附属施工补充合同文件.doc

第一部分 协议书第一章 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法及其他有法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本工程施工补充合同。一、 工程概括工程名称： 工程地点： 工程内容：室外排水、排污、道路、景观构筑物以及相应的附属配套工程施工建设规模：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：室外排水、排污、道路、景观构筑物以及相应的附属配套工程施工三、合同工期 开工日期：竣工日期： （竣工日以 ）。合同工期总日历天数 天（包括所有节假期）。四、质量标准工程质量标准：合格工程五、合同价款金额（大写人民币）：（暂定） ￥： 元合同价组成：（a+b+c-d）a. 景观附属工程造价： （已下浮10%）b. 道路工程造价： （已下浮10%）c. 排污、排水、化粪池、窨井等工程造价： （已下浮10%）d. 室外楼梯工程造价： （以下浮10%）e. 沥青路面工程造价: （以下浮10%）工程造价结算依据： 1、室外排水、排污、化粪池、窨井、道路路基、景观附属构筑物以及相应的附属配套工程施工按工程设计施工图纸和有关设计文件及实际的工程量，结合浙江省（2003版）市政等相应预算定额和费用定额及合同工期规定范围内（是指发包人和承包人共同确认的工程施工工期）按宁波市建设工程造价信息中的材料平均价格为计价依据，无信息价，按签证单价计算，并经造价中介机构审核后，总价下浮10%后为工程结算价；六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、 本合同协议书2、 中标通知书3、 投标书及其附件4、 本合同专用条款5、 本合同通用条款6、 标准、规范及有关技术文件7、 图纸8、 工程量清单9、 工程报价单或预算书10、 双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定甲、乙双方单位盖章、企业法人签字盖章、履约保证金缴纳后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款（略）第三部分 专用条款1、 词语定义及合同文件2、 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：a、本合同协议书；b、中标通知书；c、投标文件；d、施工合同专用条款；e、施工合同通用条款；f、建设工程技术标准和规范及有关技术文件；g、工程施工图纸和有关设计文件及有关资料；h、工程量清单；i、工程报价书或预算书等。3、 语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用除汉语外，还使用 中文 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：按照国家现行的建设工程法律、法规执行。3.3使用标准、规范适用标准、规范名称：按照现行的建设工程相关标准、规范执行。发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、 图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：保证 年 月 日前提供各单位工程施工图纸以及有关的设计文件和相关技术资料，各五份（套）。发包人对图纸的保密要求：按通用条款4-4.2条及有关要求执行。使用国外图纸的要求及费用承担：2、 双方一般权利和义务5、 工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务 ： 发包人委托的职权：按通用条款5-5.2条及建设工程监理合同有关条款执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：1、因某种原因需要延长工期；2、向承包人支付各种条款；3、进场只要材料设备；4变更的工程量及价格。5其他按监理合同和监理规范有关条款等，应必须取得发包人批准同意后，才能行使总监的职权。5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务：姓名： 职称：职权：按通用条款5-5.3条及建设工程有关管理条款执行。5.6不实行监理的，工程师的职权：7、 项目经理姓名： 职务：项目经理的职权范围按通用条款7-7.27-7.5条执行。8、 发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：具体工作内容按通用条款8-8.13条执行。（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：年 月 日前完成，已具备施工条件。（2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：年 月 日前完成，已具备施工条件，已满足施工要求。施工用水由承包人自行解决；生活用自来水由发包人负责安装至使用现场；所有工程施工中的施工用电、施工用水、其他电讯、网络等所发生的费用，均由承包人承担直接支付。（3） 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 年 月 日前完成，已具备施工条件，已满足施工要求。（4） 工程地质和地下管线资料的提供时间：年 月 日前完成，已具备施工条件，已满足施工要求。（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：年 月 日前完成，已具备施工条件，已满足施工要求。（6） 水准点与坐标控制点交验要求：年 月 日前完成，已具备施工条件，已满足施工要求。（7） 图纸会审和设计交底时间：进场开工前十五天，有甲方组织进行图纸会审、设计交底等工作。（8） 协调处理施工地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：已基本落入各项协调工作。