安装施工合同.doc

云南神宇传媒有限公司装施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）：云南神宇传媒有限公司合同编号： 根据合同法的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，促使合同双方创造有利的施工条件，搞好配合协作，优质高速完成安装施工任务，经甲、乙双方协商并达成意思一致后，特签定合同如下： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、安装施工范围和内容（或者详见以甲方签字认可的预算表、效果图等）包括如下： 按照乙方提供甲方确认的工程制作明细表中所列的全部项目，但不包括合同中未约定的其他施工项目。 （另工程使用的临时电源和长期性主电源，须由甲方布线到离乙方施工项目2米处） 4、安装施工款总款为： 元，大写（人民币）： ；不包含税收，税收由甲方承担。 5. 施工内容的变更：经双方书面认可，变更施工内容。 注：若甲方提出变更，在施工过程中出现工程变更及增加项目，所产生的费用属于追加项目，由甲方在追加项目同时先行支付。 若工程施工完毕有减少项目，则在结算时在总款中双方商定或按照合同附件约定的单价一次性扣除乙方减少项目的所有费用。 6、工程承包方式：双方商定采取乙方包工、包全部材料。 7、开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 验收日期：竣工后五日内 8、质量等级：使用合格产品（或者依附件为标准）。 第二条：甲方的工作 1、甲方负责无偿提供施工所用的水、电、施工场地，并负责办理到有关政府职能部门审批的相关施工手续和因施工需同第三方（如物管或协调单位等）的施工手续，并支付办理相关施工手续的费用，书面认可乙方的设计图纸。 2、甲方指派专人负责质量检查及与乙方联系等具体事宜；甲方按合同规定按时拨付工程进度款。 4、如安装施工过程中乙方遇到不可抗拒因素（如停电、雷雨天气、外部干扰、行政行为要求停工、国家法定假日等）造成无法进行正常施工，甲方将乙方的安装施工期限顺延进行计算。 第三条：乙方的工作 1、乙方按时完成配套设计和安装施工。 2、乙方提供安装原材料及辅助材料。（材料价格以及种类另行按照合同附件中约定的执行） 第四条工程款支付方式 1双方约定按下列方式支付安装施工款项：乙方的指定收款人为法人代表或书面授权的收款人，或者转账支付到乙方银行账户。 本合同签订后， 年 月 日前，甲方支付相当于总价款_30_的安装施工款定金款，即￥ 元（ 元整）；待部分施工材料进场时通知甲方查验后两日内，再支付安装施工款总价的60 %作为进度款，即 年 月 日前支付 ￥ 元 （ 元整）；安装施工完毕乙方通知验收，甲方组织验收合格后五日内（公休日除外）即付清合同总额剩余全部尾款 ，即￥ 元（ 元整）；尾款支付日期为竣工日期后十日内；款项往来应出具收款凭证。 2因变更安装施工内容导致总价款增减的，在竣工验收合格之日五日内，甲方支付或收取增、减部分的款项。 3款项付清后，如甲方需要开具发票，税金为总额的4.33%，甲方税款支付到乙方帐户后，由乙方开具安装施工发票给甲方。 4 安装施工完工验收后出现维修事宜均按保修程序办理，甲方不得以出现维修为由拖欠支付安装施工款项。 第五条工程变更 1为确保甲方施工质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议工程变更单，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担； 2合同签订后，按甲方要求安装施工工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付合同总额8%的减项变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料往返托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、治理费及拆除费； 3甲方第二次支付安装施工进度款后增加的施工项目，乙方在收到甲方该增加项目100%的安装施工款后方予以施工。 