公路监理应知应会题合同.doc

合同应知应会知识点一、选择题1、投标人拟将投标项目部分非主体、非关键工程进行分包的，在投标书中需标明的（C）A、分包人独立承担项目的投标书 B、视工程规模，分包人可组成联合体并提交投标书 C、分包人的资质与工程规模相符，投标人向招标人列出分包计划2、工程分包管理费视工程情况限制在（C）以内。A、2% B、1.5% C、1%3、工程承包合同按规模内容分为 （A）A、 项目承包合同、总承包合同、分包合同B、 任意合同、单价合同C、 总价合同、单价合同4、在签发交工证书时，发现合同价格的增加或减少总共超过“有效合同价格”的15%时，应由监理工程师与业主、承包人协商确定管理费调整额，这里的有效合同价格是 （B）A、签约合同价 B、不包含暂定金额的合同价 C、工程最终支付金额5、在某项工程中，工程量清单中已列明：第三分部项目一基础回填原定为600m3，在实际工程进行中，这一工程数量明显增加至950m3，这是原工程量清单中低估了数量所致，该项工程的支付按 （A）A、实际数量计之 B、原工程量清单数量计之C、原工程量清单数量计之，增加部分重新议价6、根据建设工程勘察设计合同条例的规定，勘察合同的定金应为勘察费的（A） A、30% B、40% C、20% 7、公路工程施工招标的法定方式有。（C）A、社会推荐 B、民主评议 C、公开招标和邀请招标8、承包人在收到中标通知书后（C）天内并在签订合同协议之前，向业主提交履约担保，并通知监理工程师。 A、45 B、30 C、289、合同中明确规定的或在合同中列有可供报价的检验细目或专项检验细目，试验费用承担者。（B）A、业主 B、承包人 C、双方共同10、合同中未填单价或总额价的工程细目的支付方式是（B）A业主、监理工程师、承包人协商议价 B不支付 C、只付材料费用11、中华人民共和国合同法是（A）第九界全国人民代表大会第二次会议通过的。A、1999年3月15日 B、1999年3月12日C、1999年4月15日 D、1999年7月15日 12、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（C）内行使。A、3个月 B、6个月 C、1年 D、2年13、承包人应在分部工程开工前( B)天向监理工程师提交分部工程开工报告。A、7 B、14 C、21 D、2814、开工预付款的担保金额应（C）开工预付款额。A、小于 B、大于 C、等于 D、大于等于15、单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程原合同价的（D ）或累计变更超过了原合同价的（D），监理工程师有权指令承包人进行变更。A、25%；1.5% B、30%；3% C、15%；2% D、25%；2%16、合同中明确规定的或在合同中列有可供报价的检验细目或专项检验细目，试验费用由（B）承担 A、业主 B、承包人 C、双方共同17、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间（C）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、5 B、10 C、15 D、2018、承包人应在索赔事件首次发生的（C）天之内将其索赔意向书提交监理工程师，并抄送业主。A、7 B、14 C、21 D、2819、当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料设备预付款应从中期支付证书中扣回，扣回期不超过（C）个月。A、1 B、2 C、3 D、420、承包人应在确保合同工期的前提下，每3个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的（C）日前提交给监理工程师。A、14 B、15 C、25 D、2821、下列合同不适用合同法的是（D）A、买卖合同 B、借款合同C、委托合同 D、收养合同22、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于（C）A、无效合同 B、可撒销或可变更的合同C、效力待定合同 D、附生效力合同23、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产（B）A、可以是债务人的任何财产 B、只能是本债权债务的标的C、债权人合法占有的财产D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产24、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（A）A、FIDIC条款第16条 B、FIDIC条款第17条C、FIDIC条款第37条 D、FIDIC条款第63条25、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（C） A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负责 D、由业主与承包商各负一半26、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于（A）A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、要约引诱27、依据合同法，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由（A） A、履行义务一方负担 B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担 D、由监理工程师裁定28、我国合同法规定的违约责任的归责原则是（D）A、过借责任原则 B、过失责任原则C、公平责任原则 D、严格责任原则29、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以（B）A、文件所列次序优先为准 B、双方最后确认的文件为准C、监理工程师裁定为准 D、主导语言为准30、工程变更令由（A）下达。 