（9） 双方约定发包人应做的其他工作：施工过程中如发生有关的矛盾或问题时，要求双方必须及时协商，共同做好相应的工作。8.2发包人委托承包人办理的工作：若发生承包方需要办理有关工作，承包方应及时办理完成。9、 承包人工作91承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：具体工作内容按通用条款9-9.12条执行。（1）需要设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：按有关规定要求及时完成。（2）应提供计划、报表的名称完成时间：按有关规定要求及时完成。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按有关规定要求及时完成。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按有关规定时间及时完成。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定要求及时完成。（6）已完成成品保护的特殊要求及费用承担：按有关规定要求及时完成。（7）施工场地周围下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按有关规定要求及时落入相关工作，所发生的费用按有关规定进行结算。（8）施工场地清洁卫生要求：按有关规定及时完成。（9）双方约定承包人应做的其他工作：按有关规定要求及时完成。三、施工组织设计和日期10、进度计划（具体内容按通用条款10-10.13条执行）10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：签订合同后，十五天内提交工程施工组织设计、工程施工进度计划和工程施工有关技术资料，报送发包方、监理方以及有关部门审批、确认、备案。工程师确认的时间：所有资料收到后，七天内予以确认。10.2群体工程中有关进度计划的要求：按有关规定要求，编制相应的工程施工进度计划，并及时报送发包方、监理方以及有关部门审批、确认、备案。11、开工及延期开工（具体内容按通用条款11-11.12条要求执行）12、暂停施工（具体内容按通用条款12条要求执行）13、工期延误（具体内容按通用条款13-13.12条要求执行）在确保工程质量的前提下，承包方应必须按合同规定的工期内完成工程施工任务。若工程工期延期完成，则按每延期一天1000.00元/天计算工期违约金。若工程施工提前完成，则不作工期奖励。13.1双方约定工期顺序的其他情况：1、若由于发包方以及其他人力不可抗拒因素的影响，工程施工工期应作顺延的方式计算工期。2、若由于承包方的原因，其工程施工工期发生延期，均有承包方自行承担责任。四、质量与验收（具体内容按通用条款15-15.12条要求执行）本工程质量为合格工程。16、检查和返工（具体内容按通用条款16-10.13条要求执行）17、隐蔽工程和中间验收（具体内容按通用条款17-10.13条要求执行）17.1双方约定中间验收部位：18、重新检验（具体内容按通用条款18条要求执行）按慈溪市建筑安装工程质量监督站以及有关规定要求执行。19、工程试车（具体内容按通用条款19-10.16条要求执行）19.5试车费用的承担：5、 安全施工20、 安全施工与检查（具体内容按通用条款20-20.12条执行）20.1承包人承担通用条款20.1安全施工与检查责任。20.2发包人委托承包人对发包人在施工场地的工作人员进行安全教育，承包人对此予以同意，同时承诺对他们在施工场地内的人身和财产安全负责及承担责任。20.3承包人确认，本合同价款中已包含建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，同时承包人确认安全生产费用有效使用，否则，因此而产生的责任均由承担人承包人承担。20.4承包人基于专业能力，对工程安全施工和工期合理应用等给予以总把握和总负责，因此产生的任何责任均由承包人承担。发包人均不承担任何违反安全管理规定进行施工和工期遭压缩而造成的事故损失等责任。20.5承包人应当落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程，确保人身安全和财产安全，并根据工程的特点组织制定安全措施，消除安全事故隐患。凡因本工程施工造成发包人、发包人聘请方、承包人或其他任何第三方人身和财产损失均由承包人负责，与发包人无涉。20.6因承包人工程施工造成发包人财产损失的，均由承包人负责赔偿，并且发包人有权在应付工程款中直接予以扣除。20.7因承包人工程施工造成发包人员工、承包人员工或者其他任何第三方人身和财产损失的，致发包人承担相应赔偿、行政处罚等责任的，发包人因此而付出的款项或其他损失（包括但不限于赔偿、诉讼费、律师费、评估费、罚款等)最终全部由承包人负责，并且，发包人有权在应付工程款中直接予以扣除。20.8因承包人工程施工造成的事故而延误的工期由承包人自行承包责任。21、安全防护（具体内容按通用条款21-22.12条执行）安全防护而产生的一切事故责任，均由承包人承担，与发包人无涉。22、 事故处理（具体内容按通用条款21-22.12条执行）6、 合同价款与支付23、 合同价款及调整（具体内容按通用条款23-23.14条执行）根据号文件在工程竣工结算时，承包人送审的工程造价在核减额超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用由施工单位承担，承包人在支付了应承担的审查费后，方可进行工程价款的结算。23.2本合同价款采用第二种。可调价格合同方式确定。（1） 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：合同价款中已包括所有风险费用。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方式：（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：（详见工程结算办法）（3）采用成本加酬金合同，和有关成本和酬金的约定：23.3双方约定合同价款的其他调整因素：（具体内容按通用条款23-23.14条执行）若工程设计变更所引起的工程量增加或减少，则根据发包人派驻的工程师、总监理工程师、设计单位项目负责人和承包人项目经理等共同签发、确认的实际发生的增加或减少工程量联系单以及有关设计变更文件，结合合同规定的计价依据，在工程竣工结算时进行调整结算。