xx年月日合同工期总日历天数：天。 四、工程质量、安全文明施工 4.1质量目标 工程质量标准：合格合同质量的奖罚：无工程质量事故，因承包人原因造成的工程质量达不到质量标准的，承包人 承担相应责任。 4.2安全防护和文明施工 4.2.1人承担相应责任。 4.2.2承包人承担相应责任。 五、合同价款及工程款支付 5.1合同价款与调整 5.1.1合同价格调整方式 采用固定总价合同，包干价为： ?采用固定单价合同： 合同价为： 合同风险范围如下： 确定合同价款的其它方式 合同价款的计算方式和范围：。 5.2工程价款支付 5.2.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额： 5.2.2双方约定工程进度款支付的具体时间和金额： 5.3竣工结算与结算款 5.3.1结算的程序和时限： 双方关于结算时间、程序的其它约定：工程开工前，甲方付款至工程款的90%，工程进度达到 方支付全款。 5.3.2约定结算特殊要求： 六、发包人工作 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行 本合同所约定的全部义务。负责提供具备施工条件的施工场地及施工所需的水、电、电讯线器、施 工便道、工程地质情况及地下管线资料、水准点与坐标控制点资料，负责协调施工配合问题（若因 甲方工程相关协调不利，导致乙方发生的损失由甲方承担）、甲方应足额支付乙方工程款、乙方施工 完毕后成品保护由甲方负责。 七、承包人工作 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。 （1）加强现场文明施工管理，施工过程中不得影响环境卫生。 （2）负责本合同范围内工程技术工作，并接受甲方监督和检查。 （3）按时，保质完成本工程，不得损坏已完产品。 （4）由基础问题造成路面缺陷问题，乙方概不负责。 （5）当甲方要求增加工程量时，乙方应尽量满足甲方要求，但视其工程量收取相应费用。 八、联络方式 本通讯地址为双方约定的通讯地址，在合同履行过程中，一方向另一方发出文件或资料，自发出之日起7日，推定对方收到文件或资料。 发包人：通讯地址：发包人代表： 联系电话：邮政编码： 传真：电子邮箱：开户银行：账号：承包人： 通讯地址：承包人代表： 联系电话：邮政编码： 传真：电子邮箱：开户银行：账号： 九、合同争议 9.1双方同意争议解决方式： 向有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、合同份数 10.1合同的份数：，其中发包人 十一、补充条款 本合同中未涉及的条款按湖北省建设工程施工合同中通用条款规定执行 十二、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点：双方约定本合同自签字盖章生效。 发包人：（公章）：承包人：（公章）： 法定代表人：法定代表人： 合同签订地点： 工程编号：合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称：工程地点：发包人：承包人： 湖北省工商行政管理局湖北省建设二七年九月 目录 第一部分协议书 一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、工程质量1五、合同价款2六、组成合同的文件2七、发包人承诺2八、承包人承诺2九、合同生效2十、合同备案2 第二部分通用条款 一、总则 1定义32合同文件及解释53语言及适用的法律、标准与规范54通讯联络65工程分包66现场考察77投标文件的完备性和义务78文物、化石和地下障碍物79安全事故处理810知识产权8 11联合体的责任812保障913财产9二、合同主体 14发包人915承包人1016现场管理人员任命和更换1217发包人代表1218监理工程师1319造价工程师1420承包人代表1421分包人和另行分包1522承包人雇员15三、担保、保险与风险 23工程担保1624发包人风险1825承包人风险1826不可抗力1827保险1