公路监理工程师考试合同管理试题4.doc

合 同 管 理一、 单项选择题1对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（）。 A合法行为 B违法行为自然行为社会行为在下列合同中，（）合同是可变更的合同。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的以合同活动掩盖非法目的的因重大误解而订立的损害社会公共利益的由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。正常工作附属工作额外工作意外工作FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期,是指（）的期限。 合同签字日至承包商提交结清单日开工日至工程师颁发移交证书日开工日至工程师颁发履约证书日移交证书确认的竣工日至颁发履约证书日中标通知书（）具有法律效力。对投标人和中标人都只对招标人只对投标人对招标人和中标人均不施工中连续天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包人为此事件提出的索赔属于应（）由承包商承担的风险责任给予费用补偿并顺延工期给予费用补偿但不顺延工期给予工期顺延但不给费用补偿施工合同文本规定，承包人有权（）。自主决定分包所承包的部分工程自主决定分包和转让所承担的工程经发包人同意转包所承担的工程经发包人同意分包所承担的部分工程经监理工程师批准的承包人索赔款，应（）经工程师批准后立即支付经发包人同意后立即支付计入工程进度款内支付竣工结算时一并支付在监理合同中，（）是监理人的义务在合同终止后，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料负责建设工程的所有处部关系的协调工作将监理权限及时书面通知已选定的第三方提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料监理招标主要是对监理单位（）的选择能力报价监理人员数量设备11、经济法律关系的（ ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A主体 B.客体 C.内容 D.对象12、合同成立后，合同中的（ ）是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响其效力。A.合同价款 B.仲裁条款 C.质量标准 D.合同工期13、公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差别之一表现为是否（ ）。A.编制招标文件 B.进行资格预审 C.进行公开招标 D.组织现场考察14、承包人签定合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ ）。A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师15、在工程建设施工中，分包单位应当对（ ）负责。A. 设计单位 B.建设单位 C.总包单位 D.监理单位16、工程师对已经同意承包人承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（ ）A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担17、按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是（ ）。A.合同专用条件 B.投标书 C.中标意向书 D.合同协议书18、FIDIC合同条件规定，工程完满地通过缺陷责任期考验后，将由（ ）签发解除缺陷责任证书。A.业主 B.承包商 C.监理工程师 D.工程质量监督部门19、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用（ ）。A.单位直接向设计单位索赔 B.由设计单位全额承担 C.由建设单位全额承担 D.通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责20、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为（ ）A到最终结算日 B.从投保之日到工程竣工移交之日 C.从现场开始工作到工程竣工移交之日 D.从现场开始工作到解除缺陷责任期结束21、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其分包的工程再分包。建设单位主体结构的施工必须 。A.由承包人自行完成 B.由分包人自行完成C.由承包人和分包人共同完成 D.委托具有相同资质的单位完成22、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，施工人 。A.不应当负违约责任 B.应当负违约责任C.与发包人共同负责任 D.与发包人都不负责任23、合同生效后，当事人就 、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。A.质量 B.时间 C.数量 D.运输方式24、监理工程师有权处理的索赔是承包商 。A.依据合同条款提出的索赔 B.依据其它法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔 D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔25、合同是平等主体的自然人、 、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.法人 B.承包人 C.发包人 D.