合同管理——模拟.doc

一、单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。) 1一般情况下，( )不能作为保证人。A工商银行 B工商行政管理机关C保险公司 D施工企业 2抵押物变卖后，其价款超过债权数额的部分归( )所有，不足部分由( )清偿。A抵押权人，抵押人 B抵押权人，债务人C抵押人，债务人 D债务人，抵押人 3采用建设工程施工合同（示范文本）的，应当由( )投保建设工程一切险。A发包人 B承包人 C工程师 D分包人4建设工程合同，是( )。 A单务合同 B实践合同 C要式合同 D无偿合同5( )是要约邀请。A投标人的投标 B招标公告 C招标人的中标通知 D投标人的投标保证 6某工程施工合同履行中，发包人拖欠工程款，工程竣工验收合格后，施工企业将该工程卖给了他人，( )。A发包人拒绝追认该买卖行为，则合同有效B事后施工企业未与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效C事后施工企业与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效D无论何种情况，该合同无效7合同成立后，合同的无效、变更、终止，不影响( )的效力。 A保证条款 B保险条款 C仲裁协议 D清算条款8某工程施工合同履行过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，承包人的损失应由( )予以补偿。 A发包人 B承包人 C设计人 D监理单位9当事人在合同中既约定违约金，又约定了定金，一方违反质量义务，给对方造成了损失，对方当事人可以选择适用( )。A违约金或赔偿金 B违约金或定金C赔偿金或定金 D违约金或采取补救措施 10在( )合同争议的解决方式中，不强调自愿原则。 A和解 B调解 C仲裁 D诉讼 11建设工程全过程总承包一般由招标单位以( )方式选择总承包单位。A直接发包 B公开招标 C邀请招标 D议标12建设工程施工招标文件中列入的招标须知，是指导投标单位正式履行投标手续的文件，其目的在于避免( )，使投标取得圆满成功。A向甲方提出疑问 B造成废标C泄漏标底 D投标单位中标后不与招标人签订施工合同13监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。A资历 B能力 C报价 D现场监理人员数量14工程设计招标中，评标、决标考虑的因素主要是( )。A设计方案的优劣 B设计任务完成的进度C设计取费的标准 D设计单位的资历15监理单位在履行监理合同时违约，其赔偿总额( )。A没有限制B不应超出除去税金的监理酬金总额C不应超出包括税金的监理酬金总额D律应当为对方当事人的实际损失16委托人要求暂停或终止合同时，应在指明监理人未履行义务的通知发出后( )天通知。A21天 B35天 C56天 D28天17对于因勘察设计错误而造成的工程重大质量事故的，承包方应承担的违约责任为（ ）。A只需免收损失部分的勘察、设计费B只需免收全部的勘察、设计费C除免收损失部分的勘察、设计费外，还应支付与直接损失部分的勘察、设计费相当的赔偿金D承担全部损失的赔偿金18设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金为估算设计费的( )。A15%； B20 C25% D30%19建设工程勘察、设计合同的委托方(项目业主、建设单位)、承包方签订的合同，承包方是持有国家认可的勘察、设计证书(等级)的勘察、设计单位。合同的委托方、承包方均应具有( )。A法人地位 B相应的财力C相应的技术力量 D相应的管理力量20勘察合同履行期间，勘察人完成52的工作量时，发包人要求解除合同，则发包人应（ ）。A不退还发包人已付定金 B不退还发包人定金，再支付52%的勘察费C支付预算额52的勘察费 D支付预算额l00%的勘察费21设计合同经双方当事人签字盖章，并在发包人向设计人支付定金后生效，发包人应在合同签字后的( )内支付该笔款项；A24小时 B3天 C5天 D7天22因不可抗力事件致使设计合同无法履行时，( )。A发包人承担责任 B设计人承担责任C双方及时协商解决 D双方均不承担责任23施工合同示范文本规定，( )是承包方的工作。A办理施工临时用地批件B组织设计图纸会审C向发包人提供施工现场生活的房屋及设施D提供施工现场的工程地质资料24施工合同中承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督。如果工程实际进展和进度计划不符时，( )。A不能修改进度计划 B承包人应自行修改进度计划并执行 C承包人应按工程师的要求提出改进措施，报工程师批准后执行 D承包人应按工程师的要求提出改进措施并执行，不必报工程师批准25某承包人逾期交工，导致楼房电梯超过保修期，则使用期间电梯相应保修期的维修费用应由( )承担。 A发包人 B承包人 C电梯厂家 D供货商26总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其( )可以分包。