第四单元 合同法与相关合同示范文本.docx

单项选择题(共112题)1、施工企业的项目经理由管理不当，具体施工人员施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向（ ）提出赔偿要求 请选择： A.监理单位 B.施工单位 C.项目经理 D.具体施工人员2、在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向（ ）提出赔偿要求 请选择： A.建设单位B.监理单位 C.监理工程师 D.设计单位3、A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定B施工单位仍有该项目的照管责任。该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此付出了一定的资金，该笔资金应当由（ ）承担 请选择： A.A单位B.B单位C.C单位D.监理单位4、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（ ） 请选择： A.合同行为 B.自然事件 C.违法行为 D.社会事件5、我国合同法规定，在合同订立过程中，要约自（ ）时生效 请选择： A.到达受要约人 B.要约人发出 C.受要约人真正了解 D.合同订立6、订立合同是必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中（ ）是每个合同都必须经过的程序。 请选择： A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公证7、在下列法律事实中，（ ）会导致合同生效 请选择： A.要约到达受要约人B.受要约人发出承诺C.法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务8、中标通知书是一种（ ） 请选择： A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.反要约9、口头合同自（ ）时生效 请选择： A.要约生效 B.要约人发出要约 C.双方签字 D.受要约人承诺10、工程招标属于（ ）。 请选择： A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.反要约11、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，首先可以（ ） 请选择： A.按照订立合同时履行地的市场价格履行 B.按照有关合同条款确定C.按照交易习惯确定 D.按照补充协议的价格履行12、违反合同承担违约责任的形式有（ ）。 请选择： A.返还财产 B.迫缴财产 C.支付赔偿金 D.抵押财产13、合同生效后，当事人对合同质量约定不明确的，首先应当（ ） 请选择： A.按照行业标准B.按照有关合同条款确定 C.按照国家标准 D.协议补充14、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（ ）价格履行 请选择： A.订立合同时订立地的市场 B.履行合同时履行地的市场C.履行合同时订立地的市场 D.订立合同时履行地的市场15、无效合同从（ ）时起就没有法律效力 请选择： A.被确认无效 B.履行 C.订立 D.谈判16、在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同 请选择： A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D.因重大误解而订立的17、可撤销的合同，当事人必须在自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）年内行使撤销权 请选择： A.0.5B.1C.2D.418、定金的数额一般不得超过合同标的额的（ ） 请选择： A.10%B.15%C.20%D.30%19、在合同权利义务终止的原因中，（ ）是最主要和最常见的原因 请选择： A.债务清偿 B.合同解除 C.免除债务 D.债务抵消20、合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（ ）年内不行使而消灭。 请选择： A.1B.2C.5D.2021、债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（ ）所有 请选择： A.债务人 B.债权人 C.国家 D.提存机构22、债权人转让权利的，应当（ ）。 请选择： A.通知债务人 B.与债务人协商C.使债务人的抗辩只能针对债权人 D.只转让主权利，不转让从权利23、如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求（ ）该强制性标准 请选择： A.必须采用 B.不得低于 C.必须高于 D.应当参照24、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定的（ ）有关 请选择： A.违约责任 B.履行期限 C.履行地点 D.履行方式25、当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照（ ）的解释履行合同 请选择： A.格式条款提供者 B.不利于格式条款提供者C.有利于格式条款提供者 D.格式条款起草者26、合同生效后，当事人对合同的内容没有约定或者约定不明确的，可以（ ） 请选择： A.