监理员考试题库(附答案)

一、单项选择题 (每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 1工程建设监理实施需要 ( )。 B A上级主管部门批准 B项目法人委托和授权 C建设单位委托和授权 D建设主管部门批准 2工程建设监理规定明确了 ( )。 D A建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D国家计委和建设部共同负责推动建设 监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3我国的监理工程师是指 ( )的一类人。 C A具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B取得监理工程师资格证书 C取得监理工程师岗位证书 D监理单位从事工程技术管理工作 4不同资质等级的监理单位在 ( )方面的资质标准是相同的。 D A监理业绩 B注册资金 C工程技术和管理人员 D单位负责人或技术负责人 5项目法人授予监理单位对工程施工进度有 ( )。 C A审核、签认权 B复核、确认权 C检查、监督权 D批准权 6监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的 ( )。 A A应承担一定的经济责任和法律责任 B应承担一定的经济责任和民事责任 C仅承担相应的经济责任 D仅承担相应的法律责任 7下列各项工作牛， ( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。 A A审查施工单位提交的施工方案 B对施工工艺过程进行控制 C必要时下达停工令 D做好工程预验收工作 8施工准备阶段监理工作应包括 ( )。 D A制定施工方案 B进行设计交底 C施工测量放线 D审批工程开工 9下列人员中， ( )通常以规划为基本职能。 B A总监理工程师 B总监理工程师助理 C总监理工程师代表 D专业监理工程师 10 ( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。 A A直线制 B职能制 C直线职能制 D矩阵制 11工程建设监理是指 ( )。 C A受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C受业主委托对工程建设项 目实施阶段进行监督和管理的活动 D受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12根据中华人民共和国建设部 1992 年第十六号令，监理单位的资质等级 ( )。C A一年核定一次 B二年核定一次 C三年核定一次 D四年核定一次 13监理单位经营活动的基本准则是 ( )。 B A客观、公正、科学、诚信 B守法、公正、科学、诚信 C客观、公正、科学、信用 D守法、公正、科学、信用 14在科学预测今后可能发生偏差的基础上，在偏差实际发生以前，就采取措 施加以控制，防止偏差发生的方法是 ( )。 D A正反馈控制 B负反馈控制 C反馈控制 D前馈控制 15政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是 ( )。 D A制定监理办法 B对监理单位的权益进行管理 C对监理单位的活动进行监督 D对监理单位的资质管理 16政府建设管理部门在审查监理单位的资质时，下列那一类人员一般不算在监理单位专业配套能力之内 ( )。 D A未取得监理资格证书的监理人员 B未持有监理岗位证的人员 C一般工程技术人员 D外聘专家 17监理单位承担监理任务，到监理工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门备案时，应持有 ( )。 B A营业执照、监理资格证书和监理许可证书 B监理申请批准书或监理许可证书、监理业务手册和资质等级证书 C监理资格证书、监理业务手册、监理许可证书。 D营业执照、监理业务手册和资质等级证书 18监理单位对政府建设行政管理部门的行政处罚决定不服时，向上一级政府提出复议的时限为 ( )。 D A七天 B十天 C十四天 D十五天 19资质管理办法规定，没收非法所得，并处以罚款的条件是 ( )。 A A未经批准擅自从事监理活动的单位 B超越核定的监理业务范围从事监理活动的 C出借、转让监理许可证书的单位 D变更业务不及时办理备案手续的单位 20在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑 ( )。 A A安全可靠性和使用功能目标 B投资效益目标 C质量最优目标 D经营效益目标 21从信息角度看，监理控制是否有效，主 要取决于 ( )。 A A信息的全面、准确、及时 B信息的有用性 C信息的提取、分类与管理工作 D信息的搜集、存储与管理工作 22在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是 ( )。 C A程序子系统 B措施子系统 C信息子系统 D组织子系统 23建设监理目标控制系统中，有效控制的基本要求是 ( )。 A A要同计划、组织相适应，有检查成效的客观、准确、实在的标准，有及时、正确揭示偏差、纠正偏差的能力和措施 B按确定目标和标准作出控制决策和计划安排 C应从实际出发，讲求实效，以保证目标的实现 D要采取措施，纠正实际与标准的偏差 24监理工程师职业道德要求，监理人员不允许从事 ( )。 C A工程咨询活动 B工程设计活动 C购配件销售业务 D招投标活动 25国外金融机构贷款的建设项目监理，应 ( )。 A A以中方为主 B以外方为主 C中外双方合作监理 D国内监理单位承担 26我国工程建设监理取费规定明确要求，工程建设监理费要 ( )。 D A用于监理工作中的直接开支、交纳税金和合理利润 B用于合同工程的直接开支、交纳税金和合理利润 C用于监理工作中的直接和间接开支 D用于监理工程中的直接、间接开支、交纳税金和合理利润 27工程建设监理收费标准中，设计阶段收费比例为工程概预算的 ( )。 D A 0.03 0.5 B 0.05 0.7 C 0.05 0.8 D 0.03 0.2 28工程建设监理合同专用条件 ( )。 B A可以根据工程个性和所处自然、社会环境自由填写 B可以根据工程个性，经监理单位与业主协商一致后填写 C可以根据工程个性和所处自然、社会环境协商填写 D可以根据工程所处自然、社会环境自由填写 29工程建设监理委托合同中所说的第三方可以是 ( )。 D A监理单位 B业主 C监理工程师 D设备供应商 30监理工程师在紧急情况下，未能向业主事先报告而发布了复工令，事后书面报告的时间界限为 ( )。 B A 10小时 B 24小时 C一周 D 14 天 31监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于 ( )。 A A合同约定的工程价格范围内 B工程预算 价格范围内 C工程概预算范围内 D工程实际造价范围内 32监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁金额应 ( )。 D A是直接经济损失额 B最多为直接经济损失额 C不超过监理酬金总额 D不超过监理酬金总额 (除去税金 ) 33业主无故拖延支付监理单位的监理酬金时，监理单位计算补偿利息所用的利息率应为 ( )。 B A同期银行存贷款利率 B支付期限最后一日的银行贷款利率 C支付期限最后一日银行存款利率 D当时的一年期限银行贷款利 率 34在下列条件下，监理工程师可以自行终止合同 ( )。 B A业主无故施延监理酬金支付 30 天以后 B因业主原因停止执行监理任务超过半年 C业主无故拖延支付监理酬金 42 天之后 D因业主原因停止执行监理任务超过两月 35.工程建设监理合同履行过程发生争议时，业主与监理单位首选的解决争议方法应当是 ( )。 A A协商解决 B交主管部门协调 C提交仲裁机关仲裁 D法律诉讼 36监理单位在协商和写明 “ 监理工程 ” 范围时，一般要与 ( )。 A A工程总包、 分包合同所涵盖的工程范围相一致 B单项工程相一致 C工程总概算范围相一致 D工程总投资范围相一致 37监理单位自备设施经济补偿的计算方法为 ( )。 C A设施折旧额管理费补偿额 B设施折旧额残值管理费补偿额 C设施在工程中使用时间占折旧年限比率 设施原值管理费补偿额 D设施原值 年折旧率管理费补偿额 38监理规划应当在 ( )基础上制定。 A A监理招标文件 B监理投标文件中的监理方案 C经与业主协商确定的监理大纲 D工程建设监理合同 39工程建设监理规定确定工程建设监理的主要内容是 ( )。 A A投资、工期、质量控制，建设合同管理和协调有关单位之间的关系 B投资、工期、质量控制，合同、信息管理和协调有关单位之间的关系 C投资、工期、质量控制和协调有关单位之间的关系 D投资、工期、质量控制和建设合同管理 40国家规定必须实施监理的工程项目目前尚未包括 ( )。 B A赠款、捐款的工程建设项目 B小型建设项目 C市政、公用工程项目 D政府投资的住宅工程项目 41从工程投资角度讲，监理费除了要从工程概算中列支外，而且要核减 ( )。 A A建设单位的管理费 B监理单位管理费 C施工单位管理费 D工程概算 42为了公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益，监理单位开展工作时，应坚持 ( )。 A A公正、独立、自主原则 B客观、公正、服务原则 C科学、公正、自主原则 D科学、公正、服务原则 43按职能分解的监理组织形式一般适合于 ( )。 B A中、小型建设项目 B大、中型建设项目 C小型建设项目 D大型 建设项目 44在监理人员配备过程时，一般不能强调 ( )。 C A事事有人管 B职能要落实 C事事有专人管 D人员要精干 45监理大纲制定时间一般在 ( )。 B A监理合同签订以后 B监理合同签订之前 C任命专业监理工程师之前 D任命专业监理工程师之后 46监理实施细则的作用主要在于 ( )。 B A指导工程监理全面实施 B发挥工程监理的 “ 施工图 ” 作用 C起监理工作 “ 初步设计 ” 作用 D承接监理任务 47监理工程师在下列那一种情况下，要被收缴证书 ，且四年内不许参加监理工程师资格考试 ( )。 B A以个人名义承接监理任务 B未经批准从事监理业务 C转让监理业务 D以不正当手段取得监理工程师资格证书 48监理工程师受业主委托对工程进行监理时，对选择承建单位有 ( )。 B A决策权 B。建议权 C签认权 D否决仅 49建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质 ( )的单位的业务许可范围承揽工程。 B A高 D低 C不同，区别各个承包 D无相关规定 50依招 投标法规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得少于 ( )日。 B A 15 B 20 C 30 D 25 二、多项选择题 (每小题 2分，每小题备选答案中，至少有 2个正确，每选对 1个得 0 5，错选本题不得分，全选对者得 2分。 ) 1用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设 ( )。 ABCD A有利于集中人力、物力加快工程进度 B建设管理水平难以提高 C经济责任制难以落实 D不能适应开放的建设市场需要 E 有利于积累建设管理经验 2下列属于政府对工程建设监理单位管理的内容 ( )。 ACD A对监理单位的资质审查 B对其监理业务实施管理 C核定其监理业务范围 D确定其资质等级 E派驻兼职干部 3监理单位在处理与承建单位的关系时 ( )。 BCD A不越过业主独立作出决定 B严格监督设计单位履行合同规定义务 C要注意维护其合法权益 D帮助其解决工作中出现的疑难问题 E不可直接与其打交道 4职业道德要求，监理工程师不得 ( )。 ACD A以个人名义承揽监理任务 B公开发表与监理对象有关的资料 C在政府部门任职 D登载承揽监理业务的广告 E擅自聘请外单位咨询人员 5在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有 ( )的权利。 ABCDE A随意调换项目总监理工程师 B确定工程项目规模 C下达总监理工程师指令 D建议撤消不合格项目经理 E选定设汁标准 6监理单位在应当获得监理酬金之日起 30 天内仍未受到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时， ( )。 ACE A监理单位可向业主发出终止合同通知 B 26天后可自行终止合同 C终止合同通知发出 56 天后仍未答复，可终止合同 D监理单位继续正常履行合同 E有权得到业主所给的拖欠酬金利息 7工程建设监理合同的主要条款是： ( )。 ABCDE A监理的范围和内容 B双方的权利和义务 C监理费的计取与支付 D违约责任 E双方约定的其他事项 8监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到 ( )。 BDE A警告处分 B责令停业整顿处罚 C收缴监理工程师岗位证书处罚 D降低资质等级处罚 E吊销资质证书或罚款处罚 9监理单位申请核定资质等级时，须向资质管理部门提交 ( )。 ADE A定级申请书 B监理申请批准书和营业执照副本 C税务登记证 D监理业务手册 E法定代表人和技术负责人有关证件 10根据监理委托合同，监理工程师一般具有 ( )。 BCDE A工程价款支付权 B进场材料、设备和构配件质量认定权 C开工、 停工和复工令的发布权 D工程质量的否决权 E竣工期限的签认权 11监理单位申请甲级资质等级，必须同时具备下列条件： ( )。 BCDE A五名以上高级工程技术人员 B 100 万注册资金 C监理过五个一级工业与民用建设工程项目 D由取得监理工程师资格证书的高经工程技术人员作单位负责人 E工程技术人员专业配套 12施工阶段，业主如果过分强调缩短建设工期，其结果 ( )。 ABDE A建设投资可能增加 B工程质量可能下降 C投产后产品成 本必然增加 D业主可以得到提前投产的权益 E投资效益可能降低 13监理目标控制基本原理要求，实施监理目标控制必须 ( )。 BCDE A首先确定监理措施 B把前馈控制与反馈控制相结合 C重视信息提取、加工、传递的全面、及时、准确性 D要注意对实际输出值的检查分析 E综合运用组织、技术、经济和合同手段 14监理班子在把合同作为监理目标控制手段时，要注意 ( )。 