工程合同-.doc

合同编号：BSJ20111102-1 弱电系统建设工程承包合同书 甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间：弱电系统建设工程合同书 为明确双方的权利义务和经济责任，根据中华人民共和国合同法等相关法律法规，双方本着平等互利协商一致的原则，达成如下协议共同遵守。第一条 定 义甲 方：乙 方：第二条 工程概况2.1 工程名称： 弱电系统建设工程经甲方与乙方协商，甲方委托乙方完成 弱电系统建设工程的方案设计、设备配置、安装调试等工作。第三条 合同价款4.1 本合同总价为：人民币 元（大写： 整）。4.2 弱电系统工程设计方案及设备单价详见本合同附件1弱电系统工程报价及设备材料清单。第五条 合同款的支付方式采取分期付款方式：5.1 合同签订后，甲方支付给乙方设备费及工程费的40%，计 ，（大写： 元整）；5.2 乙方进场完成布线，设备到现场后，甲方支付给乙方设备费及工程费的40%，计 ，（大写： 元整）；5.3 系统开通并验收通过之后 天，甲方支付给乙方设备费及工程费剩余的20%，计 ，（大写： 元整）；第六条 设计变更调整及设备费用6.1 甲方应将设计变更调整，及时以书面形式通知乙方。6.2 乙方在施工过程中所发生的变更与调整，应得到甲方书面确认。6.3 经双方签字确认的工程洽商、设计变更作为调整合同价格的依据之一。6.4 设计变更造成价格调整的原则为：设备费用以合同所签单价为准，数量按实际发生结算。6.5 设计变更后调整价款的支付方式按本合同第五条的付款比例执行。第七条 甲方的责任与义务7.1 甲方安排有关人员参与系统安装调试等工作。7.2 甲方负责为乙方提供施工现场必需的电。并负责为乙方提供必要的设备、材料的仓储设施。7.3 甲方对工程实施过程中影响工程进度的重要问题，须在收到乙方以书面形式提交汇报后，最迟1周内予以书面回复。7.4 甲方需提供现场必要的保安条件，协助乙方完成现场成品保护。7.5 甲方应协调解决弱电系统有关的配套工程项目的实施进度。7.6 乙方所承担的弱电系统具备验收条件后，乙方将向甲方提出系统验收申请报告；甲方收到系统验收申请报告并由甲方验收合格之日应组织并完成系统验收移交工作。第八条 乙方的责任与义务8.1 乙方严格按照国家颁布的标准、规范、设计要求和约定的质量等级标准组织施工。在双方现场负责人统一领导下组织施工。8.2 乙方必须派出一名项目经理常驻工地现场进行弱电系统工程管理。项目经理必须具成功管理过相当规模的工程经验，并经甲方考察认可，中途未经甲方同意，不得更换。8.3 乙方应向甲方提交具有相关资质的项目管理人员名单。项目管理人员的组成必须经甲方考察认可，中途未经甲方同意，不得更换。同时，甲方拥有无条件撤换不称职项目管理人员的权利。8.4 乙方负责完成本合同附件所列出的各项工程任务，确保质量和工期。双方同意以工程洽商的形式解决施工中遇到的问题。8.5 乙方现场施工人员应服从工程进度安排及现场管理，认真遵守施工现场的各项规章制度，确保施工不干扰甲方正常工作和工作人员的正常休息。8.6 乙方正式进场后，应根据工程的进展情况，编写阶段性备忘记录和工作计划表，由甲方代表和乙方代表会签认可，作为文档管理的一部分，或作为进一步工作的基础，以确保整个工程的顺利进行。8.7 乙方负责在甲方现场培训甲方技术人员，并提供系统详细说明及接线图等文件。第九条 工期要求9.1 本工程自 年 月 日至 年 月 日止。（备注：如果不是乙方的造成的工期延误，则按照甲方的工期进度执行。）第十条 供货10.1 乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的设备和材料，并按有关规定提供相关产品合格文件，在设备到货后通知甲方进行验货并会签。对与设计和规范要求不符或有明显损坏的产品，甲方有权拒绝进场。10.2 乙方所提供的货物在运抵安装现场后，甲方与乙方共同对货物的包装、外观、数量、规格进行检验后，由甲方保管并由甲方负责安排保管场地。10.4 设备和材料将随整体系统测试验收而进行其性能和质量的测试验收。10.5 到货地点为甲方指定地点，一切费用由乙方承担。第十一条 验收、保修和维护11.1 整个系统设备安装调试完成后，乙方会同甲方依据行业标准的规定对工程进行验收。验收合格后乙方对弱电系统提供为期12个月的保修服务，保修期由系统验收移交之日算起。11.2 保修期内，对于系统故障，甲方应在发现故障后通知乙方，乙方必须在24小时内作出响应，并解决系统故障。11.3 如故障是自然灾害或人为操作失误所致，维修所需的设备成本费用由甲方承担，如设备在正常操作中发生故障、损坏，乙方负责维修、更换，线路在操作中发生故障，乙方负责修理。如属产品质量问题应由乙方承担全部费用。11.4 保修期满后，甲方和乙方可另行签定年度有偿维护合同。有关费用另议。第十二条 违约责任12.1 如果甲方未按照本合同约定时间支付合同价款，每延迟一周，应按合同总价的5向乙方支付违约金，最高不超过合同金额的5%。12.2 因乙方原因而导致乙方未能按本合同书约定时间完成其相应的工作，每延迟一周，应按合同总价的5向甲方支付违约金，最高不超过合同金额的5%。因非乙方原因而导致的工期延误，则工期顺延，乙方也不承担向甲方支付违约金的责任以及由此而造成的损失。12.3 乙方拒不履行其技术培训义务或保修和维护义务， 甲方可自行完成或委托第三方完成，因此发生的费用和造成的损失由乙方承担。12.4 如检验发现由于乙方原因使合同设备有残缺、数量与规格于本合同的规定不符以及在安装使用期间发现性能指标达不到有关技术条件时，甲方有权向乙方提出索赔，乙方接到甲方的索赔文件后，在10日内补发短缺部分或更换货物，如乙方对索赔有异议，须在接到索赔文件后3日内提出复议，逾期即视为索赔成立。第十三条 不可抗力因地震、战争、洪水等不可抗力因素致使本合同不能履行或不能全部履行或不能及时履行，双方均不承担责任，因此而造成的损失和发生的费用，由甲乙双方各自承担。但遭受不可抗力方应于发生不可抗力事项之日起，10日内通知对方，并提供相关证明。不可抗力结束后，双方应协商决定合同继续履行或终止履行。第十四条 争议的解决14.1 合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律的管辖。14.2 在履行本合同过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，提交银川市仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。任何一方不得向法院或其他机关申请变更。第十五条 其他15.1 本合同书未尽事宜，双方可继续协商，并订立补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。15.2 本合同书含附件1份，其附件是合同书不可分割的组成部分，与本合同书具有同等法律效力；违反本合同书附件的任何规定均视为违反本合同书，应按本合同书的规定承担相应的责任。合同附件与本合同书有矛盾时，以本合同书为准。15.3 本合同书经双方法定代表人或法定