按照债权人的理解确定 B.按照债务人的理解确定C.按照交易习惯确定 D.未约定的内容视为无效27、在下列合同中，（ ）合同是可变更的合同。 请选择： A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.以合法活动掩盖非法目的的 C.显失公平的 D.违反法律强制性规定的28、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ）申请执行 请选择： A.当事人民政府B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调解委员会29、在建设工程合同中，承包人最主要义务是（ ）。 请选择： A.进行工程建设 B.准备施工条件 C.支付工程款 D.照管施工现场30、在建设工程合同中，发包人的最主要义务是（ ） 请选择： A.办理有关证件 B.平整施工场地 C.支付工程款 D.组织竣工验收31、从合同理论上说，建设工程合同是广义的（ ）合同的一种。 请选择： A.委托 B.技术 C.承揽 D.保管32、建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（ ） 请选择： A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同C.施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同33、我国合同法分则将合同分为15类，建设工程合同是其中一类，建设工程合同没有规定的，应当适用于合同法中的（ ）的有关规定。 请选择： A.承揽合同 B.委托合同 C.诺成合同 D.技术合同34、我国建设工程总承包试点，是从（ ）单位作为总承包单位开始的 请选择： A.设计 B.勘察 C.监理 D.施工35、在建设工程总承包工程合同中一般规定：发包方单方要求终止合同后，如果没有承包人的同意，发包方（ ）重新开始实施该工程 请选择： A.一定时期内不得 B.在一定时期内可以C.在任何时候不得 D.在任何时候可以36、在下列合同文件中，（ ）具有最高的解释效力。 请选择： A.工程洽商 B.施工合同通用条款 C.图纸 D.施工合同专用条款37、如果下列合同文件出现不一致，（ ）具有最高的解释效力 请选择： A.工程量清单 B.中标通知书 C.图纸 D.施工合同专用条款38、根据我国施工合同文本的规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ ）约定承发包双方的权利和义务 请选择： A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同 D.协议书39、在施工合同中，（ ）属于承包人应当完成的工作 请选择： A.保护施工现场地下管线 B.办理土地征用C.进行设计交底 D.协调处理施工现场周围地下管线的保护40、在施工合同中，（ ）是承包人的义务 请选择： A.提供施工场地 B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程 D.在工程施工期内对施工现场的照管负责41、在施工合同的订立和履行中，（ ）是发包人的义务。 请选择： A.对现场负责清理 B.对施工现场的照管负责C.提供投标担保 D.提供履约担保42、在施工合同中，项目经理是（ ）授权的、派驻施工场地的承包人的总负责人 请选择： A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师 D.发包人代表43、在施工合同中，总监理工程师是（ ）授权的、派驻施工场地的监理组织的总负责人。 请选择： A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人C.监理单位法定代表人 D.发包人代表44、在施工合同中，发包人代表是（ ）授权的、派驻施工场地的承包人的总负责人 请选择： A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师 D.监理单位法定代表人45、工程师更换，发包人应当至少于更换前（ ）天以书面形式通知承包人 请选择： A.5B.7C.14D.2146、建设工程施工合同文本中规定，工程师不能及时对口头指令给予书面确认的，承包人应当于工程师发出口头指令（ ）内提出书面确认要求 请选择： A.24小时B.48小时 C.14天 D.7天47、建设工程施工合同文本中规定，工程师对发出的口头指令应当在（ ）内给予书面确认。 请选择： A.24小时 B.48小时C.14天 D.7天48、建设工程施工合同文本中规定，工程师不能及时对口头指令给予书面确认的，工程师在承包人提出书面确认要求后（ ）内不予答复，应视为口头指令已被确认 请选择： A.24小时B.48小时 C.14天 D.7天49、如果承包人要求延期开工，应当由（ ）批准。 请选择： A.发包人 B.工程师 C.承包人代表 D.建设行政主管部门50、在工程施工中，由于（ ）原因导致的工期延误，承包人应当承担违约责任 请选择： A.不可抗力 B.承包人的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化51、工程施工的进度计划应当（ ） 请选择： A.由工程师编制，交承包人执行B.由工程师编制，交承包人执行C.由承包人编制，交发包人批准 D.