ABC A把监理目标体现在工程设计、承包、材料和设备供应合同之中 B合同修改 、变更内容与原有合同的一致性 C合同符合现行法律法规要求 D与工程承包合同结构一致 E与勘察设计合同结构相一致 15建设监理协调过程中，监理工程师要 ( )。 ABDE A从监理工作内容出发研究和处理问题 B重视发挥系统整体功能 C侧重于控制 D善于通过别人的工作把事情办好 E把工作重点放在人员人员界面、系统系统界面、系统环境界面 16工程项目系统内部需求关系的协调，关键是抓 ( )。 ABCDE A对人、财、物的调度环节 B工程进展的瓶颈环节 C资源平衡的计划环节 D专业工种配合的调度环节 E工程进展的计划环节 17监理工程师在施工准备阶段协调时，如果工程本身采取的是业主方直接供料方式， ( )。 AE或 BC A应由业主将主管部门分配的材料指标划交承建方，由承建方购料付款 B应由业主按材料预算价格作价转给承建方 C业主方在给承建方结算工程价款时要陆续抵扣 D业主对这部分材料不应再收备料款 E业主方要支付与次此相应的备料款 18监理工程师在协调与设计单位的关 系时，要特别注意 ( )。 ABCE A真诚尊重设计单位的意见 B明确设计单位意图 C促使设计单位按合同规定出图或提前出图 D按承建单位要求组织工程设计 E充分体现设计、施工单位的合法权益 19根据组织的调控性原理，监理单位在确定监理组织结构时 ( )。 ABCDE A要确保组织对外部环境变化的调控能力 B保证组织的自稳定功能 C组织对外部环境具有应变能力 D要充分体现组织目标及分工协作要求 E要注意设置不同层次的权力和责任制度 20监理工作规范化要求主要体现在： ( )。 ABCE A工作的时续性 B组织适应性 C职责分工的严密性 D人员稳定性 E工作目标的确定性 21专业监理工程师岗位职责标准要求，对其工作标准考核，要 ( )。 ABCDE A符合投资分解规划 B符合总控制进度计划 C符合质量评定验收标准 D符合合同约定条件 E在月末进行 22按子项分解的监理组织形式， ( )。 BCDE A适合于全过程监理的建设项目 B监理部主要负责整 个项目内的协调工作 C子项监理组主要负责各子项的投资、进度、质量控制的具体实施 D要在明确监理任务、内容的基础上确定其组织结构 E人员配备要体现 “ 满足监理工作要求，精干、效能 ” 原则 23监理实施细则 ( )。 ACE A主要针对专业监理工作内容制定 B目的在于指导项目监理工作 C重点是明确具体监理工作方法 D发挥监理工作 “ 初步设计 ” 作用 E是监理的实施性业务文件 24施工阶段投资控制的技术措施主要是： ( )。 BCDE A设计阶段推行 限额设计和优化设计 B招标阶段编制标底 C材料、设备供应阶段进行价格、质量比选，合理确定生产、供应厂家 D按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费 E合理商签工程承包合同 25监理工程师对施工单位下达停工指令一般是在： ( )。 ACDE A施工单位未经质量检验进入下道工序的施工 B设计图纸变更时 C施工单位擅自将工程转包时 D施工单位擅自采用未经监理工程师质量认可的材料 E没有可靠的质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆时 26工 程建设监理过程中质量控制的依据主要有： ( )。 ABCD A设计图纸和设计说明书 B工程质量评定标准和施工验收规范 C组织技术交底和图纸会审 D业主和承建单位商定的特殊质量指标 E自审设计图纸和设计资料 27工程进度事中控制过程中应重点做好下列工作： ( )。 BCDE A编制项目实施总进度计划 B建立工程进度状况监理日志 C工程进度检查 D按合同要求进行工程计量验收 E进度计量签证 28监理工程师对索赔意向报告审核的重点是 ( )。 ACE A索赔的有理性 B索赔的有利性 C索赔的有据性 D索赔的有效性 E索赔的有度性 29申请领取施工许可证，下列 ( )条件必需具备。 ADE A已经办理用地批准手续 B施工现场全部拆迁工作完毕 C施工人员、施工设备及部分建筑材料已经进场 D建设资金已经落实 E有保证工程质量和安全的具体措施 30 ( )属于监理员的基本职责。 ABD A记好监理日志 B检查确认工序质量，进行验收并签署 C及时发 现并处理可能发生或已发生的工程质量问题 D负责工作计量并签署原始凭证 E定期和不定期向本公司报告监理情况 31工程建设监理指导思想中，明确了监理的 ( )。 ABE A中心任务 B基本方法 C工作依据 D工作范围 E基本目的 32我国实行监理制之前，工程建设领域已出台的重大改革措施有 ( )。 BCD A投资渠道多元化 B投资有偿使用 C实行工程招标投标制 D实行项目投资咨询评估制 E实行工程质量领导责任制 33国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知明确指出，我国基础设施项目建设程序包括 ( )等工作环节。 BCE A投资机会研究 B项目建议书 C可行性研究报告 D技术设计 E开工报告和竣工验收 34设立监理单位的资质审查要注重以下条件，即 ( )。 BCD A从事过监理业务的人员比例达到规定要求 B单位负责人资格条件符合要求 C申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性 D构成经济实体 E非专业技术人员比例符合规定 35 下列取得监理工程师资格证书的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是 ( )人员。 ABE A国家行政机关现职 B施工单位在职 C工程咨询单位 D设计单位 E厂矿企业基建 36在实行监理的工程中，总监理工程师具有 ( )。 BCE A组织项目施工验收权 B工程款支付凭证签认权 C工程建设规模的建议权 D分包单位的选定权 E施工质量的否决权 37监理单位经营活动应遵循 ( )准则。 ABCE A守法 B公正 C诚信 D自主 E科学 38监理单位可以提供 ( )服务。 ABCD A施工项目管理 B设计项目管理 C建设项目管理 D决策咨询 E工程地质、水文勘察 39下列控制活动， ( )属于监理方的 “ 对投入的控制 ” 。 ACE A施工方案审定 B下达工程暂停令 C对试块、试件现场取样并送验 D工程计量 E采取防偏措施 40主动控制与被动控制相比较，前者具有 ( )特点。 BC A全面性 B预见性 C超前性 D 时滞性 41控制子系统中包括 ( )分子系统。 AC A存储 B信息 C调整 D计划 E纠正 42监理工程师进行目标控制，应着眼于整个项目目标系统的实现，在 ( )等方面均需统筹考虑。 BCD A签订监理合同 B进行目标规划 C实施目标控制 D制定控制手段 E确定控制工作流程 43监理工程师在目标分解工作中，应力求满足 ( )要求。 ABDE A目标控制全面性 B目标控制动态性 C目标实现过程的系统性 D与组织结构的一致 性 E目标与控制措施的统一性 44工程建设监理投资控制在施工阶段主要工作是 ( )。 ABD A工程支付凭证审核 B处理费用索赔 C审核工程预算 D严格把握工程变更 E审查施工组织设计 45监理工程师应充分认识到，建设项目总体质量目标 ( )，在监理工作中应给予重视。 ABC A含义具有多样性 B内容具有广泛性 C形成具有过程性 D控制具有被动性 E管理具有微观性 46组织作为生产要素之一，具有 ( )特点。 BCD A可以替代其它生产要素 B不能被其它生产要素替代 C能使其它生产要素合理配置 D可以提高其它生产要素的使用效益 E对提高经济效益具有作用 47合理的组织设计不宜使管理层次太多，否则会出现 ( )等不足。 ADE A信息传递慢 B多头领导 C协调工作困难 D权力分散 E职责不清 48组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进行分工外，还应考虑 ( )等协作的统一。 ABC A工作中的联系与衔接 B各参建单位 C部门之间的相互关系 D与本公司活动 49组织是管理工作的重要职能，总监理工程师在进行组织设计时应按 ( )等原则进行。 ABC A权力与责任统一 B稳定性与适应性统一 C综合效益 D目标前提 E高效率 50项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含 ( )内容。 BCDE A与业主签订监理合同 B编制监理细则并据此开展监理工作 C收集有关资料与编制监理规划 D 组织工程项目竣工验收，签署监理意见 E向业主提交工程竣工文件 51监理工程师在监理工作中，应遵守 ( )基本原则，为业主提供良好的服务。ABDE A权责一致 B严格监理 C公正监理 D热情服务 E总监理工程师负责制 52设计监理组织机构时，其结构形式的选择主要考虑有利于 ( )等因素。 BCDE A目标规划 B目标控制 C决策指挥 D信息沟通 E业绩考核 53工程项目监理中，总监理工程师主要承担 ( )职责。 ADE A检查监督监理人员的工作 B检查施工单位的工艺过程或施工工序 C审核工程计量的数据和原始凭证 D主持或参与工程质量事故的调查 E审查和处理工程变更 54监理大纲、监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件，但其在( )方面不同。 AD A编制时间 B编制单位 C针对的工程对象 D编制深度 E审批人员 55工程项目单件性、一次性的特点决定了监理规划在 ( )方面具有明确的针对性。 ACDE A投资、进度、质量目标 B目标控制基本原理 C目标控制对策措施 D监理组织机构 E合同管理措施 工程建设合同管理 一、单项选择题 (每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 1工程建设合同纠纷的仲裁由 ( )的仲裁委员会仲裁。 D A工程所在地 B建设单位所在地 C施工单位所在地 D双方选定 2采用 FIDIC 合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由 ( )控制。 B A业主 B监理工程师 C承包商 D分包商 3合同转让属于 ( )。 A A主体 变更 B标的变更 C权利变更 D义务变更 4监理合同中 “ 附加工作 ” 是指 ( )。 A A由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 B监理合同范围以外的工作 C由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 D建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作 5设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时， ( )。 C A按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B按定金总额 除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C每次阶段支付时均不许扣减定金 D每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 6因一方当事人的违约行为造成了对方 5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为 3 万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为 ( )万元。 C A 2 B 3 C 5 D 6 7某一合同约定的定金为 2000 元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为 ( )。 D A 1 000 B 2000 C。 3000 D 4000 8 FIDIC 合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在 ( )天内支付承包面的工程款项。 B A 14 B 28 C 56 D 70 9一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由 ( )。 A A提出变更方承担 B对方承担 C双方平均分担 D提出变更方按较大比例承担 10因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定 ( )。 C A属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付 B可与业主 分享获得的经济效益 C可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励 D按额外监理工作的计算方法给予补偿 11监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时， ( )。 C A通知业主后即可调换 B无需通知业主可自行调换 C取得业主书面同意后才能调换 D合同签订后不允许再调换 12合同法对合同纠纷解决的规定是 ( )。 B A按照调解 仲裁 诉讼的步骤依次进行 B调解、仲裁、诉讼可以任选 C若达成了调解协议，不能再提起诉讼 D只能通过仲裁解决 13监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可 ( )。 D A发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C发出未履行义务通知后 21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止 D首先发出未履行义务通知， 21天内未能得到满意答复，在通知发出 35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 14招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的 ( )。 B A施工图预算价格 B 当前建筑市场价格 C初设概算价格 D预计的可能最低投标价格 15工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由 ( )办理。 A A业主 B总监理工程师 C监理机构有关人员 D承包商 16 FIDIC 通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的 70 天内 ( )。 