A、业主 B、工程师 C、现场监理 D、上级主管部门二、多项选择题1、构成法律关系的要素有（ACD）A、主体 B、附体 C、客体 D、内容2、合同订立程序包括 （AD）A、要约 B、签订 C、编制 D、承诺3、在履行合同过程中，处理纠纷的方式有（ABCD）A、协商 B、调解 C、仲裁 D、诉讼4、资格预审的内容为 （ABCD）A、法人资格和企业资质，具体要求检查营业执照 B、市场竞争力 C、主要施工经历 D、财务状况5、招标投标的基本原则为（ABC）A、合法原则 B、平等原则 C、优胜劣汰原则 D、诚实信用原则6、招标程序主要包括 （ABC）A、招标准备 B、投标组织C、评标定标 D、编制招标文件7、公路工程施工招标的法定方式有 （AB）A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞标8、下列情况属于承包人违约的是 （ABCD） A、将工程分包给不具备相应资质条件的单位B、合同中未有约定，又未经业主批准，承包人将其承包的部分工程交由其他单位完成C、承包人将建设工程主体结构或关键性工作的施工分包给其他单位D、分包人将其承包的建设工程再进行分包的9、一个项目的投标报价由（ABC）组成A、施工成本 B、利润和税金 C、风险费用 D、施工设施费用10、工程变更主要是指 （ABC）A、合同变更 B、指对合同中工作内容作出修改C、追加或取消某一项工作 D、施工单位为便于施工，自行作出工程变动11、编制工程量清单的原则是（ABCD）A、和技术规范保持一致性 B、便于计量支付C、便于合同管理及处理工程变更 D、保持合同的公平性12、招标可分为招标文件的阶段是 （ABD）A、准备与发送 B、投标 C、合同签定 D、评标定标 13、法人成立的必备条件有（ABCD）A、依法成立 B、有独立支配的财产和经费C、有自己的名称和组织机构 D、能够独立承担民事义务和进行诉讼活动14、工程延期应具备的条件是（AD）A、非承包人原因 B、在施工过程中发生C、与监理有关 D、满足FIDIC条件第53条的规定 15、根据标的不同，公路工程招标的形式有（ABCD）A、勘察设计招标 B、施工监理招标C、材料设备招标 D、施工招标16、合同订立的基本原则 （AC）A、合法原则 B、全面履行原则C、平等、自愿、公平原则 D、诚实、信用原则17、评标定标的基本原则是（ABCD）A、公平竞争 B、技术可靠 C、质量保证 D、经济合理18、由于下列原因造成的暂时停工在时间与费用上业主不予补偿的是（ABD）A、由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工B、由于工程设备原因造成的C、由于恶劣气候条件导致的必要停工D、承包人为调整本工程的施工部署，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工19、一般分包合同的特点为 （BCD）A、分包合同由承包商制订，不受任何制约B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准C、对合同总的执行没有影响，承包人自己一定要执行主体工程合同D、承包商并不因进行了部分工程分包，从而减少其对分包工程在承包人合同中应承担的责任和义务20、计日工费用支付包括 （ABD）A、计日工的劳务费用 B、用于计日工材料费用的支付C、计日工的补贴费用 D、用于计日工的施工机械费用的支付21、某公路桥梁项目，由于原设计对桥梁地基的土质调查不清，原设计为石拱桥，开工后虽然承包商做了地基处理，但仍存在不均匀的地基基础沉降可能造成拱圈开裂，危及工程安全可靠性能，经监理工程师与承包商一起现场调查分析后决定 （BCD）A、监理工程师下工程停工令 B、监理工程师下工程变更令C、改拱桥为板梁桥，并对桥台基础做了加固处理 D、对费用重新估价计算22、工程变更的管理与审批的一般原则应为 （ACD）A、考虑工程变更对工程进展是否有利，是否可以节约工程成本B、工程变更应以工程质量为重点，其它方面因素一概忽略C、工程变更是兼顾业主、承包商或工程项目之外其他第三方的利益，不能因工程变更而损害任何一方的正当权益D、必须保证变更工程符合本工程的技术标准23、监理工程师在收到交工证书申请后，应在（A）天内审核并报业主，业主在收到该申请后的（C）天内应组织交工验收。A、14 B、12 C、21 D、2024、业主应付给承包人支付一定比例的材料、设备预付款的条件是（ABC）A、材料、设备符合规范要求并经监理工程师认可B、承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C、材料、设备已在现场交货且存贮良好，监理工程师认为存贮方法符合要求D、承包人完成工程后出示材料、设备费用凭证25、承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的依据是 （ABCD）A、工程延期事件属实，强调实事求是B、是否符合合同第44条款的规定C、延期是否有效合理 D、延期天数的计算是否正确，证据资料是否充足26、合同法律关系是（BCD）A、一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利关系B、包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容 C、指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系 D、法律关系主体之间存在的特定权利义务关系27、法律意义上的标的物有（ACD）A、建筑材料 B、消费资料 C、货币 D、建筑物28、下列财产可作为抵押物的有（CD）A、土地所有权 B、以公益为目的的设施 C、抵押人所有的房屋 D、抵押人依法有权处分的国有房屋29、无效合同的财产后果，可按（BCE）方式处理。