第六条工期延误 1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）工程量变化和设计变更； （2）不可抗力、政府行政规定、受第三方干扰； （3）甲方未按时参加阶段验收而造成的停工； （4）甲方同意工期顺延的其他情况。 2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；如因甲方提供的配套材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延； 3甲方未按期支付安装施工款，乙方有权停止施工，合同工期相应顺延； 4乙方不能按期完工的，或乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5. 如因甲方原因或其他原因造成工期延误或工程未能按时完成，甲方对乙方的付款时间不变，误工费用甲方承担，工期则顺延到施工完毕。如甲方涉及与第三方合作的，甲方不得以第三方未付款为由拖延支付乙方工程款项，如有拖延按违约处理。 第七条：安全管理 1. 安装施工中的施工人员安全管理由乙方负责，甲方负责配合协助，在安装施工过程中因施工造成安全事故的，如果是乙方原因则由乙方全权负责，甲方不负任何责任；如果是甲方原因造成事故，则甲方承担全部责任。 2.如施工场地属甲方所有，在施工过程中如工程材料由甲方负责管理，若材料被盗等因素造成经济损失由甲方承担责任。但施工范围内的附属设施如因乙方施工造成的损坏，由乙方负责赔偿。3.乙方施工中承建的钢架，抗7级风，应在正常条件下使用五年，第一年发生钢架折、断、裂、倒、塌等严重质量事故，由此而产生的一切责任和损失全部由乙方承担，并免费为甲方恢复至正常使用。第一年为无偿免费保养维护，第二年至第五年由甲方负责对此钢架防腐、维修、加固，甲方如需乙方防腐、维修需支付人工、防腐材料费给乙方；在此期间甲方没有对钢架进行防腐、维修、加固所造成的安全事故乙方不承担任何责任。工程验收后的使用中，如外部因素、人为因素或不可抗拒的因素（如7级以上大风、地震、雷电、冰雹、暴雨、战争等）所造成的所有损失乙方不承担任何责任。 第八条：保修 1.保修时间：保修期限从合同竣工日期之日起计算，在保修范围内免费保修期壹年。 2.保修范围：在保修范围内为乙方全套安装施工范围，超出保修范围的由甲方承担维修费用及材料费用。 3.发生一般性故障后乙方在接到正式报修通知后一周内到达现场进行处理，一般性故障维修人员到达后48小时内处理完毕，特殊性故障由乙方检测并及时处理完毕（人为损坏或其他外部原因损坏，以及不可抗拒的自然灾害如7级以上大风或地震、冰雹、战争等损坏不属于保修范围），遇季节性（维修当年6、7、8月份）阴雨天气乙方采取每月一次的维修方式； 4.如保修涉及第三方的，则甲方在此特意予以承认乙方在安装施工、维修或保养时，有权随时以甲方的名义对该工程施工材料进行维修、保养、拆卸以及带回乙方公司进行检测、维修。 第九条：验收方式 安装施工完毕后由乙方通知甲方，甲方应该在接到通知后两天之内进行现场验收，如验收中对工程质量方面有异议要求乙方整改，甲方须在验收的当天起算三日内以书面、传真或信函方式正式通知乙方进行处理，同时通知单需由乙方代表签字认可为准（没有接到通知的，起算日期以邮戳上发信的日期起算），并在乙方处理完毕后三日内再次通知甲方进行验收，如甲方在接到验收通知后三日内没有组织验收，视为该安装施工工程已经验收合格。 安装施工工程验收合格后，双方办理移交手续，甲方方可使用，如甲方私自提前使用造成的质量事故和质量缺陷的所有损失应由甲方自行承担一切损失。 第十条：违约责任 1、如乙方因自身原因造成工期延误，每超出一天乙方支付甲方合同总额1%的违约金。如因施工中出现的不可抗力或者意外事件原因（如行政规定、第三方干扰，停电、停水、恶劣气候等无法正常施工）造成的施工延缓则不属于乙方违约。 2、甲方必须按合同规定的付款方式及约定的时间准时付款给乙方；无论定金、进度款及尾款，每逾期支付一天，按合同总金额的1%支付违约金。逾期超过15天的，支付合同金额10%的违约金，乙方有权解除合同，同时甲方前期支付的款项作为违约赔偿乙方不予退还。 3.如甲方不按约定支付安装施工款项，乙方有权停止施工，同时如甲方原因造成工期拖延无法施工，停工期间不计算工期，因此造成的损失由甲方自行承担并向乙方支付停工损失（停工损失每天按工程总造价的1%累计计算）。 