美立腾新闻门户网站建设开发合同99.doc

郧县美立腾装饰施工合同书甲方（施工单位）：郧县城关美立腾广告室乙方（单位名称）： 一、项目依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上签订本合同工程项目1、合同时间： 年 月 日至 年 月 日2、合同价款(人民币大写)： 3、工程名称及地点： 4、施工范围及内容： 5、施工范围： 6、施工要求经甲、乙双方确定后，乙方应在施工处给甲方提供电力，施工围挡以及施工场地。7、在施工过程中如乙方需要修改施工项目，应提前提出商议修改，修改所产生的一切费用由乙方承担。8、装饰工程合同一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。二、双方义务（一）甲方的义务 1、按照约定甲方提供制作材料，设计大门效果图，乙方应按及时提供所需文件等相关资料。 2、支付费用，乙方应依约定的期限和数额向甲方支付费用；如还不能确定，应依同时履行原则给付甲方费用。 3、甲方负责装饰工程设计、制作安装等服务。(二) 乙方的义务1、及时提供甲方所需要的资料以及在施工中需要的施工场地、电力等相关材料；2、接受监督检查。甲方在完成工作时，应接受乙方方必要的监督和检验，以保证工作符合乙方的要求；3、图纸：由甲方提供或 甲方提供经乙方代表批准并签字，甲方以乙方签字确定的施工所有图纸为准备（包括配套说明和有关资料）4、乙方负责向甲方提供资料并按期付款，若不按期付款甲方有权终止合同影响的施工进度有乙方负责，乙方提供甲方施工、操作、运输、堆放材料的场地及甲方方施工涉及的周围场地（包括一切通道）。三、结算付款方式1合同签订后3天之内，乙方向甲方付工程总额60%预付款，装饰施工验收后付40%。2、本装饰施工合同总价款为 32000元（叁万贰仟元整人民币）设计费、制作费、安装费、材料费（含税）。3、工程款预付，乙方按协议条款约定的时间和数额，向甲方预付工程款，开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。乙方不按协议条款约定预付工程款，甲方在约定预付时间天后向乙方发出要求预付工程款的通知，乙方在收到通知后仍不能按要求预付工程款，甲方可在发出通知天后停止施工，乙方从应付之日起向甲方支付应付款的利息并承担违约责任。四、施工期限（一）、施工工期本工程自签订合同之日起，开工期为 年 月 日至 年 月 日竣工期止（法定节假日除外）。1、因乙方原因造成方造成甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，由乙方承担责任。2、因甲方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。由甲方承担责任。3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。4、施工期间甲方使用的水、电费一律由乙方自负；（二）工期延误由于以下原因造成工期延误，经乙方代表确认，工期相应顺延。乙方不能按协议条款的约定提供开工条件；工程量变化和设计施工变更；一周内，非甲方方原因停水、停电造成停工累计超过小时；工程款未按时支付；不可抗力；其它非甲方原因的停工。甲方方在以上情况发生后天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向乙方代表提出报告，乙方代表在收到报告后天内予以确认、答复，逾期不予答复，甲方可视为延期及要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定承担违约责任。5、 工程验收及保修 1、甲方应认真按照标准、规范、设计和样板标准的要求依据合同发出的指令施工，随时接受乙方负责人和乙方代表的要求修改。 2、工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。 3、工程具备竣工验收条件，甲方按国家工程竣工验收有关规定，向乙方代表提出完整竣工资料和竣工验收报告。 4、乙方代表在收到甲方送交的竣工验收报告7天内无正当理由不申请验收，或验收7天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣工合格验收报告以被批准，甲方即可办理结算手续。 5、工程在乙方验收合格后7天内应及时付清甲方的余款，余款在规定期限内没及时付清，按每日5%的违约滞纳金付给甲方。 6、乙方应付甲方工程款内预留保修金为1%，乙方应在工程竣工一年后30日内结清。 7、双方保修责任范围：除乙方使用过程人为损失、原设计错误隐患、甲方要求的材料代用原因、第三者故障或非故障损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属甲方施工质量原因及验收后移交前甲方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属甲方保修责任范围。 8、属于以下不可抗拒的原因不在甲方的保修范围 （8.1）天气原因造成不可抗力的因素： （8.2）由于人为原因造成工程质量损坏； （8.3）五级以上的地震及五级以上台风； （ 8.4）自然原因发生的灾害及其他不可抗力原因；六、其他附件1、本合同壹式贰份；2、本合同自双方代表签字、盖章后生效，工程竣工验收符合要求质量验收合格后乙方付清甲方所有款后合同终止；3、本合同签订后，若双方需要提出修改时，经商议一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同；4、双方因履行合同发生的争议，有双方协议解决，如协议不成，依法向当地仲裁委员会或当地人民法院申