A、追究违约金 B、返还财产 C、赔偿损失D 、追究处罚金 E、追缴财产30、要约与要约邀请的主要区别在于（BCD）A、是否采用书面形式 B、在法律上是否须承担责任 C、内容是否具体确定 D、是否明示希望与他人订立合同E、是否须送达对方31、承包人与业主联合参与保险的项目有（CD）A、人身伤亡险 B、货物运输险 C、第三方责任险D、工程一切险32、由于下列原因而影响施工进度，并且受影响的工程处在工程施工关键线路上，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期的是 （ABC）A、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更B本合同条款指明可能的延误 C、由于业主的延误或阻碍D、由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况33、由于下列原因造成的缺陷修复费用应由承包人自行负责的是 （ABCD）A、由于承包人所用的材料、设备不符合合同要求B、由于承包人操作工艺不符合合同要求C、由于承包人的疏忽D、由于承包人未遵守合同中对承包人规定的义务34、下列业主风险中，属于特殊风险的是（AD）A、空中飞行物体坠落或非业主或非承包人责任造成的爆炸、火灾B、属于本工程设计引起的损失或损害，但由承包人设计的部分除外C、承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用 D、核反应、辐射或放射性污染35、工程延期时间计算的方法（ABD）A、工程分析法 B、工时分析法C、工期推算法 D、造价比较法36、索赔可能发生范围比较广泛，其分类方法也不同，常见的分类方法有（BCD）A、按工程量的估价划分 B、按涉及合同当事人划分C、按索赔的指向划分 D、按索赔的依据划分37、处理费用索赔的程序是 （AC）A、查证索赔原因 B、核实工程变更数量C、核实索赔费用的数量 D、核实工程设计图纸38、下列情况属承包人重大违约的是 （ ACD）A、未经业主或工程师同意，而擅自分包部分工程B、取得业主同意而转让合同C、在工程师发出拒收材料或工程的书面指令后，未能在规定时间内移走等 D、收到中标通知书后，未能在规定时间内提供履约担保39、工程承包合同履约中产生争端后的处理方式一般有(ABC）A、协商友好解决 B、由监理工程师和其他第三方调解做出决定解决争端C、可将争端提交仲裁或进行法律诉讼等 D、按合同违约处理40、下列情况不属于分包行为的有（BCD）A、联营即联合承包 B、提供劳务C、根据合同中规定的价格采购材料 D、租赁施工机具设备41、非企业法人包括 （ABD）A、行政法人 B、事业法人 C、机关法人 D、社团法人42、无权代理是指（ABC）A、没有代理权而为代理行为 B、超越代理权限为代理行为 C、代理权终止为代理行为 D、不能转化为有权代理43、合同法的基本原则 （ACDF ）A、平等原则 B、互利原则 C、自愿原则 D、公平原则 E、公正原则 F、诚实信用原则44、要约邀请包括（ABCE）A、寄送价目表 B、拍卖公告 C、招标公告D、施工图设计 E、招股说明书45、变更合同的程序是（BCDE）A、新的要约和新的承诺 B、建议和答复C、与合同订立的程序大体相同D、原合同报请批准的，必须重新报批E、原合同公证的，必须重新公证46、索赔是一门综合社会科学和自然科学为一体的边缘科学，它广泛涉及到 （ACD）A、工程技术和管理 B、协调力度和人际关系C、合同估价和财务分析 D、工程设计和法律法规47、监理工程师审核与处理索赔的准则是 （ABC）A、依据合同条款及实事求是对待索赔事件B、依据各项记录、报表、文件、会议记录等索赔证据的资料要准确齐全C、要核算数据正确无误 D、根据工程需要，所有增加费用全部追加为索赔费用48、下列哪些情况属业主重大违约或工程师重大失误，而致使承包商解除合同（ABCD）A、未经承包商同意而单方面转让主合同B、业主未能在合同规定的时间内付款C、业主无理拒绝对工程师所发布的有关证书的批准D、未能在规定时间内发布开工令49、依据工程承包的惯例和实践，常见的业主反索赔方式主要有 （ABCD）A、工程质量缺陷反索赔 B、拖延工期反索赔C、保留金的反索赔 D、业主其它损失的反索赔50、下列各项中属于要约邀请的有（ABD）A、招标公告 B、招标说明书C、内容确定具体并表明受约束的条件 D、送达的价目表51、合同的书面形式主要有（ACD） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件52、要约邀请的主要形式有（ABD） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告53、合同解除与合同无效的区别主要在于（ABCD）A、标的不同 B、原因不同 C、效力不同D、主体、途径不同54、违约责任的种类主要为（BCD）A、主要责任和次要责任 B、过错责任和无过错责任C、单独责任和共同责任 D、单方责任和混合责任55、按计价方式的不同，公路工程施工合同可划分为（ABC）。