24、 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25、 工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：（具体内容按通用条款25-25.13条执行）26、 工程款（进度款）支付（具体内容按通用条款26-26.14条执行）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：第一期工程进度款（预付备料款）：待施工合同签订生效后，十五天内支付合同总价的30%，计 万元；第二期工程款进度：待所有排水、排污（包括窨井、化粪池等）工程全部完成后，十五天内支付合同总价的20%，计 万元。第三期工程进度款：待所有道路路基(包括挡墙)完成后，十五天内支付合同总价的20%，计 万元。第四期工程进度款：待所有路面完成后，十五天内支付合同总价的15%，计 万元。其余工程价款均待竣工结算审计后，三十天内一次性结算付清（扣留应扣价款项目外）。七、材料设备供应(具体内容按通用条款27-27.16条要求执行)27、 发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1） 材料设备单价与一览表不符：由发包人承担责任（2） 材料设备的品种、规则、型号、质量等级与一览表不符：由发包人承担责任（3） 承包人可代为调剂串换的材料：由发包人承担责任（4） 到货地点与一览表不符：由发包人承担责任（5） 供应数量与一览表不符：由发包人承担责任（6） 到货时间与一览表不符：由发包人承担责任27.6 发包人材料设备的结算方式：按建设工程相关结算规定的办法进行结算。28、 承包人采购材料设备(具体内容按通用条款28-28.16条要求执行)28.1 承包人采购材料设备的约定：承包人所采购的材料、设备等相关责任均由承包人承担。八、工程更变29、 工程设计更变(具体内容按通用条款29-29.13条要求执行)30、 其他更变(具体内容按通用条款30条要求执行)31、 确定更变价款(具体内容按通用条款31-31.16条要求执行)9、 竣工验收与结算（2） 竣工验收(具体内容按通用条款32-32.18条要求执行)32.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格后、三十天提供竣工图、竣工资料等二套。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按发包方、监理方认可的工程施工进度计划来确定。33.竣工结算(具体内容按通用条款33-33.16条要求执行)工程造价结算数据：1、室外排水、排污、化粪池、窨井、道路路基、景观附属构筑物以及相关的附属配套工程施工按工程设计施工图纸和有关设计文件及实际的工程量，结合浙江省（2003版）市政等相应预算定额和费用定额及合同工期规定范围内（是指发包人和承包人共同确认的工程施工工期）按宁波市建设工程造价信息中的材料平均价格为计价依据，并经造价中介机构审核后，总价下浮10%后为工程结算价;2、其他新增加的施工项目按其性质确定造价结算办法，如该施工项目涉及室外附属的，按附属工程结算办法进行结算；如涉及房屋建筑的，按相应的房屋工程结算办法进行结算；34、质量保修本附属工程质量保修保修期为二年（自工程竣工验收合格日起）。工程竣工结算时，扣留工程保修费按工程结算总价的3%计取。保修费返还期限；第一期：保修期满一年后，十五天内结算后返还总保修费的60%。第二期：保修期满二年后，十五天内结算后返还总保修费的40%。(具体内容按通用条款34-34.13条要求执行)10、 违约、索赔和争议3、 违约(具体内容按通用条款35-35.13条要求执行)35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方约定的发包人其他违约责任：35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：双方约定的承包人其他违约责任:4、 索赔(具体内容按通用条款36-36.13条要求执行)5、 争议(具体内容按通用条款37-37.12条要求执行)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：2、 提交宁波仲裁委员会仲裁；3、 依法向人民法院起诉。6、 其他7、 工程分包(具体内容按通用条款38-38.14条要求执行)38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：39、 不可抗力(具体内容按通用条款39-39.14条要求执行)39.1双方关于不可抗力的约定：40、 保险(具体内容按通用条款40-40.16条要求执行)40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）、发包人投保内容：按有关规定进行投保。发包人委托承包人办理的保险事项：（2）、承包人投保内容：按有关规定进行投保。41、担保(具体内容按通用条款41-41.13条要求执行)41.3本工程双主约担保事项如下：（10） 发包人向承包人提供履约担保，担保方式： 担保合同作为本合同附件。（11） 承包人向发包人提供履约担保，担保方式： 担保合同作为本合同附件。（12） 双方约定的其他担保事项：42、专利技术及特殊工艺(具体内容按通用条款42-42.12条要求执行)43、文物和地下障碍物(具体内容按通用条款43-43.12条要求执行)44、 合同解除(具体内容按通用条款44-44.17条要求执行)45、合同生效与终止(具体内容按通用条款45-45.13条要求执行)46、 合同份数46.1双方约定合同副本份数：正本二分、副本四份，双方各执正本一份、副本二份。47、 补充条款为了保证工程施工质量，确保工程施工顺利进行，经甲、已双方共同协