中介人26、在履行期限屈满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方 。A.经催告后，可解除合同 B.可解除合同C.经催告后，在合同期限内未承诺履行的，可解除合同 D.在履行期限屈满之前，可解除合同27、某公路项目合同的价格300万元，设计单位已接受委托方支付的定金60万元，设计方无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还 万元。A.60 B.30 C.90 D.12028、工程一切险中的意外事故，如火灾和 或飞机坠毁。A.地震 B.雷击 C.地崩 D.飞行物体坠落29、合同公证是国家公证机构根据当事人的申请依法确认合同的合法性 。A.真实性 B.平等性 C.科学性 D.诚信性30、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人 。A.质量检查的合同 B.工程进度的合同C.物资采购的合同 D.支付价款的合同二、 多项选择题1以下情况中，（）属于合同法规定的可变更合同范畴，当事人可向法院或仲裁机构请求变更合同的部分条款。 A因重大误解订立的合同 B对方在订立合同时有欺诈行为合同的履行损害了社会公共利益合同以合法的形式掩盖非法的目的对方以胁迫手段订立了损害国家利益的合同分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令业主直接送达工程师直接送达工程师代表直接送达承包商代表直接送达经承包商代表确认工程师发布接到承包人索赔的通知后，工程师应（）及时检查承包人的施工现场同期记录审查承包人的施工是否受到延误核对承包人是否增加了施工成本分析索赔事件的合同责任认为索赔要求不合理，不予理睬合同法律关系由（）等要素构成主体客体行为事件内容合同法规定的由第三人向债权人履行债务，其特点表现为（）债权人可以向第三人行使抗辩权债权人将部分义务转让给第三人债权人应与第三人另行签订合同合同内约定部分义务由第三人履行第三人履行义务不符合合同约定，视为债务人的违法行为工程师审查承包商索赔成立必须具备的条件有（）与合同相比已造成额外费用增加或工期损失费用增加或工期损失非承包商原因在按合同规定不应由承包商承担的风险在规定的时间内提出索赔事件原因属于分包商造成的损害以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）委托代理间接代理法定代理直接代理指定代理分包商接到（）的指令后，完成分包合同约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包合同的变更对待，给分包商相应的补偿业主直接发布工程师直接发布承包商直接发布工程师代表发布并经工程师确认工程师代表发布并经承包人确认索赔按目的划分包括（）综合索赔单项索赔工期索赔合同内容索赔费用索赔担保方式包括（）保证抵押质押预付款定金政府行政主管部门对招标的管理包括（）等工作批准招标查处假招标行为指定招标代理机构核查招标文件并备案追查在评标委员会推荐中标人名单中确定中标人行为的责任指定分包商的特点包括（）与业主签订合同承包商负责协调管理从暂列金额项内支付指定分包商违约由承包商承担责任工作内容不属于合同约定承包商必须完成的工作范围合同公证与鉴证的（）等相同性质效力内容范围目的工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面删减部分承包商内容交给其他人完成改变部分工程的基线改变已批准承包商施工时间和顺序增加合同约定的工程量改变施工工程的性质大型项目的评标中，（）是初评的工作内容对各招标书实施方案和计划进行实质性评价与比较投标人的资格投标保证有效性报送资料的完整性投标书与招标文件的要求有无实质性背离工程投保建筑工程一切险后，如果是（）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿地震地面沉陷施工现场临时建筑物的为灾施工机械制动失灵造成的损失领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏按照施工合同范本的规定，工程师有权就（）情况向承包人发布设计变更指令指示承包人提前竣工增加必要的附加工作更改某单位工程的位置增加合同中约定的工程师改变有关工程的施工时间设备监理的工作包括（）在自己的试验室内对设备制造材料进行质量试验对重要部件焊接工艺的质量检验见证检查运输前的包装质量组织货物的运输监督现场的安装调试承包人按合同规定，在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师经工程师审核后签字同意的承包人计划，在合同管理中的作用表现为（）承包人应该按计划施工工程师应按计划进行协调管理施工过程中工程师无权要求承包人修改计划发包人应按计划中要求的时间移交施工现场承包人未能按计划完成，工程师应承担部分责任工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后重新取样试验试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范要求，但未达到合同约定的标准工程师应判定（）质量合格需要重新修复不补偿费用但顺延工期顺延合同工期并追加合同价款承包人损失的工期和费用均不予补偿FIDIC合同文件中规定，业主和承包人对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。