C A提交仲裁机构仲裁 B中止履行合同 C再由工程师调解 D将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师 17建设工程施工合同示范文本中，属 于不可抗力被迫终止合同的事件不包括( )。 C A建设项目所依据的国家计划被取消 B战争 C 动乱 D协议条款内约定等级以上的地震 18当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师 ( )。 A A不承担责任 B承担连带责任 C承担全部责任 D同意扣除一定数量监理酬金 19 FIDIC 通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由 ( )负责。 C A业主 B工程师 C承包商 D设计人 20当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以 ( )为准。 C A招标文件中的规定 B招标单位在会议上的口头解答 C发给投标单位的会议记录 D现场考察时招标单位的口头解释 21要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由 ( )签发。 B A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商 22监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则 ( )。 A A监理工程师单独计量有效 B监理工程师单独计量无效 C监理工程师应推迟计量时间 D监理工程师单独计量后再请承包商确认 23经济法律关系是由 ( )三要素所构成。 A A主体、客体、内容 B当事人、经济行为、经济利益 C法人、经济合同、经济权利和义务 D经济管理、经济协作、法律责任 24工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到 ( )书面同意方可运至现场。 B A业主 B监理工程师 C施工承包商 D设备供应商 25 ( )不是无效经济合同。 A A没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同 B无行为能力人签订的合同 C盗用他人名义签订的合同 D当事人在违背真实意思情况下签订的合同 26分包商在施工现场的协调工作，应由 ( )负责。 C A业主 B管理单位 C总包商 D分包商自己 27中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的 ( )天内发出中标通知书。 B A 5 B 7 C 10 D 15 28采购工程所急需的少量特殊材料宜采用 ( )方式签订合同。 C A公开招标 B询价、报价比较 C直接订购 D邀请招标 29建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的 10天内未作出任何答复，则 ( )。 A A该项索赔视为已经批准 B该项索赔视为已被拒绝 C该项索赔尚待批准 D承包商应进一步提交索赔证据 30竣工报表是在颁发整个工程的 ( )之后 84 天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。 A A移交证书 B结算证书 C最终证书 D合格证书 31由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令， 导致施工费用增加，则 ( )。 A A业主承担相应的费用 B业主从监理费中支付给承包商 C监理工程师承担相关费用 D承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿 32需要对施工图设计进行修改时，应经 ( )批准。 D A监理工程师和业主 B监理工程师和初步设计原批准单位 C监理工程师和上级主管部门 D监理工程师和原设计单位 33承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时 ( )。D A应从业主方获得附加监理酬金 B应从业主方获 得额外监理酬金 C应从承包方获得合理化建议的奖金 D不应从任何一方获得额外奖励或酬金 34上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由 ( )对他们的工作安全负责。 C A业主 B监理单位 C承包商 D工作人员自己 35由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时， ( )有 权确定一个价格作为执行格。 A A监理工程师 B业主 C承包商 D定额站 36违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方 ( )。 C A应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同 B在继续履行过程中可更换标的 C必须按合同约定条件继续履行合同 D可拒绝继续履行合同 37由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由 ( )来判断。 B A业主 B监理工程师 C承包商 D上级主管部门 38初步设计审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任应由 ( )来承担。 B A委 托方 B设计单位 C监理工程师 D主管部门 39某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由 ( )负担。 C A业主 B监理单位 C承包商 D业主的项目经理部 40 ( )不是处理无效合同的财产后果形式。 A A追究责任者责任 B返还财产 C追缴财产 D赔偿损失 41订购 500 吨水泥的供货合同中约定的合同价格为 300 元吨。在履约期内，供货方 交付 200 吨水泥后市场价格上涨为 320 元吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方 ( )。 B A可单方宣布解除合同 B必须仍按原单价交付剩余水泥 C有权拒绝原单位继续供应水泥 D可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行 42 FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应 ( )。 B A仍不返还承包商 B返还承包商一半 C返还承包商一半和利息 D全部返还承包商 43 FIDIC 合同条件规 定的 “ 合同有效期 ” ，是指从双方签署合同协议书之日起，至 ( )止。 D A工程移交证书指明的竣工日 B颁发工程移交证书日 C颁发解除缺陷责任证书 Et D承包商提交的结清单生效日 44 FIDIC 合同条件规定，业主应在监理工程师签发 ( )后的 14 天内，退还承包商的履约保函。 B A工程移交证书 B解除缺陷责任证书 C结清单 D最终支付证书 45 FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求 ( )。 B A通知对方并与他协商 B 提交给监理工程师请他作出决定 C直接提交仲裁 D直接提请诉讼 46公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为 ( )。 A A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 47合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应 ( )。B A立即停止执行 B继续有效 C宣告无效 D对要求变更的条款部分无效 48某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样 品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于 ( )签订的合同。 A A采取欺诈手段 B采取胁迫手段 C超越经营范围 D无效代理 49工程建设监理合同示范文本规定业主 ( )要求监理单位更换不称职的监理人员。 B A无权 B有权 C经与监理单位协商后方可 D经主管部门批准后 50某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得( )后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。 A A委托授权书 B订货单 C履约保证书 D钢材需求计划 51依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是 ( )。 A A保证 B质押 C定金 D留置 52企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于 ( )的法律行为。 C A法定代理 B指定代理 C代表企业 D代表部门 53货物运输合同的客体是 ( )。 C A被运货物 B运输费用 C运输行为 D运输工具 54某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂 通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是 ( )。 D A原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B上级公司直接赔偿丙的损失 C甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理 55依据合同法规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方 ( )追究违约方的赔偿责任。 A A可选择违约金条款或定金条款 B可以同时采用违约金和定金条款 C应该采用违约金条款 D必须采用定金条款 56 可撤销的合同在撤销前，属于 ( )合同。 A A有效 B无效 C既未成立也未生效 D虽未成立但已生效 57执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按 ( )执行。 B A原价格 B新价格 C原价和新价的平均价格 D当地市场价格 58因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指 ( )。C A单方宣布合同终止 B请求政府行政主管部门授予撤销权 D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为 59当事人向仲裁机构 提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后， ( )。B A当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B仲裁机构可裁定变更该合同 C仲裁机构可裁定撤销该合同 D应移交法院判定变更该合同 60合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同 ( )。 C A无效 B变更 C有效 D终止 61由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由 ( )。 B A权利人承担 B履行义务人承担 C双方平均分担 D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任 62某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从 ( )日起无效。 A A订立施工合同 B开始施工 C确认无效 D下达停工令 63 A公司欠银行货款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是 ( )。A A应当由 A 公司承担清偿责任 B应当由 B 公司承担清偿责任 C应当由 A 公司和 B公司承担连带责任 D A公司和 B公司均不再承担清偿责任 64工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人 ( )的选择。 B A经验多少 B能力强弱 C报价高低 D财务状况 65公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否 ( )。 B A编制招标文件 B进行资格预审 C进行公开开标 D组织现场考察 66监理招标宜采用的招标方式为 ( )。 B A公开招标 B邀请招标 C议标 D监理规划或大纲竞选 67设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文 件中没有( )。 C A合同条件 B投标须知 C工程量清单 D项目说明书 68定标签订合同时，应以 ( )作为中标的合同价。 D A评标价 B标底价 C修正后的标底价 D投标价 69基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的 ( )。 D A投标报价高低 B设计完成时间长短 C工程建设周期长短 D设计方案优劣 70在选择工程施工分包人方面，监理人有 ( )。 B A选定权 B认可权和否决权 C建议权 D直接指定权 71 委托监理合同中所称的 “ 监理人 ” 是指 ( )。 B A项目监理机构 B监理单位 C总监理工程师 D监理单位的法定代表人 72监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的 ( )酬金额。 A A正常工作 B附加工作 C额外工作 D所有工作 73因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的 ( )。 A A额外工作 B附加工作 C正常工作 D其它工作 74在监理合同履行中，出现 ( )情况，委托人有权追究 监理人的违约赔偿责任。