4.乙方按照甲方指定或约定的安装位置及要求安装施工，因甲方原因造成乙方不能施工或甲方更改施工方案不履行合同条款，所造成的经济损失由甲方承担。如乙方在施工完毕后不履行保修义务，则甲方有权要求乙方赔偿合同总额3%作为保修违约金甲方自行安排维修，如甲方收取乙方交纳的合同总额3%保修金，甲方有权扣除乙方交纳的所有保修金自行安排维修并自行解除与乙方合同。 5.合同签定后任何一方在合同未开始执行时即反悔，则支付对方工程总款10%为违约金支付给对方；合同签定后如任一方只有签字无单位加盖公章的，出现合同纠纷产生的一切经济损失如单位不承担责任的，则一切责任及损失由签字的委托代理人全权负责承担。 6.如安装施工竣工验收后，甲方已经开始正式使用安装施工项目，使用运行超过10日未付清合同约定的款项，每拖延一天按合同总额1%的违约金对甲方进行累计计算作为违约处罚赔偿乙方，同时如果甲方不履行付款约定，乙方有权行使留置权，合同约定的所有工程款未付清以前，无论工程直接属于甲方或者涉及与第三方合作的，该工程使用的所有工程材料的所有权归乙方所有，如甲方拖延付款，乙方有权自行处置所有本工程材料来弥补自身损失，超出乙方损失部分作为甲方对乙方的违约赔款，工程尾款以外甲方所支付的所有款项作为乙方损失费用不予退还，同时因乙方处置材料而产生的一切涉及甲方或者第三方的损失及后果、以及因此产生的经济、法律纠纷由甲方全权承担。第十一条：本合同经双方盖章签字后正式生效，受国家法律保护，双方应当共同遵守。乙方的收款人为法人代表或书面授权认可的收款人，甲方擅自将款项支付给未经乙方授权收款人员或帐户出现经济损失由甲方自行承担。 第十二条：本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。工程保修期满，除另有约定外，自行终止；合同附件和合同传真件具有同等法律效力。本合同未尽事宜由双方协商解决，并另立补充协议，作为本合同的补充合同。 第十三条：纠纷解决方式 甲、乙双方协商解决，协商解决不了则诉交甲、乙双方所在地人民法院判决。 第十四条： 乙方对甲方诚意建议 乙方提供的服务恳请甲方认真考虑确定，甲方务必结合自身经济实力、技术能力、工程经验及对工程产品使用环境要求有完全的了解（如甲方要求施工项目与其他附属项目结合施工时，需甲方考虑解决整体防水、牢固、美观等问题；乙方提供的服务在甲方使用中因外部干扰等各种因素须甲方充分考虑处理避免），在对各种方案的可靠程度和可能风险有充分认识的前提下，同时对提供服务的乙方各方面实力有充分的了解并确认后，确定双方的合作。 以上所有合同条款及约定双方已经认真仔细阅读，承诺共同遵守商业信誉，并同意在本合同执行过程都将严格按照上述约定条款办理。 甲方： 乙方：云南神宇传媒有限公司 委托代理人： 委托代理人： 银行帐号： 银行帐号： 地址： 地址：昆明市五华区西苑立交桥丰宁家园3幢40号 电话： 电话签定日期：2011年 月 日安装施工明细表（合同附件）序号项目名称单位数量单价(元)金额（元）备注一黄色发光标志、中英文字1标志（亚克力、LED灯制作）3.4*2.3（米）米2含电源2英文字米23中文字米24电源台5辅助材料套6安装工时费米2二钢架及面板1 钢架5.1米*8.8米米225.1米*8.8米彩钢面板米23辅助材料套4安装工时费米2三LED数码管1LED数码管米含电源2控制器套3辅助材料套4安装工时费米四标识标牌牌及整体线路电源线16MM2圈24MM2圈32.5MM2圈4PVC管25根5定时控制器、交流接触器、空气开关、配电箱套6辅助材料套7安装工时费套五运输费用套施工材料运输六工程施工防护措施费套施工安全防护用具七工程施工辅助费用套停车、辅助人员协调等以上合计此项目造价为：￥元备注：双方确认： 年 月 日工程变更项目名称日期致_（建设单位）：由于_的原因，兹提出_工程变更（内容详见附件），请予以审批。具体说明如下：附件：序号项目名称单位数量单价金额备注123456789备注：以上情况双方共同确认，一致同意变更并签证。建设单位代表（签字）：日期：施工单位代表（签字）：日期：工 程 变 更 签 证 单注：本表由建设单位和施工单位共同填报，双方签字认可，并各存一份。验 收 报 告由 公司委托云南神宇传媒有限公司安装施工的 项目，已经完全按照合同约定安装施工完毕，并