当事人双方协商工程师确定建设行政主管部门调解争端裁决委会决定仲裁机构裁决在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同损害公共利益的以合法活动掩盖非法目的的恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的因重大误解而订立的在订立合同时显失公平的建设工程的招标方式有（）公开招标邀请招标议标地区内招标行业内招标设备制造阶段的监理工作包括（）对生产进度的监督制造阶段的质量见证参加到货的开箱检验签发初步验收合格证书参加设备出厂前的检验在监理合同中，（）是监理人的权利工程建设有关事项和工程设计的建议权对其他合同承包人的选定权委托监理工程重大事项的决定权获得酬金的权利工程建设有关协作单位组织协调的主持权发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（）向承包人发出必须提前竣工的指令与承包人协商并签订提前竣工协议负责修改施工进度计划为承包人提供赶工的便利条件减少对工程质量的检测试验项目合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（）确定的价格履行协议补充按照有关合同条款确定按照交易习惯确定按照订立合同时履行地的市场价格履行按照订立合同时订立地的市场价格履行FIDIC施工合同条件中的指定分包商，其特点表现为（）由业主选定的施工单位与业主签订合同由承包商负责协调管理从承包商中标价的暂列金额中支付承担不属于承包商必须完成工作范围内的施工设计合同履行过程中，设计人承担的义务包括（）等方面工作保证设计质量负责设计交底协调工程施工负责施工中发生的设计变更在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（）当事人共同选定仲裁申请人选定未申请仲裁一方当事人选定当事人共同委托仲裁委员会指定仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定供货方早于合同约定的时间，将大宗材料通过铁路发运到采购方所在地此时采购方应（）及时接收货物接货后及时付款待到约定的交货期再到铁路站提货向供货方索赔提前时间内的保管费用向供货方索赔铁路对延误提货的罚款施工合同文件中组成包括（）图纸协议书技术规范工程报价单中标意向书在下列行为中，（）属于要约邀请价目表的寄送招标公告投标招标说明书不含价格的商业广告中标通知书发出后的天内，双方应按照（）订立书面合同招标文件中标人的投标文件最后修改投标文件后确定的价格综合所有投标文件中最优的内容最后修改投标文件后确定的工期施工过程中发生的（）情况时，可以调整合同价款设计变更工程师批准的承包人索赔当地税务部门对税费的调整遇到图纸未表明的地下构筑物中期支付进度款扣回部分预付款质量监督机构对工程质量监督工作的范围包括（）抽样检查防水工程质量对使用的建设材料进行见证评定已完成工程的质量等级对承包人的施工过程进行巡视监督检查施工现场监理机构是否按照监理规化进行监理合同当事人承担违约责任的形式有（）支付违约金支付赔偿金返回财产追缴财产继续履行施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期发生设计变更发包人延误移交施工现场承包人采用的材料供货商未能按时交货基础开挖时遇到图纸未表明的地下通讯管线分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工建设项目招标中，中标人的投标应当符合下列（）条件之一能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，不考虑投标价格是否低于成本能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低能够最大限度地满足建设项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准建设工程勘察设计合同是（）合同主从诺成性实践性无偿41、合同法律关系由（ ）等要素组成。A.主体 B.客体 C.行为 D.事件 E.内容42、以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ）。A. 委托代理 B.间接代理 C.法定代理 D.直接代理E.指定代理43、担保方式包括（ ）等。A.保证 B.抵押 C.质押 D.预付款 E.定金44、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的45、合同当事人承担违约责任的形式有（ ）。A.支付违约金 B.支付赔偿金 C.返还财产 D.追缴财产 E.继续履行 46、依据民法通则规定，法人成立应具备下列条件（ ）。A.依法成立 B.有必要的财产和经费 C.有自己的名称、组织机构和场所 D.有符合法定条件的法定代表人 E.能独立承担法律责任47、建设工程招标方式有（ ）。 A. 公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.地区内招标 E.行业内招标48、按照规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包的有（ ）A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上B.涉及国家安全、国家秘密的工程C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.建筑造型有特殊要求的设计E.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工49、建设项目的招标方中，中标人的标书应当符合下列（ ）条件之一。A.能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评标标准B.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本价格除外C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，不考虑投标价格是否低于成本D.