C A工程总投资超过预期金额 B因承包人原因导致工期延长 C监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故 D监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加 75监理人可单方面提出终止合同的条件之一是 ( )。 C A委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金 B暂停执行监理业务超过 3个月 C委托人无正当理由拖欠监理酬金 30 日以上 D委托人未能为监理人提供必需的工程资料 76当委托人因故要求中途终止设计时，应及时 通知设计人，已付的设计费 ( )。D A全部退回 B选退回，另作补偿处理 C不退，就此结束合同双方义务 D不退，并还应按实际所耗工时补齐费用 77设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由 ( )负责。 A A发包人 B承包人 C监理人 D承包人的委托人 78下列行为中不符合暂停施工规定的是 ( )。 C A工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见； C承包人实施工 程师处理意见，提出复工要求后可复工 D工程师应在承包人提出复工要求后 48小时内给予答复 79按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由 ( )办理保险。 A A发包人 B承包人 C发包人和承包人共同 D监理人 80在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由 ( )。 B A发包人承担费用和工期损失 B承包人承担费用和工期损失 C承包人承担费用，但工期给予顺延 D发 包人承担费用，但工期不予顺延 81依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由 ( )。 A A发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延 B承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 C设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延 D设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 82施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由 ( )。 C A发包人办理申报手 续，发包人承担有关费用 B发包人办理申报手续，承包人承担有关费用 C承包人办理申报手续，承包人承担有关费用 D承包人办理申报手续，发包人承担有关费用 83施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。 B A承包人以书面形式通知工程师 B发包人以书面形式通知承包人 C承包人征得工程师同意 D工程师征得承包人同意 84施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求 的，其竣工日期为 ( )。 B A送交竣工验收报告日 B修改后提请发包人验收日 C修改后验收合格日 D办理竣工移交手续日 85施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由 ( )承担责任。 B A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和工程师 二、多项选择题 (每小题 2分，每小题备选答案中，至少有 2个正确，每选对 1个得 0 5，错选本题不得分，全选对者得 2分。 ) 1工程建设 合同是 ( )合同。 AC A主合同 B从合同 C诺成合同 D实践合同 E无偿合同 2合同法律关系的客体，包括 ( )。 BDE A行为 B限制流通物 C禁止流通物 D智力成果 E完成一定的工作 3当事人能行驶留置权的合同有 ( )。 BCE A购销合同 B加工承揽合同 C仓储保管合同 D借款合同 E运输合同 4质押担保一般是指权利质押，主要包括 ( )。 CDEF A房屋及构筑物 B机器设备 C汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单，提单 D依法可以转让股份、股票 E依法可以转让时商标专用权、专利权、著作权中的财产权 F依法可以质押的其他权利 5某合同采用抵押作为合同担保方式时， ( )可以作为抵押物。 ABE A房屋 B机器设备 C债券 D股票 E大型施工机具 6依据民法通则规定，法人成立应具备下列条件 ( )。 ABCE A依法成立 B有必要的财产和经费 C有自己的名称、组织机构和场所 D有符合法定条件的法定代理人 E能独立承担民事责任 7采用邀请招标 方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括 ( )。 BDE A发布招标广告 B发出投标邀请函 C进行资格预审 D组织现场考察 E召开标前答疑会 8合同法规定，解决合同纠纷的方式有 ( )。 ACEF A双方协商 B去造价管理部门 C调解 D去质监部门 E仲裁 F诉讼 9监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应 ( )。 BCD A推迟试验，等待工程师出席 B自行试验 C将试验记录 送工程师 D质量是否合格由实验数据判定 E不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格 10施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是 ( )。AD A工程本身的损害 B清理修复的费用 C施工现场的设备、机械的损坏 D施工现场甲方人员的伤亡 E施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡 11按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时， ( )。 BDE A发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申 请表 B 48小时时发出异议通知书 C按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款 D按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 E拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息 12工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括 ( )。 ACD A正常的监理工作 B附属工作 C附加工作 D额外工作 E业主要求的工作 13进行施工招标应满足的条件包括 ( )。 ABDE A概算已批准 B有满足施工需要的施工图纸 C已选择了 监理单位 D建设资金来源已落实 E已有建筑许可证 14施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在 ( )范围内进行招标。 ACDE A全部工程 B单位工程 C特殊工程 D分部分项工程 E土建工程和安装工程 15施工合同范本中所定义的 “ 费用 ” 包括 ( )。 CD A合同价款 B批准承包商索赔的价款 C承包商因自身原因导致返工的支出 D为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款 E因设计 变更导致施工成本增加给承包商的补偿款 16代理法律制度中的委托代理，代理人 (或行为人 )因 ( )承担法律责任。 ABCE A委托授权不明 B无权代理未经追认 C与第三人恶意串通 D完成代理事项，被代理人不接受行为后果 E复代理行为未经追认 17属于非法分包工程的情况包括 ( )。 ACDE A将承包的全部工程分包给其他单位实施 B按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C将工程的主要部分交给其他单位实施 D承接分包工程后进行再分包 E将 群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施 18签发 ( )必须由监理工程师亲自处理。 ABCD A工程移交证书 B付款证书 C解除缺陷责任证书 D最终证书 E分项工程合格证书 19施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括 ( )。 ACD A提前竣工的时间 B为提前竣工而调整的施工进度计划 C乙方采取的赶工措施 D赶工措施的经济支出和承担 E违约责任 20合同主体的权利表现为 ( )。 AC A有权按照自己的意志作出某种行为 B必须按照对方的要求不得作出某种行为 C当权利受到侵害时要求法律保护 D按照合同要求完成某种行为 E强制对方作出某种合同内没有约定的行为 21经济合同变更或解除后，当事人的责任为 ( )。 DE A由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任 B因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任 C双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任 D双方达成变更或解除合同的协议，若 给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任 E不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任 22合同法规定，下列经济合同属于无效 ( )。 AB A违反法律的合同 B欺诈、胁迫订立的合同 C恶意串通订立的合同 D乘人之危订立的合同 23 FIDIC 土木工程施工合同条件规定， ( )的关系不是合同法律关系。 AC A业主和指定分包商 B业主和工程师 C业主和分包商 D承包商和指定分包商 E业主与承包商 24合同法规定，若先履行义务 方有确切证据表明后履行义务方有 ( )情形之一时，可以行使不安抗辩权。 BCDE A未按合同约定办理保险 B经营状况严重恶化 C为了逃避债务转移财产或抽逃资金 D丧失商业信誉 E财务状况恶化，但提供了第三人的提保 25 FIDIC 土木工程施工合同条件规定，业主的权利有 ( )。 ABD A批准或否决承包商转让合同、转包工程权 B指定分包商 C直接向承包商发布口头、书面 “ 变更工程指令 ” D视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施 E要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险 26监理工程师颁发了工程移交证书即标志着 ( )。 AD A承包商的施工期结束 B承包商完成了全部合同义务 C解除承包商对工程质量的责任 D承包商对主要工程照管责任结束 E履约保函的担保责任结束 27工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括 ( )。 BCD A合同工作范围内写明的服务内容 B由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C原应由业主承担的义务双 方协议改由监理单位承担 D应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作 28 FIDIC 土木工程施工合同条件规定，在 ( )情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。 ABD A工程发生额外或附加工作需要延期完成 B现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工 C承包商的机械设备故障造成的暂停施工 D业主提供的设备延期到货造成的延误 E承包商施工组织不当导致的停工 29合同法规定 ，属于不得撤销要约的情况有 ( )。 ACE A要约人确定了承诺期限 B要约已经到达受要约人 C要约人明示要约不可撤销 D要约已经发生法律效力 E受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。 30监理单位的投标书由 ( )组成。 ACDE A技术建议书 B承接监理任务意向书 C投标证明书 D财务建议书 E资质资格证书 31合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中 ( )的效力。 ABC A清理条款 B结算条款 C质量 条款 D风险条款 32合同法规定，属于不得撤销要约的情况有 ( )。 ACD A要约人确定了承诺期限 B要约已经到达受要约人 C要约人明示要约不可撤销 D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 E要约已经发生法律效力 33下列关于当事人约定违约金的正确表述有 ( )。 ABDE A合同中必须约定违约金 B约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加 C约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按 违约金执行 D当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务 E合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金 34按照合同法的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括 ( )。 ABDE A由第三人向债权人履行债务 B由债务人向第三人履行债务 C债权人将合同内的部分权利转让给第三人 D债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E将合同的权利和义务全部转让给第三人 35在施工招标中，进行合 同数量的划分应考虑的主要因素有 ( )。 ABD A施工内容的专业要求 B施工现场条件 C投标人的财务能力 D对工程总投资的影响 E投标人的工程经验 36在招标准备阶段，招标人主要工作包括 ( )。 