由承包人编制，交工程师确认52、在工程施工中，经工程师检验合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当全部由（ ）承担 请选择： A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.监理单位53、在工程施工中，经工程师检验合格已经覆盖的工程，工程师重新检验，结果合格，由此发生的费用应当全部由（ ）承担 请选择： A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.监理单位54、在施工过程中，发包人供应材料设备进入施工现场后需重新检验的，（ ） 请选择： A.检验由发包人负责，费用由承包人负责B.检验由发包人负责，费用由发包人负责C.检验由承包人负责，费用由承包人负责D.检验由承包人负责，费用由发包人负责55、在施工过程中，发包人供应的材料设备到货后，经清点，应当由（ ）保管。 请选择： A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位56、在施工过程中，承包人供应的材料设备到货后，由于工程师自己的原因未能按时到场验收，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由（ ）承担 请选择： A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位57、在施工合同履行中，对于发包人供应的材料设备，发包人应当在到货前（ ）通知承包人 请选择： A.12小时 B.24小时 C.5天 D.7天58、在施工合同履行中，对于发包人供应的材料设备，到货后，由（ ） 请选择： A.发包人清点 B.承包人派 人与发包人共同清点C.承包人清点 D.工程师清点59、在施工合同中，发包人不能按约定预付工程款，承包人在发出预付通知后（ ）仍得不到预付款的，可以停工 请选择： A.24小时B.48小时C.7天 D.14天60、在工程施工的可调价格合同中，（ ）时价格不可以调整 请选择： A.工程造价部门公布的价格调整 B.国家政策变化影响合同价格C.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时D.施工运输中承包人的运输车辆相撞61、在下列导致工期延误的情况中，（ ）不能顺延工期 请选择： A.不可抗力 B.设计变更 C.承包人设备损坏D.发包人不能按照约定提供开工条件62、施工的竣工验收应当由（ ）负责组织。 请选择： A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.监理单位63、工程质量保修期满后，如果工程无质量问题，则质量保修金应当（ ） 请选择： A.归发包人 B.归工程师 C.归承包人 D.归承包人代表64、施工合同示范文本中规定，索赔事件发生后（ ）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知 请选择： A.14天 B.10天 C.28天 D.56天65、在施工合同中，工程师应在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于（ ）天内给予答复 请选择： A.7B.14C.20D.2866、当施工项目分包时，分包单位应当对（ ）负责。 请选择： A.设计单位 B.建设单位 C.总包单位 D.监理单位67、在工程施工中，（ ）的保险应当由承包人办理 请选择： A.施工现场内的发包人人员 B.施工现场内的第三方人员C.运至施工现场待安装的设备 D.承包人自有机械设备68、工程建设施工招标，招标单位应在中标通知书发出（ ）天内与中标单位签订施工合同 请选择： A.10B.15C.20D.3069、竣工结算在（ ）之后即可进行。 请选择： A.施工全部完毕 B.保修期满C.试车合格 D.竣工验收报告被批准70、在土木工程施工中应用FIDIC合同条件，只能按照（ ）方式编制招标文件。 请选择： A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同71、在FIDIC合同条件中，（ ）是业主的义务 请选择： A.对现场负责清理 B.对施工现场的照管负责C.在缺陷责任期内负责照管工程现场 D.提供履约担保72、在FIDIC合同条件中，（ ）是承包商应当承担的风险 请选择： A.战争 B.放射性污染 C.因工程设计不当而造成的损失D.只有有经验的承包商可以预测和防范的自然力73、在FIDIC合同条件下，（ ）有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商。 请选择： A.业主 B.承包商 C.分包商 D.设计单位74、在FIDIC合同条件中，（ ）是承包商的义务 请选择： A.提供施工场地 B.对施工现场的照管负责C.在缺陷责任期内负责照管工程现场 D.提供有关辅助资料75、FIDIC是（ ）的法文名称字头组成的缩写词 请选择： A.国际咨询工程师联合会 B.国际造价工程师联合会C.国际估价工程师联合会 D.国际注册建筑师联合会76、组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ ） 请选择： A.合同专用条件B.投标书 C.合同协议书 D.合同通用条件77、根据当事人双方权利、义务的分担方式，可将合同分为（ ） 请选择： A.有偿合同和无偿合同B.双务合同和单务合同C.为自己利益订立的合同和为第三人利益订立的合同D.