能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低E.能够最大限度的满足建设项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准50、中标通知书发出后的30天内，双方应按照（ ）订立书面合同。A.招标文件B.中标人的投标文件C.最后修改投标文件后确定的价格D.综合所有投标文件中最优的内容 E.最后修改投标文件后确定的工期51、大型项目的评标中，（ ）是初评的工作内容。A.对各投标书实施方案和计划进行实质性评标与比较B.投标人的资格C.投标保证有效性D.保送资料的完整性E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离52、施工合同文件组成包括（ ）。A.图纸 B.协议书 C.技术规范 D.工程报价单 E.中标意向书53、承包人按合同规定，在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核后签字同意的承包人计划，在合同管理中的作用表现为（ ）。A.承包人应按计划施工B.承包人应按计划施工工程师应按计划进行协调管理C.施工过程中工程师无权要求承包人修改计划D.发包人应按计划中要求的时间移交施工现场E.承包人未按照计划完成，工程师应承担部分责任54、接到承包人的索赔通知后，工程师应（ ）。A.及时检查承包人的施工现场同期记录B.审查承包人的施工是否受到延误C.核对承包人是否增加了施工成本D.分析索赔事件的合同责任E.认为索赔要求不合理，不予理睬55、工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ ）。A.施工招投标工作的监督管理 B.施工工期管理C.施工工费用管理D.施工工质量管理 E.施工过程的档案管理56、在监理合同中，（ ）是监理人的权利。A.工程建设有关事项和工程设计的建议权B.对其他合同承包人的选定权C.委托监理工程重大事项的决定权D.获得酬金的权利E.工程建设有关协作单位协调的主持权57、施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包人顺延合同工期。A.发生设计变更 B.发包人延误移交施工现场 C.承包人采购的材料供货商未能按时交货 D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工58、开标时，如发现下列（ ）等情形，应当作为无效投标文件，不再进入评标。A.投标文件未按照招标文件的要求密封B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认C.投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人的印章D.投标人未提供投标保证金E.组成联合体投标的，投标文件附有联合体各方共同投标协议59、质量监督机构对合同履行的监督包括（ ）A.对工程参见各方主体质量行为的监督B.对使用的建筑材料进行见证C.评定已完成工程的质量等级D.对建设工程实体质量的监督E.工程竣工验收的监督60、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ ）。A.向承包人发出必须提前竣工的指令 B.与承包人协商并签订提前竣工协议C.负责修改施工进度计划 D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工成质量的检测试验项目61、施工过程中发生（ ）情况时，可以调整合同价款。A.设计变更 B.工程师批准的承包人索赔 C.当地税务部门对税费的调整D.遇到图纸未表明的地下构筑物 E.中期支付进度款扣回部分预付款62、FIDIC施工合同条件中指定分包商，其特点表现为（ ）A.由业主选定的施工单位 B.与业主签订合同C.由承包商负责协调管理D.从承包商中标价的暂列金额内支付E.承担不属于承包商必须完成工作范围内的施工63、FIDIC合同条件规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（ ）。A.当事人双方协商 B.工程师确定 C.建设行政主管部门调节D.争端裁决委员会决定 E.仲裁机构裁决64、工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面A.删减部分承包商内容交给其他人完成B.改变部分工程的基线C.改变已批准承包商施工时间和顺序D.增加合同约定的工程量E.改变施工工程的性质65、施工合同的发包方对（ ）承担责任。A.施工场地的土地征用 B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作 D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.提前使用后发生损坏的修理费用66、施工合同示范文本规定，在施工中由于（ ）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。A.不可抗力事件的发生B.工程量的变化 C.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时D.工程设计变更 E.施工机械出现故障67、FIDIC规定，（ ）的关系不是合同法律关系。A.业主和指定分包商 B.业主和工程师 C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商68、索赔按目的划分包括（ ）A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔69、分包商接到（ ）的指令后，完成分包合同约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包合同变更对待，给分包商相应的补偿。