ABC A工程报建 B编制招标文件 C选择招标方式 D进行资格预审 E发布招标公告 37对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括 ( )。 BDE A招标公告 B投标人须知 C资格预审须知 D对投标人书面提出问题的回答函件 E标 前会议后发给每一位投标人的会议记录 38政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括 ( )等方面。 ABE A检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目 B对招标有关文件的核查备案 C投标人履行合同的能力评定 D评标委员会成员资格认定 E查处招投标活动的违法行为 39在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有 ( )。 ABCE A开展监理业务前向监理人支付预付款 B负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C免费向监理人提供开展 监理工作所需的工程资料 D与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位 E将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确 40建设工程委托监理合同 (示范文本 )由 ( )组成。 ADE A建设工程委托监理合同 B规范、图纸 C委托人对监理人的授权委托书 D标准合同条件 E专用合同条件 41在委托监理合同中，监理人享有 ( )。 ACD A选择工程总承包人的建议权 B对工程规模、设计标准等的审批权 C工程建设有关协作单位的组织协调主持权 D合同范围内工程款支付的审核和签认权 E一切工程变更的批准权 42我国现行的监理费计算方法有 ( )。 ABCD A按监理工程概预算的百分比计算 B按参与监理工作的年度平均人数计算 C由甲乙双方按商定的其它方法计算 D中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定 E按委托人提出的方法 43下列属材料采购合同主要条款的有 ( )。 AB A技术标准和质量要求 B材料数量及计量方法 C担保 D保险 44设计合同发包方的义 务包括 ( )。 ABD A为设计人员提供工作和生活条件 B明确设计范围的深度 C委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告 D按合同承担设计文件的保密责任 E向施工单位进行技术交底 45设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工， ( )。 ABCE A负责设计变更 B负责修改预算 C参加隐蔽工程验收 D参与施工组织 E参加工程竣工验收 工程建设质量、投资、进度控制 一、单项选择题 (每题的备选项中，只有 1 个最 符合题意 ) 1工程项目质量保修是 ( )的组成内容。 D A工程项目实体质量 B工程项目使用功能 C工程项目使用价值 D工程项目工作质量 2监理工程师控制质量的目的是 ( )。 A A维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B维护社会公共利益 C保证技术法规和标准的贯彻执行 D体现政府对工程项目的管理职能 3质量控制是指 ( )。 B A产品的质量符合规范、标准和图纸的要求 B为达到质量要求所采取的作业技术和活动 C为提供证据表明实 体满足质量要求而进行的有计划和有系统的活动 D确定产品质量的目标和要求的活动 4合理的质量是 ( )所达到的最佳功能和质量水平。 A A一定投资限额下 B一定进度要求下 C业主要求下 D一定功能要求限制下 5施工企业资质年检正常情况每年在 ( )月间进行。 B A 1 3 B 3 6 C 7 9 D 10 12 6承包单位承包工程的范围变更时， ( )办理。 C A需在资质年度检查前 B需在资质年度检查时 C需在资质年度检查后 D可随时 7影响工程项 目质量的环境因素较多，其中属于工程技术环境的有 ( )。 A A工程地质 B质量管理制度 C劳动机具 D劳动组合 8对分包商资格的审批由 ( )负责。 B A业主 B监理工程师 C总包商 D建设单位主管部门 9对材料免检的含义是 ( )。 C A对实物和质量保证资料都不再检查 B只检查实物，不再检查质量保证资料 C不再检查实物，只检查质量保证资料 D只对实物的数量进行核对 10根据材料信息和保证资料的具体情况， ( )应采用全检进行材料的 检 (试 )验。C A当材料的性能不清楚时 B对材料质量保证资料有怀疑时 C对重要部位的材料 D对成批生产的构配件 11对专业设计方案审核的目的在于设计 ( )。 B A是否满足决策质量目标和水平 B是否满足适用、经济、美观、安全和可靠等要求 C是否满足功能和使用价值的要求 , D是否满足总体方案的要求 12单位工程初验是由 ( )来组织。 C A承包单位 B建设单位 C监理工程师 D项目经理 13工程交工验收的依据是 ( )对单位工程质量等 级的核定。 A A质量监督站 B业主 C监理工程师 D建设单位主管部门 14在排列图中，横坐标表示的内容是 ( )。 C A不合格产品的频数 B不合格产品的累计频数 C影响产品质量的各因素或发生的质量问题 D产品质量特性值 15在直方图中，横坐标表示 ( )。 B A影响产品质量的各因素 B产品质量特性值 C不合格产品的频数 D质量特性值出现的频数 16在工程质量事故原因中，占第一位的是 ( )。 A A设计 B施工 C材料 D使用 17如果某特殊过程的工序能力指数为 1 05，我们说该工序的能力 ( )。 B A不足 B尚可 C足够 D过剩 18当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，为了保证产品质量，就需要预先鉴定过程的能力，这些过程称为 ( )。 C A关系过程 B重点过程 C特殊过程 D见证点过程 19在质量控制的统计分析中，如直方图呈正态分布，分布比较集中，且位于公差范围之内，平均值在中间，分布范围两端距公差上下限较远，这种情况说明 ( )。B A生产是正常的稳定的 B生产是正常的稳定的，但不经济 C生产基本上是稳定的正常的 D生产基本正常，但不稳定 20悬挑结构是靠压重或外加拉力来保持稳定，要求抗倾覆的安全系数不小于( )B A 1.2 B 1.5 C 1.8 D 2.0 21当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，这些过程通常称为 ( )。 B A重要过程 B关键过程 C特殊过程 D预检过程 22工程质量评定一般要经过 ( )程序。 C A承包单位自评和监理工程师审批 B监理工程师评定和质量监督部门核定 C评定和核定 D初评和终评 23 ( )情况下，工程项目不能竣工验收。 D A主要工艺设备已安装配套，已形成生产能力 B生产性建设项目中的职工宿舍和其他必要的生活福利设施以及生产准备工作，能 适应投产初期的需要 C非生产性项目中的房屋已经建成，但电梯未到货，因而不能安装 D生产、科研性建设项目的主体工程已经完成，但附属配套工程未完成， 影响使用 24监理工程师进行施工质量监控时，应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工， 采用 ( )的质量监控手段要为重要。 D A规定质量监控工作程序 B指令文件 C巡查 D旁站监督 25生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应由 ( )组织鉴定小组来进行。 A A总监理工程师 B监理工程师 C施工单位总工程师 D建设单位 26在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施工单位做好施工准备后，提出 “ 开工申请单 ” ，经 ( )审查，确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。 B A业主或建设单位 B 监理工程师 C质量监督站 D政府主管部门 27检查施工现场的测量标桩、建筑物的定位放线及高程水准点是属于 ( )质量控制。 B A工序 B事前 C事中 D事后 28设置质量控制点是对质量进行 ( )的有效措施。 B A分析 B预控 C评比 D检验 29施工过程中质量控制的主要工作是：以 ( )为核心，设质量控制点严格质量检查加强成品保护。 C A人的控制 B投入品的控制 C工序质量控制 D工序交接检查 30工序质量控制就是对 ( )的控制。 B A施工工艺和操作规程 B活动条件和效果 C 4MIE 因素 D质量控制点 31施工过程质量控制应以 ( )的控制为核心。 C A质量控制点 B施工预检 C工序质量 D隐蔽工程和中间验收 32隐蔽验收时，监理人员应按照 ( )，采取必要的检查工具，对其进行检查与验收。 D A设计要求 B合同规定的质量标准 C施工规范 D A+C 33在编制建设项目投资估算时，生产能力指数是根据 ( )来估算拟建项目投资额。 C A投资估算指标 B设备费用百分比 C 已建类似项目的投资额和生产能力 D资金周转速度 34某工程钢筋混凝土带型基础的工程量为 60 立方米，已知直接费等于 2.6 万元，间接费率为 9，利润率 6，税率 3.41 (假定其余费用项目不计 )，则该分项工程的利润应为 ( )万元。 C A 0.156 B 0.160 C 0.170 D 0.234 35国产设备购置投资由设备原价与 ( )构成。 D A采购费 B运输费 C保管费 D运杂费 36可行性研究阶段的投资估算的主要作用是 ( )。 B A从经济上判断项目是否应列入投资计划 B对项目是否真正可行作出初步的决定 C可作为对可行性研究结果进行最后评价的依据 D作为否定一个项目或决定是否继续进行研究的依据之一 37原有日产产品 10 屯的某生产系统，现拟建相似的生产系统，生产规模比原有的增加 2倍，用生产规模指数法估计投资额需要增加约 ( )。 (指数设为 0.5)C A 1.4 倍 B 1.7 倍 C 70 D 40 38价值工程的重要特点是以提高项目的 ( )为目标。 B A投资 B价值 C 功能 D美观 39某工程项目采用两阶段设计，当初步 设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用 ( )编制建筑工程概算。 C A概算指标法 B预算单价法 C扩大单价法 D造价指标法 40限额设计纵向控制的主要工作是 ( )。 B A加强各阶段的设计变更管理 B将限额设计贯穿到设计的各阶段、各专业 C明确和加强设计单位对建设单位的经济责任制 D明确设计单位内部的经济责任制 41下列 ( )方法不属于审查施工图预算方法。 C A筛选法 B对比审查法 C扩大单价法 D逐项审查法 42采用估计工程量单价合 同时，最后工程的总价是按 ( )计算确定的。 C A业主提出的暂估工程量清单及承包商所填报的单价 B业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单价 C实际完成的工程量及承包商所填报的单价 D实际完成的工程量及其实际发生的单价 43用实物法编制施工图预算，分项工程量计算之后的步骤是 ( )。 B A套用预算定额单价 B套用套算人工、材料、机械定额 C进行工料分析 D计算各项费用 44审查施工图预算的重点应该放在 ( )等方面。 C A审查文件的组成 B审查总设计图和工艺流程 C工程量计算是否准确、预算单价套用是否正确、各种取费标准是否符合现行规定 D审查项目的 “ 三废 ” 治理 45在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确具体地予以规定时，比较适宜的合同形式是 ( )。 C A不变总价合同 B可调值不变总价合同 C固定单价合同 D成本加酬金合同 46建筑安装工程直接费中占比例最大的费用是 ( )。 B A人工费 B材料费 C施工机械使用费 D其他直接费 47某建设项目建设 期为 3年，在建设期第一年贷款 100 万元，第二年贷款 2007元，第三年贷款 100 万元，贷款利率为 10，则用复利法计息时建设期第二年的贷款利息为 ( )。 B A 50万元 B 20 5万元 C 25 5万元 D 11万元 48根据我国现行建筑安装工程费用的构成，施工单位临时设施的搭设和维修费属于 ( )。 D A直接费 B其他直接费 C间接费 D现场经费 49国民经济评价中采用 ( )。 B A市场价格 B影子价格 C不变价格 D可变价格 50一个建设项目的财务净现值大于 零，则其财务内部收益率 ( )基准收益率。 C A等于 B一定小于 C一定大于 D可能大于也可能小于 51某工程基础底板的设计厚度为 1 5 米，施工单位做了 1 6 米，多做的工程量在工程价款的计量支付时应 ( )。 A A不予计量 B予以计量 C计量一半 D由业主与施工单位协商处理 52根据国内施工合同示范文本的要求，一周内非承包商原因造成停水、停电、停气累计超过了 ( )的，可由监理工程师审定后对合同价款进行调整。 A A 8小时 B 16 小时 C 24 小时 D 48小时 53某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 100 万立方米，合同中规定：土方工程单位为 5 可立方米，当实际工程量超过估计工程量 15时，调整单价，单价调为 4元立方米。工程结束时实际完成土方工程量为 130 万立方米，则土方工程款为 ( )万元。 A 635 B 650 C 520 D 620 54如果工程内容和技术经济指标规定很明确，工期在一年以上的项目适合于( )。 A不可调值总价合同 B可调值总价合同 C估算工程量单价合同 D纯单价合同 55工业建设项目为了获得最大利 润，同时又能有效地防范和降低投资风险，在建设前期阶段选择方案时应尽量选取 ( )的方案。 D A产品销售价格盈亏平衡点高 B不确定性因素敏感性强 C生产能力利用率盈亏平衡点高 D销售收入盈亏平衡点低 56在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示 ( )。 C A工作的总时差 B工作的持续时间 C工作的自由时差 D工作间逻辑关系 57工程网络计划费用优化的目的是为了寻求 ( )。 