主合同和从合同78、如果单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大的出入时，则优先选择（ ） 请选择： A.固定总价合同 B.可调总价合同C.单价合同 D.成本加酬金合同79、 组成施工合同的部分文件为：本合同协议书、投标书及其附件、中标通知书、本合同专用条款、本合同通用条款，除专用条款另有约定外，其优先解释顺序如下：（ ） 请选择： A. B.C. D. 80、下列有关索赔的叙述正确的是（ ） 请选择： A.索赔指承包人在合同实施过程中，对因工期延误、设计变更等引起的费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求B.一方违约使另一方蒙受损失，受损方向对方提出赔偿损失的要求C.索赔是单向的，承包方无权向发包方提出索赔要求D.索赔只能在结算阶段提出81、在工程承包合同履行过程中，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再向工程师提出索赔报告及有关资料，以及工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后给予答复，所给定的期限分别是（ ） 请选择： A.14天、14天、14天B. 7天、7天、7天C. 14天、14天、28天D.28天、28天、28天82、FIDIC是被世界银行认可的国际咨询服务机构，总部设立在（ ）。 请选择： A.英国伦敦 B.法国巴黎 C.瑞士洛桑 D.美国纽约83、合同法规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以（ ） 请选择： A.中止合同 B.顺延工程工期C.要求赔偿停工、窝工等损失D.顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失84、根据合同法规定：下列哪一项属于无效合同：（ ） 请选择： A.合同订立时显失公平B.一方以欺诈、胁迫的手续使当事人在违背真实意思的情况下订立合同，并因此给对方当事人造成损害C.不具有相应行为能力的行为人所实施的合同D.基于重大误解所实施的合同85、下列哪一说法错误：（ ） 请选择： A.要约是民事法律行为，也是一种意思表示B.要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容C.要约邀请是订立合同的预备行为，在法律上不需承担法律现任D.在发出要约邀请以后，要约邀请人可以撤回其邀请86、建设工程合同应采用（ ）形式 请选择： A.口头 B.书面 C.口头协议 D.口头协议或书面87、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为（ ）合同 请选择： A.双务合同和单务合同 B.诺成合同和实践合同C.有偿合同和无偿合同 D.主合同和从合同88、 建设工程施工合同的文件内容出现不一致时，合同的优先解释顺序为：（ ） 请选择： A.中标通知书合同协议书合同专用条款合同通用条款标准、规范及有关技术资料B.中标通知书合同协议书合同通用条款合同专用条款标准、规范及有关技术资料C.合同专用条款合同通用条款合同协议书中标通知书标准、规范及有关技术资料D.合同协议书中标通知书合同专用条款合同通用条款标准、规范及有关技术资料89、在以下哪种情况下建设工程未以书面形式订立，但认为是成立的：（ ） 请选择： A.一方已履行部分义务，另一方予以接受B.一方还未履行义务，另一方予以接受C.一方已履行主要义务，另一方予以接受D.一方已履行全部义务，另一方不予接受90、在建设工程合同中，发包人的主要义务是（ ） 请选择： A.监督管理 B.控制投资 C.支付价款 D.提供结算 91、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是（ ） 请选择： A.工程量清单 B.工程预算书 C.工程变更协议书 D.施工图纸92、下列法律事实中，（ ）会导致合同生效 请选择： A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺C. 法律规定采用书面形式的合同，承诺达到要约人D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的93、某企业拟建一幢宿舍楼，预计工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，这类工程宜采用（ ） 请选择： A.总价可调合同 B.总价不可调合同C.单价合同 D.成本加酬金合同94、建设工程施工合同示范文本中规定，工程师收到变更工程价款报告之日起（ ）天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起（ ）天后视为变更工程价款报告已确认 请选择： A. 7、7B.14、14 C.7、14 D. 14、795、 建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风险 请选择： A.成本加酬金 B.单价 C.总价可调 D.总价不可调96、合同法规定：当事人应当遵循（ ）确立各方的权利和义务 请选择： A.自愿原则 B.诚实信用原则 C.公平原则 D.公正原则97、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（ ）确定 请选择： A.当事人上级主管部分 B.社会中介服务机构C.有管辖以的工商行政管理机关 D.