A.业主直接发布 B.工程师直接发布C.承包商直接发布D.工程师代表发布并经工程师确认E. 工程师代表发布并经工程师确认70、建设工程委托监理合同（示范文本）由（ ）组成。A.建设工程委托监理合同 B.规范、图纸 C.委托人对监理人的授权委托书 D.标准合同条件 E.专用合同条件71、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（ ）等方面。A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B.对招标有关文件的核查备案C.投标人履行合同的能力评定D.评标委员会成员资格认定E.查处招标活动的违法行为72、对无权代理行为，被代理人有（ ）。A.撤回权 B.追认权 C.拒绝权 D.催告权 E.指定权73、在施工招投标中，进行合同数量划分应考虑的主要因素有( )A.施工内容的专业要求 B.施工现场条件 C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响 E.投标人的工程经验74、在招标准备阶段，招标人的主要工作内容包括( )A.工程报建 B.编制招标文件 C.选择招标方式 D.进行资格预审E.发布招标公告75、合同法规定，属于不得撤销要约的情况有( )A.要约人确定了承诺期限 B.要约已经达到受要约人 C.要约人明示要约不可撤消 D.受要约人有理由认为要约是不可撤消的，并已经为履行合同作了准备工作 E.要约已经发生法律效力76、代理法律制度中的委托代理，代理人因（ ）承担法律责任。A.委托授权不明 B.无权代理未经追认 C.与第三人恶意串通 D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果 E.复代理行为未经追认77、施工过程中的合同管理内容包括（ ）。A.对材料和设备的质量控制 B.对进厂人员的控制 C.对施工质量的监督管理 D.支付管理 E.设计变更的管理78、勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（ ）。A.承包方继续完善勘察设计 B.发包方与承包方解除勘察设计合同 C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金 D.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费 E.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失79、在下列行为中，（ ）属于要约邀请。A.价目表的寄送 B.招标公告 C.投标 D.招股说明书 E.不含价格的商业广告80、根据FIDIC规定，以下（ ）情况，对承包商只能给予工期索赔，而不能给予费用索赔。A.不可预见的外界条件 B.异常不利的气候条件 C.业主或其他承包商的干扰 D.延误发放图纸 E.延误移交场地81、招标文件应当包括招标项目的 和评估标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的条款。A.技术要求 B.工期的要求 C.对投标人资格审查的标准 D.投标报价的要求82、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对 进行检查。A.机械进场情况 B.资金使用情况 C.作业进度 D.质量83、发包人与监理人的 ，应当依照合同法委托合同以及其它有关法律、行政法规的规定。A.权利 B.义务 C.法律责任 D.资金拨付84、下列各项中属于要约邀请的有 。A.招标公告 B.内容确定具体要表明受约束意思的商业广告C.招标说明书 D.寄送的价格表85、属于非法分包工程的情况 。A.将承包的全部工程分包给其它单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其它单位C.将工程主要部分交给其它单位实施D.承接分包工程后，进行再分包86、对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括 。A.工程量清单中含有的同类工程内容B.工程量清单中的工程内容与实际变更工程性质相同，但作业方法有重大差异C.工程量清单中没有该项工作内容D.承包商因质量不合格的返工工程内容87、具备下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜： 。A.具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、目标管理能力B.有组织施工队伍的能力C.有组织编制公路工程施工招标文件和标底的能力D.有对投标人进行资格审查和组织评审的能力88、投标资格预审文件应当载明下列内容： 。A.招标项目的性质、规模和技术要求 B.资格标准和审查办法C.资金保证程度 D.提交资格预审申请文件的时间、地点89、投标者不得违反反不正当竞争法第十五条第一款的规定，实施下列串通投标行为： 。A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标报价B.投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或者以低价位中标C.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标D.投标者按合同通用条款投标90、工程一切险中自然灾害包括水灾、 、雪暴、雪崩、地崩、冻灾、地震、雷击等。A.冰灾 B.海啸 C.风暴 D.火灾91、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的， 等违约责任。