D A资源有限条件下的最短工期安排 B资源使用的合 理安排 C满足要求工期的计划安排 D工程总费用最低时的工期安排 58工程项目的工作质量包括 ( )及生产过程工作质量。 B A工序质量 B社会工作质量 C管理工作质量 D技术工作质量 59工程项目质量控制的基本原则是 ( )。 B A精心施工，质量第一 B质量第一，用户至上 C以预防为主，防患于未然 D坚持质量标准，严格检查 60对施工承包单位资质的动态管理是通过 ( )或监督检查的办法来进行。 C A每月检查 B季度检查 C年度检查 D 每三年检查一次 61施工单位 ( )，降低一个资质等级。 C A年度检查不合格 B现场考评不合格的 C连续两年年度检查不合格 D无故不申请年检的 62有些材料需进行试验、检验，应根据 ( )要求制作试件，进行规定数量的试验。 B A设计 B规范 C监理 D A十 B 63监理工程师怀疑质量有问题时，应进行 ( )。 B A全检 B抽检 C退货 D降级使用 64对于重要的关键性的大型设备，应由 ( )组织鉴定小组进行检验验收。 A A总监理工程师 B驻地监 理工程师 C高级监理工程师 D专业监理工程师 65设计阶段质量控制的任务主要反映在设计 ( )的质量上。 D A方案 B管理 C标准 D图纸 66对专业设计方案审核的目的在于设计 ( )。 B A是否满足决策质量目标和水平 B是否满足适用、经济、美观、安全和可靠等要求 C是否满足功能和使用价值的要求 D是否满足总体方案的要求 67代号材料必须通过 ( )后方可使用。 D A试验 B鉴定 C试验和鉴定 D计算和充分的论证 68在施 工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括 ( )。 D A人员素质 B管理水平 C施工安全 D开展全面质量管理情况 69在拟定监理工作规划时，应根据工程特点，视其重要性、 ( )、质量标准和要求，全面地、合理地选择质量控制点。 D A技术性 B系统性 C经济性 D复杂性 70对完成的分项分部工程按相应的质量评定标准和办法进行检查验收属于 ( )控制。 B A事前 B事中 C事后 D竣工验收 71施工过程中质量控制的主要工作是 ：以 ( )为核心，设质量控制点严格质量检查，加强成品保护。 C A人的控制 B投人品的控制 C工序质量控制 D工序交接检查 72工序质量控制就是对 ( )的控制。 B A施工工艺和操作规程 B活动条件和效果 C 4MIE 因素 D质量控制点 73材料书面检验是监理工程师对施工单位提供的 ( )进行审核。 D A材料订货申请 B材料的订货合同 C材料的验收签证 D材料的质量保证资料 74生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应采用 ( )组织鉴定小组来进行。 A A总监理工程师 B监理工程师 C施工单位总工程师 D建设单位 75工程质量评定一般要经过 ( )程序。 C A承包单位自评和监理工程师审批 B监理工程师评定和质量监督部门核定 C评定和核定 D初评和终评 76工程质量的检查评定基础是 ( )。 C A单项工程 B单位工程 C分项工程 D分部工程 77单位工程观感质量评定等级分为 ( )。 D A二级 B三级 C四级 D五级 78在分项工程的质量 评定中，对工程安全和使用性质有较大影响，并对其质量有基本要求的检验项目是 ( )。 A A保证项目 B基本项目 C主要项目 D一般项目 79工程项目竣工验收一般分 ( )两阶段进行。 B A施工单位预验收和正式验收 B单项工程验收和全部验收 C工程项目的实体质量验收和工程竣工资料验收 D分部工程验收和单位工程验收 80由于偶然因素引起的质量变异或质量数据波动，一般属于 ( )。 A A正常变异或正常波动 B异常变异或变异波动 C非随机性波动 D需具体分析 81样本数据的子样平均值表示数据的 ( )。 B A分散程度 B集中位置 C相对波动程度 D相互协调程度 82在排列图中，横坐标表示的内容是 ( )。 C A不合格产品的频数 B不合格产品的累计频数 C影响产品质量的各因素或发生的质量问题 D产品质量特性值 83从影响质量变异的因素看，施工过程中应严格控制 ( )因素。 A A系统性 B偶然性 C一般性 D主要性 84在质量控制中，利用 ( )法可动态地 反映质量特性的变化。 B A排列图 B控制图 C直方图 D因果分析图 85质量事故调查分析报告应包括 ( )。 A A事故情况、性质、原因、责任和评估 B事故处理方案、方法和技术措施 C事故现场封闭保护 D事故检查报告 86工程质量事故处理的核心及关键是 ( )。 B A查明事故发展变化规律 B搞清原因 C落实措施妥善处理 D提高认识，吸取教训 87在工程质量事故原因中，占第一位的是 ( )。 A A设计 B施工 C材料 D。使用 88安全 法规侧重于对 ( )的管理约束。 A A劳动者 B劳动对象 C劳动手段 D施工单位 89监理工程师控制质量的目的是 ( )。 A A维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B维护社会公共利益 C保证技术法规和标准的贯彻执行 D体现政府对工程项目的管理职能 90实现建设项目投资控制最有效的手段是 ( )。 D A实行经济承包责任制 B进行招标和投标 C经济核算 D技术与经济相结合 91对生产过程进行动态控制的方法是 ( )。 A A控制图法 B排列图法 C直方图法 D因果分析图法 92在质量控制中，排列图是用来 ( )的。 B A分析并控制工序质量 B分析影响质量的主要问题 C分析质量问题产生的原因 D分析、掌握质量分布规律 93系统性因素引起的质量变异，一般属于 ( )。 D A正常变异 B非正常变异 C随机变异 D有规律变异 94处理工程质量事故的核心是 ( )。 B A搞清原因 B清除隐患 C界定责任 D妥善处理 95在初步设计阶段，投资控制的目标是 ( )。 A A投资估算 B设计概算 C修正概算 D施工图预算 96在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包含在 ( )中。 B A联合试运转费 B安装工程费 C间接费 D预备费 97下列计算进口设备关税正确的公式是 ( )。 D A完税价格 关税税率 B FOB 价 关税税率 C (FOB 价国际运费 ) 关税税率 D (FOB 价国际运费运输保险费银行财务费外贸手续费 ) 关税税率 98建安工程费用中的城乡维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营 业税的( )征收。 B A 7 B 5 C 3 D 1 99某新建项目，建设期为 2年，估计需向银行贷款 2000 万元，贷款时间安排；第一年 1000 万元，第 2 年 1000 万元。年利率为 10，用复利法计算的该项目建设期贷款利息为 ( )万元。 C A 310 B 300 C 205 D 200 100敏感因素对项目经济评价指标产生 ( )敏感性时会给项目带来较大风险。 C A正强 B正弱 C负强 D负弱 101下列关于限额设计的表述中正确的是 ( )。 C A限额设计以动态 投资为控制对象 B限额设计有利于提高设计方案的先进性 C限额设计着眼于项目全寿命费用的节约 D限额设计要求按分解的投资进行专业设计 102在建筑设计中，运用价值工程的目标是 ( )。 D A提高功能 B提高设计方案的实用性 C提高价值 D提高设计方案的可靠性 103用实物法编制施工图预算时，紧接 “ 计算工程量 ” 之后的步骤是 ( )。 B A套预算人工、材料、机械定额 B套预算定额单价 C进行工料分析 D计算各项费用 104针对一个没有先例的新 工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用 ( )。 A A固定总价合同 B可调总价合同 C估算工程量单价合同 D成本加酬金合同 105在建设项目设计总概算中，属于工程建设其他费用概算的是 ( )。 D A辅助和服务性工程费 B室外工程费 C场外工程费 D勘察设计费 106根据招投标法和国家计委的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国苏融资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在 ( )万元人民币以工的，必须进行招标。 D A 3000 B 1000 C 100 D 50 107监理工程师同意采用承包商提出的更改设计图纸的合理化建议，所发生的费用和收益应由 ( )分担或分享。 C A监理单位和承包单位 B设计单位和承包单位 C发包单位和承包单位 D设计单位和发包单位 108某工程招标文件中，混凝土估计工程量为 10000m3，合同中规定混凝土单价为 40(元 m3，若实际完成工程量与估计工程量的变动大于 10时，则进行调价，调价系塑为 0 9。竣工时实际完成混凝土工程量为 15000m3 则混凝土工程款为 ( )万元。 C A 600 B 584 C 580 D 540 109由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按 ( )计算。 B A台班单价 B台班折旧费 C台班人工费 D台班维护费 110承包商计算索赔费用常用的方法是 ( )。 D A总费用法 B修正的总费用法 C单价法 D实际费用法 111承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由 ( )承担。 A A承包人 B发包人 C设计单位 D监理工程师 112由于业主原因， 监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔 ( )。 B A工期、成本和利润 B工期、成本，不能索赔利润 C工期，不能索赔成本和利润 D成本，不能索赔工期和利润 113建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指 ( )。 C A计划单价 x 已完工程量 B实际单价 X 已完工程量 C计划单价 x 拟完工程量 D实际单价 X 拟完工程量 114某新建项目包含两个单项工程，则该项目新增固定资产价值的计算应以 ( )为对象。 B A建设项目 B单项 工程 C单位工程 D分部工程 115在核定新增资产价值时，报废工程损失应计人 ( )。 A A固定资产 B流动资产 C递延资产 D无形资产 116监理工程师控制工程建设进度时，采取经济措施的主要目的是为了 ( )。 C A保证物资供应 B确定费用补偿额 C保证资源均衡使用 D保证资金供应 117监理工程师受业主委托对建设项目设计和施工实施全过程监理时，应 ( )。C A审核设计单位分专业设计进度计划，编制设计总进度计划 B审核单位工程、分部 工程进度计划，编制施工总进度计划 C审核设计单位和施工单位提交的进度计划，编制总进度计划及其分解计划 D审核项目总进度计划，编制工程项目年度计划 118在某工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 12天和第 15 天，其持续时间为 5天。工作 M有 3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为毒 21天、第 24 天和第 28 天，则工作 M的自由时差为 ( )天。 C A 1 B 3 C 4 D 8 119在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上 ，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上 ( )的工作组合。 B A资源消耗量之和最小 B直接费用率之和最小 C持续时间之和最长 D间接费用率之和最小 120工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求 ( )。 A A资源均衡利用条件下的最短工期安排 B最优工期条件下的资源均衡利用方案 C工期固定条件下的资源均衡利用方案 D工程总费用最低时的资源利用方案 121当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧 ，该端点与检查日期的距离表示工作 ( )。A A拖欠的任务量 B实际少投入的时间 C进度超前的时间 D实际多投入的时间 122当利用 S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划 S型曲线的右侧，则该实际进展点与计划 S型曲线的水平距离表示工程项目 ( )。 B A实际进度超前的时间 B实际进度拖后的时间 C实际超额完成的任务量 D实际拖欠的任务量 122在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作 P进度出现拖延，但拖延的时间未超过原计划总时差，则工 作 P实际进度 ( )。 D A影响工程总工期，同时也影响其后续工作 B影响其后续工作，也有可能影响工程总工期 C既不影响工程总工期，也不影响其后续工作 D不影响工程总工期，但有可能影响其后续工作 123在某工程网络计划中，已知工作 M 的总时差和自由时差分别为 7天和 4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了 5天，说明此时工作M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟 ( )。 B A 5天，但不影响总工期 B 1天，但不影响总工期 C 5天，并使总工期延长 1 天 D 4天，并使总工期延长 2天 124在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M 的总时时差由原计划的 2天变为 1天，说明工作 M的实际进度 ( )。 A A拖后 3天，影响工期 1天 B拖后 1天，影响工期 1天 C拖后 3天，影响工期 2天 D拖后 2天，影响工期 1天 125在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应是该工作的 ( )。 B A平行工作 B紧后工作 C后续工作 D先行工作 126建筑 工程管理 (CM)方法的特点是，在建设项目初步设计文件被批准后，将施工图设计、施工招标及施工进行分阶段组织实施，并在全部工程竣工前，将已完部分工程分期分批交付使用，这样有利于 ( )。 