A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、总包合同56、我国担保法规定担保的方式主要有（ABCD）A、定金 B、抵押 C、质押 D、保证57、公路工程施工项目管理的管理者是（BC）A、建设单位 B、项目管理公司C、监理 D、承包人58、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到（AD）后开始生效。A、业主 B、监理 C、上级主管部门 D、承包人三、判断题1、合同的鉴证和公证在内容本质上是相同的 （错）2、国内招标文件范本规定的监理工程师确定单价的权力，若合同的工程量清单中某一个支付细目所列的“金额”或“合价”超过签约时合同价格的2%，而且该支付细目变更后的工程量超过或少于工程量清单中所列数量的15%，则该支付细目的总额价或单价应予以调整 。 （错）3、要约是希望和他人订立合同的意思表示，它不同于要约邀请，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。 （对）4、根据合同法的有关规定，承担违反经济合同责任的条件是要有不履行合同的行为，行为人要有过错。 （对）5、工程延期的主要类型有以下几方面 （对）a.额外的或附加的工作。 b.异常的恶劣气候条件。c.由业主造成的延误、妨碍、阻止。d.合同中所规定的任何延误原因。6、监理工程师通常按下列顺序选用确定变更工程单价的方法 （对）a.工程清单内的单价 b.合同内规定的单价计算方法c.国家、部、省（市）级机构颁布的概预算定额及价格参考书d.参考承包人预算及实际支出证明，协商单价e.计日工方法7、如果监理工程师要求做的检验为合同未规定或没有列出细目的，检验结束后，不论结果如何，费用均由承包人承担 （错）8、违约责任和无效合同的法律责任是在合同无效情况下产生的法律责任，两者的性质是相同的。 （错）9、当承包人有下列事实时，监理工程师确认承包人属一般违约。（错）a.无力偿还债务或陷入破产而放弃合同。b.无正当理由不开工或拖延工期。c.无视监理工程师警告，忽视合同规定的责任与义务。d.未经监理工程师同意，随意分包工程或将整个工程分包出去。10、承包人取得批准分包后，解除了合同规定承包人的相关工作的责任或义务，就分包项目不向业主承担连带责任。 （错）11、监理工程师应在签订合同协议书之后的28天内，向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的设计图纸、技术规范和其他技术资料齐全份，并向承包人进行技术交底。 （错）12、当事人对合同变更的内容约定不明确的，可以按照惯例或交易习惯进行。（错）13 、发包人可以随时对承包人的作业进度、质量进行检查。（错）14、招标人可以自行办理招标事宜。（对）15、合同中未在工程量清单中填入单价的工程细目，将被认为已包含在本合同的其他细目的单价和总额中，业主将不另行支付。 （对）16、监理工程师通常按下列顺序选用确定变更工程单价的方法 （对）a.工程清单内的单价 b.合同内规定的单价计算方法c.国家、部、省（市）级机构颁布的概预算定额及价格参考书d.参考承包人预算及实际支出证明，协商单价e.计日工方法17、如果监理工程师要求做的检验为合同未规定或没有列出细目的，检验结束后，不论结果如何，费用均由承包人承担 （错）18、违约责任和无效合同的法律责任是在合同无效情况下产生的法律责任，两者的性质是相同的。 （错）19、当承包人有下列事实时，监理工程师确认承包人属一般违约。（错）a.无力偿还债务或陷入破产而放弃合同。b.无正当理由不开工或拖延工期。c.无视监理工程师警告，忽视合同规定的责任与义务。d.未经监理工程师同意，随意分包工程或将整个工程分包出去。20、承包人取得批准分包后，解除了合同规定承包人的相关工作的责任或义务，就分包项目不向业主承担连带责任。 （错）21、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。 （错）22、依我国合同法，商业广告一律不为要约。 （错）23、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。 （对）24、净值就是净现值。 （错）25、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。 （对 ）26、建设工程合同是一种承诺合同，合同订立后双方应严格履行。（对）27、保留金待竣工验收合格后一次发还。（错）28、根据FIDIC条款的有关规定，计量一般用净值计量。（对）29、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。（对）30、指定分包是业主将分包人指定给承包人。（错）四、简答题1、简述施工监理与合同管理的关系？答：（1）合同是施工监理的依据；（2）监理所进行的工作实际上是合同管理工作，监理应按合同办事；（3）监理既不属合同关系的甲方，也不属乙方，而作为独立的第三方，具有公正性和独立性； （4）监理在合同管理中，能处理日常合同事务，对合同双方起到监督和约束作用。2、简述合同文件的组成及优先顺序？答：（1）合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书； （3）投标书和投标书附录；（4）合同专用条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； （5）合同通用条款； （6）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； （7）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）（8）标价的工程量清单； （9）投标书附表；（10）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。3、简述公路工程招标的基本条件？