A.应当承担继续履行 B.采取补救措施C.请第三方协调 D.赔偿损失92、按索赔的依据划分索赔的分类 。A.合同之内的索赔 B.合同规定之外的索赔C.自然灾害造成的索赔 D.优惠索赔93、审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是： 。A.变更通知及变更图纸 B.监理工程师现场计量的结果C.承包商申报的工程量 D.承包商已完成的工程量94、从施工监理的概念可知，施工监理的依据是合同，监理工程师所进行的监理工作实际上是合同管理工作，无论是 监理工程师都应按合同办事。A.进行质量监理 B.进行进度监理 C.计量支付 D.工程索赔95、合同履行原则： 。A.合法原则 B.诚实信用原则 C.全面履行原则 D.相互协商原则96、发包人未按照约定的时间和要求提供 、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。A.原材料 B.劳动力 C.设备 D.场地97、合同纠纷的处理原则是 。A.协商为主的原则 B.调解优先的原则 C.平等的原则 D.自愿的原则98、招投标的基本原则是合法原则、 。A.平等原则 B.优胜劣汰原则 C.遵循价值规律和符合供求规律的原则 D.自愿的原则99、施工招标应具备的条件是初步设计和概算已被批准，工程已正式列入国家或地方公路建设计划，业主已办理工程项目报建手续； 。A.建设资金已经落实 B.征地动迁工作已基本完成或落实，能保证分年度连续施工C.施工设计已完成或能满足招标（编制招标文件）的需求，并能满足工程开工后连续施工的要求D.施工材料已得到保证100、招标文件的组成：投标邀请书、投标人须知、 。A.合同条件 B.技术规范 C.投标书及投标保证书 D.资金来源101、投标人审核工程量清单的作用是 。A.全面掌握本项目需发生的各分项工程数量，便于投标进行准确的报价B.及时发现工程量清单中关于工程量的错误和漏洞，为制定投标策略提供依据C.有利于促使投标单位对技术规范中的计量支付规定做进一步的研究，便于精确的编写各工程细目的单价D.为未来设计变更做准备102、核实工程量应做好如下几项工作： 。A.全面核实设计图纸中各分项工程的工程量B.计算受施工方案（施工方法）影响而需额外发生（设计图纸中未能计算进去的）和消耗的工程量C.审核的计量单位要标准、统一D.根据技术规范中计量与支付的规定折算出新的工程量（在折算过程中有时需要对设计图纸中的工程量进行分解或合并）103、贷款资金的来源：国家财政预算和地方财政预算、基建设贷款基金、委托贷款基金、财政存款 。A.企事业存款 B.私人储蓄 C.信托资金存款 D.自有资金104、贷款的基本原则：按计划发放贷款、 。A.择优发放的原则 B.按期归还贷款的原则C.必须具有法律保证和物资保证的原则 D.借贷平衡的原则105、FIDIC合同条件的基本特点： 。A.文字严密、逻辑性强、内容广泛具体，可操作性强B.法律制度严格C.合同公开性好D.资金充足106、FIDIC合同的适用范围：公开招标或有限招标的工程项目 。A.推行施工监理制度 B.监理工程师的工作具有独立性和公正性C.具有丰富的管理经验 D.完善和良好的法制环境107、凡是已经可能或将要由业主或工程师所指定、选定或批准的实施合同中以暂定金额支付工程的施工或任何货物、 的所有专业人员、商人、技术工人及其它人员，以及根据合同规定，要求承包商对他们进行分包的任何人员，在从事上述工程的实施或供货、材料供应、工程设备和服务提供的过程中，均应视为承包商雇佣的分包商，称之为指定分包商。A.材料供应 B.提供贷款的银行 C.工程设备 D.提供服务的108、工程变更有下面几种情况，承包商提出工程变更： 。A.工程相邻地段的第三方提出变更 B.设计部门提出变更C.业主方面提出变更 D.监理工程师提出工程变更109、有下列情形之一的，合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解除；债务相互抵消；债务人依法将标的物提存； 。A.债权人免除债务 B.债务人下落不明C.债权债务同归一人 D.法律规定或者当事人约定终止的其它形式110、贷款人按照约定可以 。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表。 A.检查借款的使用情况 B.监督借款人使用情况C.检查借款人的还款能力 D.监督借款人按时还款111、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对 进行检查。A.作业进度 B.质量 C.安全 D.资金使用情况112、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内 。A.停工整顿 B.无偿修理 C.返工 D.改建113、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的 机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。A.停工 B.窝工 C.倒运 D.银行利息114、招标代理机构应具备下列条件： 。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合招标投标法第三十七条第三款规定的条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.有能够承担大型工程项目的施工队伍115、招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、 等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。A.对投标人资格审查的标准 B.对投标人技术力量的要求C.投标报价要求 D.