C A组织多个设计单位完成施工图设计 B组织多个施工单位完成施工任务 C缩短建设工期，尽早获得收益 D建设项目设计、施工招标及施工的管理 127监理工程师控制施工进度的工作内容包括 ( )。 B A确定施工方案 B确定进度控制方法 C编制单位工程施工进度计划 D编制材料、机具供应 计划 128某分项工程实物工程量为 1500m3，该分项工程人工产量定额为 5m3工日，计划每天安排 2 班，每班 10 人完成该分项工程，则其持续时间为 ( )天。 A A 15 B 30 C 60 D 75 129当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是 ( )。C A改善劳动条件及外部配合条件 B更换设备，采用更先进的施工机械 C增加劳动力和施工机械的数量 D改进施工工艺和施工技术 130某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时 提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商 ( )。 A A不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费 B应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费 C不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费 D既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费 131工程建设物资供应计划的编制依据之一是 ( )。 C A物资加工计划 B物资采购计划 C物资储备计划 D物资运输计划 二、多 项选择题 (每小题 2分，每小题备选答案中，至少有 2个正确，每选对 1个得 0 5，错选本题不得分，全选对者得 2分。 ) 1监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有 ( )。 ACD A全面分析、综合考虑 B充分调动人的积极性 C力求方案技术可行、经济合理 D有利于实现三大控制 E便于施工组织与管理 2施工过程中质量控制的主要工作是 ( )。 CDEF A进行预控 B进行预检 C以工序控制为核心 D设置质量预控点 E严格质量检查 F加强成品保护 3工 程承包单位资质是综合考核了企业的 ( )等情况后确定。 ACD A建设业绩 B技术水平 C人员素质和管理水平 D资金 E质量体系认证情况 4下列人员中，可作为管理者代表的人选有 ( )。 BE A总经理 B副总经理 C质管办主任 D企管办主任 E总工程师 5钢筋的一般检验项目包括 ( )。 ACEF A屈服强度 B疲劳强度 C延伸率 D硬度 E冷弯性能 F抗拉极限强度 G冲击韧性 H化学成分 6施工图纸的审核，应特别注意各专 业图纸之间的 ( )。 ACEF A错 B多 C漏 D重 E碰 F缺 7监理工程师在 ( )审核方案或图纸时，需要同时审核相应的概算文件。 BD A总体设计阶段 B初步设计阶段 C专业设计阶段 D技术设计阶段 E施工图设计阶段 8施工质量跟踪档案包括 ( )。 ACDEGH A图纸 B施工计划 C试验报告 D质量合格证 E质量自检单 F合同文件 G工序施工记录 H监理工程师的质量验收等 9建筑工程中的质量事故，可按 ( )分 类。 ADEF A事故产生的原因 B事故造成的经济损失 C事故造成的人员伤亡 D事故的性质 E事故造成的后果 F事故的责任 10下列费用中，属于直接费的有 ( )。 BC A现场材料二次搬运费 B混凝土添加剂费 C脚手架、模板摊销费 D冬雨季施工增加费 E现场临时设施费 11下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容 ( )。 ACD A对拟建项目进行经济评价 B编制设计概预算 C协助建设单位与承建单位签订承包合同 D签 署工程付款凭证 E执行工程承包合同 12下列哪些费用属于建安工程间接费 ( )。 BCDE A未来企业生产职工培训费 B企业管理人员劳动保护费 C劳动保险费 D企业为筹集资金发生的利息支出 E施工企业职工教育经费 13下列费用中哪些不属于静态投资 ( )。 ACE A固定资产投资方向调节税 B办公和生活家具购置费 C建设期贷款利息 D竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 E利率、汇率调整预备费 14建设项目的设备 及工器具投资包括 ( )。 ABD A设备购置费 B工器具购置费 C进口设备检验及商验费 D生产家具购置费 E办公和生活家具购置费 15项目资本金的来源主要是 ( )。 ABDF A国家预算内投资 B 自筹资金 C银行贷款 D发行股票 E发行债券 F吸收国外资本直接投资 16在财务现金流量表中，作为现金流人的有 ( )。 BDE A流动资金 B回收流动资金 C销售税金及附加 D固定资产余值 E产品销售收入 17通过 ( )等 途径可以提高价值。 ACD A提高功能、降低造价 B降低功能，提高造价 C功能不变的情况下降低造价 D造价不变的情况下提高功能 18建筑工程概算常用的编制方法有 ( )。 ACD A扩大单价法 B预算单价法 C概算指标法 D类似工程预算法 E造价指标法 19工程项目建设总进度计划的内容包括 ( )。 AC A投资计划年度分配表 B竣工投产交付使用表 C工程项目进度平衡表 D年度建设资金平衡表 E年度设备平衡表 20工程业主进度控制 的计划系统包括 ( )。 ABC A工程项目前期工作计划 B工程项目建设总进度计划 C工程项目设计总进度计划 D工程项目施工总进度计划 E工程项目年度计划 21监理单位对某建设项目实施全过程监理时，需要编制的进度计划包括 ( )。ABD A总进度计划 B各子项目进度计划 C单位工程施工进度计划 D年、季、月进度计划 E设计工作分专业进度计划 22标号法是一种快速寻求网络计划 ( )的方法。 BD A计划工期 B计算工期 C要求工期 D 关键线路 E最短工期 23监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则 ( )。 ACE A合同条件 B申报程序 C关键线路 D误期损失 E实际情况 24施工阶段分析进度偏差对后续施工产生的影响及其大小时，要通过对剩余网络计算确定，其具体步骤包括 ( )。 CDE A分析出现进度偏差的原因 B审查作业状况表 C去掉已经完成的工作，对剩余工作组成的网络进行分析 D将当前日期作为剩余网络的开始日期，将正在进行的工作的持续时间标注在网 络图中 E计算剩余网络参数 F计算施工效率 25当利用 S形曲线比较法时，通过比较计划 S 形曲线和实际 S 形曲线，可以获得的信息有 ( )。 ACE A工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间 B工程项目中各项工作实际完成的任务量 C工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量 D工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间 E预测后期工程进度 26在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有 ( )。 ABCD A后续施工活动合同工期要求 B对材料 物质供应的影响 C劳动力供应情况 D对投资分配的影响 E不可预见事件 F项目参加者的错误 27对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括( )。 ABD A停止付款 B责成对方赔偿误期损失 C罚没保留金 D终止对承包单位的雇用 E取消承包人的经营资格 28在以下项目中， ( )属于生产过程的工作质量。 ABCD A政治工作质量 B管理工作质量 C技术工作质理 D后勤工作质量 E质量回访和保修服务的质量 29产量体系是实施质量方针和目标的管理系统，是组织经营管理体系的核心部分，质量体系中包括 ( )。 AE A质量控制 B质量目标 C组织结构 D资源 E质量保证 30工程承包单位资质是综合考核了企业的 ( )等情况后确定的。 ACD A建设业绩 B技术水平 C人员素质和管理水平 D资金 E质量体系认证情况 31监理工程师对材料质量控制的内容有 ( )。 ABDE A材料的质量标准 B材料的质量检验 C材料的质量保证资料 D材料的选择 E材料的使用 要求 32在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在 ( )。 ACEF A生理缺陷 B违章违纪 C心理行为 D学历 E技术水平 F错误行为 33工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核 ( )等方面。 BDEF A设计规模 B设计参数 C占地面积 D设计标准 E设备和结构选型 F功能和使用价值 34在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品 ( )。 AB A是否按图施工 B是否达到合同文件规定的质量要求 C是否达到技术规范的要求 D是否达到质量评定标准的要求 35监理工程师在施工阶段的事前质量控制工作主要包括 ( )。 ABCE A把好开工令 B审查承包单位技术资质 C对工程所需原材料、构配件的质量进行检查与控制 D协助承包单位搞好工序控制 E组织技术交底和图纸会审 36施工阶段质量现场监督检查的内容包括 ( )。 BCE A施工组织设计检查 B开工前的检查 C工序交接检查 D自检与复检 E停工后复工的检查 37监理工程师现场进行质 量检查的方法有 ( )。 BDE A旁站法 B目测法 C预留试件法以量测法 D量测法 E试验法 38将质量控制点区分为 “ 见证点 ” 和 “ 停止点 ” ，是由于它们的 ( )。 ABCE A重要程度不同 B质量后果影响程度不同 C控制时的运作程序不同 D监控的措施不同 E监督要求不同 39生产设备基础符合 ( )条件时，可检查验收。 ACE A预埋件数量和位置正确 B设备基础二次灌浆完毕 C砼强度达到要求 D设备基础试压合格 E设备基础断面 尺寸、位置等符合图纸规范要求 40工程项目完工后应进行竣工验收，竣工验收的依据包括 ( )。 ABCE A设计文件 B设备技术说明书 C施工承包合同 D施工操作规程 E工程质量检验评定标准 41单位工程质量评定内容包括 ( )。 BDE A所含分项工程 B所含分部工程 C实测允许偏差项目 D质量保证项目 E观感质量 42利用直方图可以 ( )。 ABE A确定公差范围 B制定质量标准 C及时了解质量状况进行动态分析 D控制质量波动范 围 E判明质量分布情况 43制定质量处理方案，应体现安全、可靠、不留隐患、满足建筑物的功能和使用要求 l 及 ( )等原则。 CE A设计单位认可 B监理签证 C技术可行 D施工方便 E经济合理 44施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是 ( )。 BDE A编制施工组织设计 B签署工程付款凭证 C执行工程承包合同 D审查工程结算 E审查施工技术方案和施工进度计划 45当工程建设征用集体所有土地时，用地单位应向土地所有者支付 ( )等费用。BCD A土地出让金 B土地补偿费 C青苗补偿费 D安置补偿费 E土地使用税 46在质量体系要素中，管理职责要素的内容包括 ( )。 ACE A质量方针 B合同评审 C管理评审 D过程控制 E组织 47为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括 ( )等部分。 BCD A质量策划 B组织结构 C程序 D过程和资源 E质量改进 48下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是 ( )。 BD A投资回收期越长，项目抗风险能力越强 B投资回收期越长，项目抗风险能力越弱 C盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强 D盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱 E敏感性因素越不敏感，项目的风险越大 49建筑工程预算包括 ( )工程预算。 ABDE A一般土建 B电气照明 C设备安装 D工业管道 E特殊构筑物 50在建设项目限额设计中，设计单位对 ( )造成的项目投资增加不承担责任。ABDE A建设单位超出国家规定及初步设计审批意见而增加 的费用 B国家政策变动和设计调整 C由于初步设计工作深度不够，在下一设计阶段由于建筑工程量、设备规格等变 动所造成的投资增加 D土地征用费标准的改变 E未经原审批部门同意，建设单位要求设计单位提高工程建设标准，并经设计单 位出图增加的投资 51专业监理工程师进行现场计量的依据有 ( )。 BCD A工期定额 B质量合格证书 C技术规范 D设计图纸 E工程量计算规划 52编制标底价格应遵循的原则有 ( )。 ABCE A标底价格一般应控制在批 准的总概算 (或修正概算 )及投资包干的限额内 B标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合 C标底价格应包括不可预见费 (特殊情况 )、预算包干费、措施费 D按企业级别取费 E按工程项目类别取费 53用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是 ( )。 BCD A采用技术的先进性 B工程量大、单价高的分部分项工程 C补充单位估价表 D计取的各项费用 (取费 ) E设计标准的合理性 工程建设案例分析 案例一 某工业厂房工程建设项 目于 1998 年 3月 12 日开工， 1998 年 10 月 27 日竣工并验收合格。但在 2001 年 2月，该厂房供热系统出现部分管道漏水。经业主检查发现，原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。若全部更换供热管道将损失人民 30 万元，并将造成该厂部分车间停产损失人民币 20万元。 业主就此事件提出以下要求： 1要求施工单位对厂房供热管道进行全部返工更换，并赔偿该厂停产损失的60%(计人民币 12 万元 )； 2要求监理公司对全部返 -ET程免费进行监理， 并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿该厂停产损失的 40 (计 人民币 8 万元 )。 