答：（1）初步设计完成，概算得到批准；（2）立项，列入国家、政府建设计划；（3）建设资金来源落实；（4）征地拆迁已完成或落实，能保证分年度连续施工；（5）施工图设计能满足招标需要，监理单位已选定。4、简述监理工程师审批变更的原则和处理程序？答：原则：（1）是否对整个工程有利；（2）考虑降低工程成本、造价；（3）兼顾当事人各方的利益。处理程序：（1）监理向业主提交变更授权申请； （2）业主批复授权申请； （3）监理工程师下达变更指令； （4）承包商执行变更指令； （5）承包商提出变更估价与索赔： （6）监理审理确定变更工程的金额。5、简述监理工程师在合同管理方面的主要职责？答：主要职责：（1）主持开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议，签发会议记录，参加承包人为实施合同组织的有关会议；（2）按合同规定的变更范围和处理权限处理工程变更事宜； （3）按合同规定审定延长工期或工程索赔款项，经业主批准后发出通知；（4）审查分包人的资格和分包工程的类型、数量； （5）监督承包人按合同投入工程的主要技术、管理人员，审查与合同所列名单是否相符，对不称职人员有权提出更换：（6）审查承包人的机械设备数量、性能，对影响工程工期、质量的，监理工程师有权提出更换或停止支付；（7）督促业主妥善履行合同规定的责任和承诺。6、计量原则是什么？答：不符合合同文件要求的工程不得计量，按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量，按监理工程师同意的计量方法计量。7、承包人对合同工程的管理？答：在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换投标书附表所报项目经理或项目技术负责人名单时，应事先与监理工程师协商并取得业主的同意。如果监理工程师认为已委派的项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，经业主同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名经业主与监理工程师同意的新的项目经理或项目技术负责人。否则将按第63.1款视为承包人违约。8、变更后的作价？答：变更工程价格的增加或减少额，应以工程量清单中的单价或总额价为依据。如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据。如果不适合，则由监理工程师和承包人协议一个合适的单价或总额价并报业主批准。如果不能达成协议，则监理工程师应根据情况在报业主批准后，定出他认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送业主。如果此单价或总额价一时不能议定，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付账款列入根据第60条规定签发的期中支付证书中，待议定后再在其后的期中支付证书中调整。9、合同权利义务的终止有几种情形，分别是什么？答：有7种，分别是：（1）债务已经按照约定履行； （2）合同解除；（3）债务相互抵消； （4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务； （6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。10、合同的内容包括哪些条款？答：（1）当事人的名称或者姓名和住所； （2）标的； （3）数量；（4）质量； （5）价款或者报酬； （6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任； （8）解决争议的方法。11、在什么情况下，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期？答：（1）有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更；（2）本合同条款指明的延误；（3）异常恶劣的气候条件（将在本项目的专用合同条款中做具体规定）；（4）由于业主的延误或损害；（5）不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。12、属于业主的风险有哪些？答：（1）战争、入侵； （2）核反应、辐射或放射性污染；（3）空中飞行物坠落或非业主亦非承包人责任造成的爆炸、火灾；（4）爆乱、骚乱（但纯属承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于本合同工程施工原因引起者除外）；（5）永久工程的任何部分或单项工程被业主提前使用或占用所造成的损失或损害，但合同中另有规定者除外；（6）属于本工程设计引起的损失或损害，但有承包人设计的部分除外；（7）承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，但能予投保的自然力风险除外。13、暂定金额的定义及用途？答：暂定金额是指包含在合同之内，并在工程量清单内以暂定金额名称标明的一项金额。用途：（1）为了实施工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在实施中可能增加的工程细目或支付细目；（2）为了专项工程实施或供货、供材、供设备而由特殊承包人或供货人提供专业服务；（3）留作不可预见费。除非合同另有规定，暂定金额应由监理工程师报业主批准后指令或部分地使用，或者根本不予动用。14、合同法的基本原则是什么？答：1）平等原则； 2）自愿原则； 3）公平原则；4）诚实信用原则； 5）公序良俗原则