有管辖权的人民法院或仲裁机构98、 根据建筑工程施工合同（示范文本），承包人应当在合同价款可调整情况发生（ ）天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师 请选择： A. 7天 B. 14天C.21天 D. 28天99、根据建筑工程施工合同（示范文本）合同文件的解释顺序为（ ）合同协议书、招标文件及补遗、答疑、投标文件及附件、中标通知书、工程预算书、工程量清单 请选择： A. B. C. D.100、按照FIDIC合同条件的条件之一是（ ） 请选择： A.需委托工程师对工程进行监理 B.需为工业与民用建筑工程C.需为国际工程 D.需是总价包干合同101、 按照FIDIC合同条件的有关条款，（ ）是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明 请选择： A.工程接受证书 B.竣工检验证书C.最终支付证书 D.履约证书102、采用（ ）的合同类型要求必须有详细而全面的设计图纸和各项说明 请选择： A.总价合同 B.单价合同C.成本加固定百分比酬金合同D.成本加规定金额酬金合同103、合同法规定，当事人行使权力、履行义务应当遵循（ ） 请选择： A.自愿原则 B.诚实信用原则 C.公平原则 D.公正原则104、确定了承诺期限的要约（ ） 请选择： A.可以撤回 B.不可撤回 C.可以撤销 D.不可撤销105、建设工程施工合同示范文本CP19990201，由协议书、通用条款、专用 条款三部分组成，并附有三个附件，下列不在这三个附件中的是（ ） 请选择： A.承包方承揽工程材料一览表B.承包方承揽工程项目一览表C.发包方供应材料一览表D.房屋建设工程质量保修书106、以下（ ）不是FIDIC合同条件中参与方。 请选择： A.业主 B.工程师 C.造价师 D.指定分包商107、 FIDIC合同条件下合同文件的优先次序是（ ） 请选择： A.合同协议书中标函投标书专用条件通用条件规范图纸资料表和其它文件B. 合同协议书投标书中标函专用条件通用条件规范图纸资料表和其它文件C.合同协议书规范中标函投标书专用条件通用条件图纸资料表和其它文件D.合同协议书规范投标书中标函专用条件通用条件图纸资料表和其它文件108、按照标准施工招标文件通用条款的规定，其合同文件部分为：合同协议书，已标价工程量清单，中标通知书，本合同专用条款，本合同通用条款，除专用条款另有约定外，其优先解释顺序如下： 请选择： A.B.C.D.109、接照标准施工招标文件通用条款的规定，“为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润”系指（ ）。 请选择： A.费用B.签用合同价C.合同价格D.选项均不符110、按照标准施工招标文件通用条款的规定，除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整方法有（ ）。 请选择： A.采用价格指数调整价格差额或采用造价信息调整价格差额B.采用造价指标调整价格差额或采用市场均价调节器整价格差额C.采用实际采购价差调整价格差额或采用工程履行地价格调整价格差额D.采用价格指数调整价格差额或采用造价指标调整价格差额111、按照标准施工招标文件通用条款规定，计量采用（ ）的计量单位。 请选择： A.国际通行B.发承包双方确认C.国家基础定额D.国家法定112、按照标准施工招标文件通用条款的规定，已标价工程量清单中的单价子目工程量为（ ）。 请选择： A.承包人实际完成的工程量B.结算工程量C.估计工程量D.计价工程量多项选择题(共43题)1、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ ）确定的价格履行。 请选择： A.补充协议 B.按照有关合同条款确定 C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时履行地的市场价格履行E.按照订立合同时订立地的市场价格履行2、在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同 请选择： A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的 E.在订立合同时显失公平的3、合同当事人承担违约责任的形式有（ ） 请选择： A.支付违约金 B.支付赔偿金 C.返回财产 D.追缴财产 E.继续履行4、合同中的债务人可以将标的物提存的情况有（ ） 请选择： A.当事人未约定价格 B.债权人无正当理由拒绝领受C.债权人下落不明D.债务人不知以何种价格履行 E.债权人死亡未确定继承人5、合同被确认无效后，其法律后果有（ ）。 请选择： A.支付违约金 B.赔偿损失 C.返还财产 D.追缴财产 E.继续履行6、建设工程咨询合同是（ ）合同 请选择： A.主 B.从 C.诺成性 D.实践性 E.无偿7、建设工程造价咨询合同的无效应当由（ ）确认。 请选择： A.建设行政主管部门 B.人民法院 C.仲裁机构D.工商行政主管部门 E.造价工程师或造价员8、可撤销的建设工程施工合同应当由（ ）撤销。 请选择： A.建设行政主管部门 B.人民法院 C.仲裁机构D.工商行政主管部门 E.监理公司9、在下列行为中，（ ）属于要约邀请 请选择： A.价目表的寄送 B.招标公告 C.投标 D.招股说明书 E.不含价格的商业广告10、一般的合同争议，如果当事人没有约定协议管辖，则应当由（ ）人民法院管理。 请选择： A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同签订地D.