施工单位的答复是：该厂房供热系统已超过国家规定的保修期，因此不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。 监理单位的答复是：监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查，符合质量标准，已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材，应由施工单位负责，监理单位不承担任何责任。 问题 1依据现行法律和行政法规，指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误，为什么 ? 2简述施工单位和监理单位分别应负何种责任，为什么 ? 问题 1答案： (一 )业主要求 1施工单位 “ 赔 偿该厂停产损失的 60 (计人民币 12 万元 )” 错误，应由施工单位赔偿全部损失 (计人民币 20 万元 )。 (2 分 ) 2监理单位 “ 承担连带赔偿责任 ” 错误，对施工单位责任引起的损失不负连带赔偿责任。 (2 分 ) 3按监理合同规定， “ 如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额 (除去税金 )。 ” 或赔偿金直接经济损失 监理报酬比率 (扣除税金 )。故按 “ 赔偿该厂停产损失的 40(计人民币 8 万元 )” 的计算方法是错误的。 (3分 ) (二 )施工单位答复 1 “ 不予保修 ” 错误。 (1分 ) 因施工单位使用不合格材料造成的工程质量不合格，应负责返工、修理，该工程不受保修期限限制 (2分 ) 2 “ 不予返工 ” 错误。 (1 分 ) 按现行法律规定对不合格工程应负责返工、修理。(2 分 ) 3 “ 更不同意支付停产损失 ” 错误。 (1 分 ) 按现行法律，工程质量不合格造成的损失应由责任方赔偿。 (2 分 ) (三 )监理单位答复 1 “ 已履行了监理职责 ” 错误。监理单位在监理过程中失职。 (2 分 ) 2 “ 不承担任何责任 ” 错误。应承担相应的监理失职责任。 (2 分 ) 问题 2答案： (一 )依据现行法律、法规，施工单位应承 担全部责任。 (2 分 ) 因施工单位故意违约，造成工程质量不合格。 (2 分 ) (二 )依据现行法律、法规监理单位应承担失职责任。 (2 分 ) 因监理单位未能及时发现管道施工过程中的质量问题。 (2 分 ) 但监理单位未与施工单位故意串通，也未将不合格材料按照合格材料签字。 (2分 ) 案例二 建设单位对某综合办公楼工程项目通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，建设单位为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30 万元人民币的定金。建设单位与承包商双方在建设工程施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违 约责任等均作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工12 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 18天。两次停工承包商均及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提出了施工记录。 问题 1招标时对承包商的资质审查的内容主要有哪些 ? 2定金与预付款有何区别 ? 3监理工程师判定承包商索赔成立的条件是哪些 ? 4监理工程师对上述两次索赔申请应如何处理 ? 问题 1答案： 对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资 质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。 (3 分 ) 问题 2答案： 定金与预付款的区别： 1、目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。 (3 分 ) 2、性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是 种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。 (3分 ) 3、处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：（ 1）合同正常履行，定金返还；（ 2）合同不履行，双方都无过错，定金返还；（ 3）支付定金一方不履行合同， 无权获得返还定金；（ 4）收取定金一方不履行合同，双倍返还定金。(3 分 )而预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。 (1分 ) 问题 3答案： 监理工程师判定承包商索赔成立的条件： 1承包商受到了实际损失或损害； (2分 ) 2损失不是承包商的过错造成； (2 分 ) 3损害也不是承包商应承担的风险造成； (2 分 ) 4承包商在合同规定的索赔时限内提出。 (2 分 ) 问题 4答案： 两次索赔处理： 1对第 1次索赔： （ 1）判定索赔成立。因为： 遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包 商的责任，工期索赔理由成立； 承包商及时提供了证据资料； 承包商及时提出了索赔申请。 (3 分 ) （ 2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 (1 分 ) （ 3）监理工程师签发工期变更指令。 (1 分 ) 2对第 2次索赔 （ 1）判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。 (2 分 ) （ 2）监理工程师些在收到索赔申请后 28 天内作出答复，并表示索赔不成立。 (2分 ) 案例三 一、某监理单位，资质等级为丙级，有正式在职工程技术和管理人员 6 人，其中3 人有中级职称，其余为初级职称和无职 称者。该监理单位通过熟人关系取得一幢 26 层综合大楼工程建设项目施工阶段监理任务。该工程建设项目预算造价为2 亿元人民币。双方所签监理合同中规定，建设单位支付监理人报酬为 80 万元人民币。此外，建设单位还以本单位工程部人员参加监理进行合作监理为由，使监理单位又给建设单位回扣人良币 10万元。在监理过程中，由于监理单位给被监理方提供方便，监理单位接受被监理方生活补贴费 6 万元人民币。 问题 1该监理单位本身及其行为有哪些违反国家规定 ? 2上述违反国家规定的监理应受到什么处罚 ? 问题 1答案： (1)该监 理单位的存在本身就不符合工程建设监理单位资质管理试行办法中第八条的规定。因为： 该监理单位无高级职称人员作单位负责人或技术负责人； (1.5 分 ) 该单位中的工程技术人员与管理人员总数不足 10 人。 (1.5 分 ) (2)该监理单位为越级承接监理业务，违反工程建设监理单位资质管理试行办法中第十三条和第十四条的规定。 (1.5 分 ) 该监理单位按丙级资质标准只能承接 16 层以下的民用工程。 (1.5 分 ) (3)监理收费违反关于发布工程建设监理费有关规定的通知中的收费标准。通知中规定，工程预算 2亿元 应收预算额的 0.8一 1.2。按规定下限计，应是 160 万元人民币，但该监理单位只收 80万元人民币，仅占 0.4。这属于一种不正当的竞争行为，它将扰乱监理市场，应予制止。 (3 分 ) (4)以合作监理为由，给建设单位回扣亦属不正当经营行为，违反国家规定。并且，所谓合作监理是指监理单位之间的合作。 (3 分 ) (5)给被监理方提供方便，又接受其生活补贴费，这属于徇私舞弊行为。因此， 有可能损害委托人的利益，也是违反国家规定的。 (3分 ) 问题 2答案： 上述违反国家规定的行为，按工程建设监理单位资质管理试行办 法中的第二十八条规定，由资质管理部门根据情节，分别给予警告、通报批评、罚款、降低资质等级、停业整顿直至收缴监理申请批准书或者监理许可证、资质等级证书的处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究主要责任者的刑事责任。(5 分 ) 案例四 某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价 3200 万元人民币，合同工期 28 个月。工程未进行投保保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。 在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的 袭击，造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1遭暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失，故应由建设单位承担赔偿责任。 2给已建部分工程造成破坏，损失 26 万元，应由建设单位承担修复的经济责任。 3因此灾害使施工单位人员 8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计 2.8 万元，建设单位应给予补偿。 4施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏，造成损失 6 万元；由于现场停工造成机械台班费损失 2 万元，工人窝工费 4.8 万元，建设单位应承担修复 和停工的经济责任。 5因此灾害造成现场停工 5 天，要求合同工期顺延 5天。 6由于工程被破坏，清理现场需费用 2 5 万元，应由建设单位支付。 问题 1监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作 ? 2不可抗力发生风险承担的原则是什么 ?如何处理施工单位提出的要求 ? 问题 1答案： 监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作： (1)进行调查、取证； (1.5 分 ) (2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立； (1.5 分 ) (3)分清责任，认可合理索赔； (1.5 分 ) (4)与施工单位协商，统一意见； (1.5 分 ) (5)签发索赔报告，处理意见报建设单位核准。 (1.5 分 ) 问题 2答案： 1不可抗力风险承担责任的原则： (1)工程本身的损害由业主承担； (1.5 分 ) (2)人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； (1.5 分 ) (3)施工单位的机械设备损坏及停工损失，由施工单位承担； (1.5 分 ) (4)工程所需清理、修复费用，由建设单位承担； (1.5 分 ) (5)延误的工期相应顺延。 (1.5 分 ) 2按所提要求逐条处理如下： (1)经济损失按上述原则由双方分别承担 ， (0.5 分 )工程延期应予签证顺延； (0.5分 ) (2)工程修复、重建 26万元工程款由建设单位支付； (1.0 分 ) (3)2.8 万元索赔不予认可，由施工单位承担； (1.0 分 ) (4)6 万元、 2万元、 4.8 万元索赔不予认可，由施工单位承担； (1.0 分 ) (5)现场停工 5天索赔认可，顺延合同工期 5天； (0.5 分 ) (6)清理现场 2.5 方元索赔认可，由建设单位承担。 (0.5 分 ) 案例五 建设单位将一钢筋混凝土结构 45层商贸大厦工程建设项目的施工招标和施工阶段监理任务委托给某一建设监理公司，并签订了工 程建设委托监理合同。 该监理单位建议业主采取公开招标方式，并在招标公告中要求投标者应具有一级资质等级的施工单位参加投标。参加投标的施工单位与施工联合体共有 8家。在开标会上，与会人员除参与投标的施工单位与施工联合体的有关人员外，还有市招标办公室、市公证处法律顾问以及建设单位的招标委员会全体成员和监理单位的有关人员。开标前，公证处倾向要提出对各投标单位的资质进行审查。在开标中，对参与投标的金盾建筑公司的资质提出了质疑，虽然该公司资质材料齐全，并盖有公章和项目负责人的签字，但法律顾问认定该公司不符合投标资格要求，取消了该标书。另一投标的三星建筑施工联合体是由三家建筑公司联合组成的施工联合体，其中甲建筑公司为一级施工企业，乙、丙建筑公司为三级施工企业。该施工联合体也被认定为不符合投标资格要求，撤销了其标书。 问题 1向招标管理部门申请招标前，监理单位应协助业主取得哪些文件 ? 2开标会上能否列入 “ 审查投标单位资质 ” 这一程序 ?为什么 ? 3为什么金盾建筑公司被认定不符合投标资格 ? 4为什么三星建筑施工联合体也被认定不符合投标资格 ? 问题 1答案： 向招标管理部门申请招标前，监理单位应协助业 主取得下列文件： (1)当地计委下达的该工程列入地方基建计划的批文； (2 分 ) (2)建设工程投资许可证； (2 分 ) (3)建设用地规划许可证； (2 分 ) (4)施工许可证。 (2 分 ) 问题 2答案： 投标单位的资质审查应在发放招标文件之前进行，即所谓的资格预审。故在开标会议上一般不平行此项议程。 (4 分 ) 问题 3答案： 因为金盾建筑公司的资质资料没有法人签字，所以该文件不具有法律效力。项目负责人签字没法律效力。 (4 分 ) 问题 4答案： 根据建筑法第二十七条第二款， “ 两个以上不同资质等 级的单位实行联合共同承包的，应：照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程 ” ，即对该联合体应视为相当于三级施工企业，不符合招标要求一级企业投标的资质规定。 (4分 ) 案例六 建设单位将某给水工程建设项目委托某监理单位进行施工阶段的监理。在委托建设监理合同中，对建设单位和监理单位的权利、义务和违约责任所作的某些规定如下 1在施工期间，任何工程设计变更均须经过监理方审查、认可，并发布变更指令方为有效，实施变更。 2监理方应在建设单位的授权范围内对委托的工程建设项目实施施工监理。 3监理方发现工程设 计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位改正。 4监理方仅对本工程的施