钢结构加工制作合同.doc

.编号：FX/HS/JC 钢结构加工制作合同 大连 钢结构建设项目钢结构加工制作合同书钢结构加工制作合同书发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：大连保税区福兴钢构有限公司甲、乙双方就 建设项目钢结构加工工程，根据中华人民共和国合同法、建筑工程质量管理条例以及相关法律法规和司法解释的规定，经友好协商，签订本合同。第一条 工程概况一、工程名称： 钢结构工程二、工程地点： 三、工程承包方式： 加工制作(加工用钢板、型材和喷涂用油漆由甲方提供)四、工程范围和内容： 钢结构加工工程,包括主、次钢结构和吊车梁、楼梯栏杆的加工和制作,不含檩条、拉条、套管、天沟、走道板、管道支架和预埋件的加工和制作 。五、工程材料技术要求： 甲方依据图纸要求进行材料采购,材料材质必须符合结构设计图纸要求,乙方根据双方确认的二次深化图纸行生产、加工制作。六、工程质量等级：合格 七、质量标准:本合同有要求的按本合同执行，本合同没有要求的按设计、国家相关标准规范要求执行,钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001八、工程价款的确定； 1.钢结构加工费1390元/吨,油漆由甲方提供,乙方只负责底漆两到喷涂,面漆现场由甲方负责涂装2.材料损耗3%，超过损耗3%的材料交由甲方处理合同暂定加工量为 吨；合同暂定工程总价为人民币 万元,结算时以双方确认的二次深化加工图纸的实际工程量为准,损耗部分不计算加工费用。第二条 工程期限一、双方合同签定,乙方开始进行二次深化设计,在15日内完成材料清单整理和钢柱梁的图纸深化工作,甲方依据材料清单进行材料采购工作,甲方在接到材料采购清单7日内组织钢材进入乙方工厂,主、次结构的出厂日期根据甲方要求，以双方签字确认工期为准。二、在加工制作过程中，如遇下列情况，乙方可以停工并顺延工期： 1.由于不可抗拒的灾害或天气等不可抗力的原因；2.因非乙方原因工程范围内的工程变更及工程量增加的；3.甲方不按照合同约定付款;4.因业主停建或缓建以及其它非乙方原因造成工程停工或缓建的,乙方有权停工且双方就完成工程量进行相应结算,甲方根据乙方实际加工量付款给乙方。 第三条 双方工作一、甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1向乙方提供深化用钢结构施工图纸一套; 2. 按本合同约定的时间，组织乙方参加图纸会审，向乙方进行设计图纸交底；3及时将可能出现的时间变更和技术变更情况书面通知乙方，并征得乙方同意，由此发生的费用及延误的工期由甲方负责；4办妥施工许可证等本项目开工所需的行政审批手续，负责确保本项目的合法性;5.负责从乙方工厂到施工现场的钢结构构件运输工作,依据合同约定付款给乙方;6.甲供材料运输至乙方工厂后,乙方根据甲方要求取样,甲方负责材料复试检测等工作;7.防锈用油漆由甲方提供,乙方必须按照工艺要求喷涂,严格控制油漆使用,杜绝浪费产生。二、乙方做好以下工作：1.根据甲方的设计图纸和要求，进行二次图纸深化设计，报甲方批准后组织钢结构制作和加工;2.材料到厂后及时安排板材复试工作并按进度计划、设计规范和工艺流程组织制作（下料、组对、校正、焊接和涂装）;3.施工中如发现质量问题，立即按照甲方要求返工;4.提供产品出厂合格证、负责工厂加工探伤试验工作,其它试验工作由甲方负责完成;5.乙方钢结构构件加工有误,运输到甲方施工现场的钢构件,乙方无条件派人到现场维修,包括返厂维修的运输费用等均由乙方承担,因甲方图纸原因造成的加工错误由甲方承担。第四条工程款结算与价款的支付一、本合同无预付款,加工制作按照工程量300吨为一付款结点,乙方完成每一结点并提交发货清单给甲方后3日内,甲方根据确认后的工程量乘以加工费单价给付乙方加工费用；二、最后一批钢结构构件加工完成,运输至甲方施工现场前,依据双方最终确认的加工工程量,甲方付剩余加工款给乙方。乙方在加工结束前10日内向甲方申报工程决算书，甲方在7日内就该决算书做出回复，双方确认后作为结算依据，甲方逾期未做出确认，最终结算根据乙方申报工程量为准进行决算。第五条 工程验收钢结构加工构件的验收，以施工图国家颁发的现行施工验收规范及相关标准进行验收,甲方验收过程中如出现问题，应书面通知乙方，乙方应尽快予以改正。（一般情况下三日内完成）第六条 违约责任一、由于乙方责任未按本合同规定的日期完成，每逾期一天，应偿付给甲方工程总造价千分之一的逾期违约金。二、由于甲方责任未按本合同规定的日期付款给乙方，每逾期一天，应偿付给乙方工程总造价千分之一的逾期违约金。三、发生关于本合同任何纠纷时，当事人双方应及时友好协商解决，协商不成时，任何一方均可直接向原告所在地人民法院起诉;四、不允许非法转包本本加工合同工程。如分包方擅自转包，由此发生的损失由乙方承担。第七条 关于送达与联系甲方质量负责人： 乙方质量负责人： 魏刚 通讯地址： 通讯地址： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 上述质量负责人代表公司行使权利，其签字确认则代表双方确认。双方的联系方式以合同中约定的为准，如有变更应书面通知对方，否则责任自负。一方通过上述方式（包括特快转递、电报）与对方进行联系，在第一时间到达对方时既视为对方已经收到。第八条 双方约定的其他事项本合同未尽事宜双方友好协商解决,合同签订后的补充文件经双方确认后方可构成本合同组成部分;双方承诺不将本合同成交价格透露给任何第三方。第九条 合同份数及有效期一、本合同一式_两份，甲乙双方各执正本 壹 份。二、本合同自双方签字或盖章且乙