原告住所地 E.标的物所在地11、施工合同的当事人为（ ） 请选择： A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方12、施工分包合同的当事人为（ ） 请选择： A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方13、建设工程施工合同文本的附件包括（ ）等。 请选择： A.协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书D.专用条款 E.发包人供应材料设备一览表14、组成施工合同的文件包括（ ）等 请选择： A.招标公告 B.协议书 C.中标通知书 D.图纸 E.工程量清单15、在施工合同中，下列（ ）工作应由承包人完成。 请选择： A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表16、施工合同文本规定，（ ）是承包人的义务。 请选择： A.对工程质量负责 B.按时提供施工场地C.执行工程发布的各项指令 D.按时支付工程款E.对施工现场的安全负责17、在施工合同中，（ ）属于发包人应当完成的工作 请选择： A.使施工现场具备施工条件 B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划 D.向发包人代表提供施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道18、按照施工合同文本规定，在施工中由于（ ）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延 请选择： A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时19、在工程施工的可调价格合同中，（ ）时价格可以调整。 请选择： A.工程造价部门公布的价格调整 B.国家政策变化影响合同价格C.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时D.施工运输中承包人的运输车辆相撞 E.国家法律变化影响合同价格20、在下列导致工期延误的情况中，由于（ ），可以顺延工期。 请选择： A.不可抗力 B.设计变更 C.承包人设备损坏D.发包人不能按照约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时21、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，（ ）发生的费用由发包人承担。 请选择： A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡22、在工程施工中，（ ）的保险应当由发包人办理。 请选择： A.施工现场内的发包人员 B.施工现场内的第三方人员C.运至施工现场由承包人保管的待安装设备 D.承包人自有机械设备E.承包方的施工人员23、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ ） 请选择： A.仲裁申请书 B.请求仲裁的意思表示 C.仲裁事项D.选定的仲裁员 E.选定的仲裁委员会24、施工合同文本中，对于在施工中发生不可抗力，其发生的费用和责任的规定有（ ）。 请选择： A.工程本身的损害由发包人承担B.人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用C.造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担D.所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方可协商另定E.发生的一切损害及费用均由发包人承担25、在施工过程中，发生（ ）等情况时，承包人可以要求索赔 请选择： A.业主要求赶工 B.监理工程师发出的通知有误C.社会动乱 D.分包方违约 E.设计单位修改设计26、在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（ ） 请选择： A.与发包人协议将该工程折价 B.留置该工程 C.自行拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.申请仲裁或者向人民法院起诉27、FIDIC合同条件规定，（ ）是业主的义务 请选择： A.对工程质量负责 B.按时提供施工场地 C.执行工程师发布的各项指令D.按时支付工程款 E.对施工现场的安全负责28、按照其标的不同，合同可分为以下几类：（ ） 请选择： A.转移财产的合同B.完成工作的合同C.提供劳务的合同D.一次性给付合同E.连续给付合同29、建设工程合同具有下列法律特征：（ ） 请选择： A.建设工程合同属于完成一定的建设工程项目的合同B.建设工程合同是双务合同C.建设工程合同是有偿合同D.建设工程合同是实践性合同E.法律对建设工程合同的签订要求比较严格30、合同价可以采用以下（ ）方式： 请选择： A.固定价 B.可调价C.估算价 D.成本加酬金E.组合价31、建设工程施工合同具有下列（ ）情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效： 请选择： A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人