评标标准116、招标项目属于建设施工的，招标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的 。A.简历 B.业绩 C.拟用于完成招标项目的材料 D.拟用于完成招标项目的机械设备等117、投标人不得与招标人 。A.串通投标 B.损害国家利益C.社会公共利益或者他人的合法权益 D.排挤其它投标人公平竞争118、中标人按照合同约定或者经招标人同意， 分包给他人完成。A.可将中标项目的部分主体工程 B.可将部分非主体工程C.可将非关键性工程 D.可将全部非主体工程119、投标人以他人的名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标的， 。A.给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任B.构成犯罪的，依法追究刑事责任C.没收投标保涵D.取消三年内投标资格120、公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据 进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。A.不同专业、不同实施阶段 B.分标段、分阶段C.按施工队伍多少，分阶段 D.按施工队伍规模大小分阶段三、 判断题1、经济法律关系的主体是指经济法律关系的参加者或当事人。（）2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于3家。（）3、在监理合同中，额外工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。（）4、监理合同的有效期是指工程准备工作开始，到施工任务完成。（）5、由于地震导致的损失不属于不可抗范畴。（）6、按照FIDIC施工合同条件的规定，施工中遇到外界人为干扰是属于承包人应承担的风险。7、承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，自行决定后通知业主。（）8、施工合同范本中，“费用”一词体现的是合同履行过程中的责任，其含义是包括在合同价款内应给承包人的支付款。（）9、发包人和设计人在设计合同必须明确设计要求。按照设计合范本的规定，对于初步设计文件，应满足编制施工招标文件的要求。（）10、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须进行招标。（）11、在建设工程的过程中，定金是最常用的一种担保方式。（ ）12、承诺是希望和他人订立合同的意思表示（ ）13、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。（ ）14、招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。（ ）15、邀请招标的邀请家数以7-9家为宜，但不应少于5家。（ ）16、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。（ ）17、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后28天内向监理工程师发出索赔意向通知。18、业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。（ ）19、在工程建设施工过程中，监理工程师检查、检验合格后，又发现由承包方原因引起的质量问题，应由监理单位承担发生的费用。（ ） 20、对发包人强行使用的未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，出现质量问题由发包人承担责任。（ ）21、监理工程师有权进行合同内没有规定的检查试验，但这种额外试验费用由业主承担。（ ）22、工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人和业主联名投保，保险费由业主承担。（ ）23、公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理、经济的施工方法，监理工程师不得干预。（ ）24、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（ ）25、依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。（ ）26、当事人应当遵循平等公正原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密的义务。（ ）27、建设工程合同可以采取口头形式。（ ）28、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。（ ）29、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。（ ）30、投标人参加投标，不得弄虚作假，不得与其它投标人互相串通投标，不得采取贿赂以及其它不正当手段谋取中标，不得妨碍其它投标人投标。（ ）四、 简答题1、简述合同管理的内涵有哪些？2、加强和完善合同管理的必要性？3、简述变更与解除合同的基本条件？4、什么叫合同转让？合同转让有何法律规定？5、监理工程师如何预防和减少索赔事件的发生？6、那些组织不能作为保证人？7、仲裁的原则有哪些？8、资格预审中投标人必需满足的必要合格条件有哪些？9、如何进行隐蔽工程的检验和验收？10、简述竣工验收的程序？11、合同文件的组成及优先次序？12、简述一般分包和指定分包的区别？13、什么是工程变更？14、什么是索赔？15、监理工程师与业主的关系？16、监理工程师和承包人的关系？17、监理的依据？18、监理工程师的职权？19、合同履行的原则？20、标底编制的基本原