A非主要部分或专业性较强的工程B群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构) C风险性较大的工程 D有危险性的工程27施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。A承包人在地下管道附近施工的防护措施费用 B承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用C在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D第三方责任造成伤亡事故发生的费用28在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，应由( )承担发生的费用。 A发包人 B监理人 C承包人 D发包人与承包人共同29当承包人对工程师的指令有异议时，应当将有关事宜书面通知工程师并( )。A精心继续组织施工，执行工程师做出的每一项此类决定B放慢施工速度，等待有利于自己的新指令的到来C不执行自己认为有异议的指令D为避免损失扩大，在新指令的到来之前停止施工30设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( )组织试车。A发包人 B设计人 C承包人 D设备供应单位31施工合同示范文本规定，一般由( )办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险，并支付保险费用。 A发包人 B承包人 C第三人 D监理人32建设行政主管部门对施工合同监督管理的职责之一是( )。A组建招标代理机构 B主持评标工作C鉴证施工合同 D批准工程项目的建设33当合同文件出现矛盾时的处理，对于实行“小业主，大监理”的工程，可以在专用条款中约定( )。A发包人的解释对双方有约束力B发包人和承包人协商解决C建设行政主管部门的解释对双方有约束力D工程师做出的解释对双方有约束力34发包人供应的材料进入施工现场后，在使用前检查试验应由( )负责。A工程师 B发包人 C承包人 D供货人35投料试车，一般情况下，( )不参加。A发包人 B设计人 C监理人 D承包人36建设工程质量管理条例颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修费用由( )承担。A发包人 B承包人C监理人 D造成质量缺陷的责任方37按照合同法的分类，建设工程材料采购合同属于( )。A建设工程合同 B买卖合同 C承揽合同 D委托合同38在设备采购合同中应约定具体的设备保证期限，保证期应从( )起开始计算。A签署开箱检验记录之日 B设备安装完毕之日C启动试车合格之日 D签发初步验收证书之日39施工合同中索赔的性质属于( )。 A经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁 D经济补偿和经济制裁40公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)1产生委托代理关系的基础关系可以是( )。 A委托合同关系 B合伙合同关系 C监护关系 D工作隶属关系 E劳动合同关系2依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因( )发生的债权，债权人才有可能实施留置。 A建设工程合同 B保管合同 C运输合同 D委托合同E加工承揽合同3在建设工程的过程中，常用的保证方式有( )。A施工投标保证 B工程抵押融资C施工合同的履行保证 D施工预付款保证E施工设备抵押担保4合同法规定，( )合同无效。 A方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B以合法形式掩盖非法目的的合同 C损害社会公共利益的合同 D违反法律、行政法规规定的合同 E因重大误解而订立的合同5当债务人（ ）对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。A债务人怠于行使到期债权B债务人放弃到期债权C抽逃资金D债务人以明显不合理低价转让财产，受让人知道E无偿转让财产6仲裁协议的内容应包括( )等内容。A请求仲裁的意思表示 B仲裁事项C仲裁地点 D选定的仲裁委员会E解决争议所适用的法律7建设工程合同是( )合同。A主合同 B从合同 C诺成性合同 D实践性合同E无偿合同8违反合同承担责任的形式有( )等。A违约金 B返还财产 C赔偿金 D继续履行E追缴财产9工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )。A整个工程的施工任务 B单项工程的施工任务C单位工程的施工任务 D分部工程的施工任务E特殊专业工程施工任务10建设工程的招标方式包括( )。A公开招标 B行业内招标 C地区内招标 D邀请招标E议标11建设工程施工招标时，对投标人的报价部分评分时，可采用( )进行综合评分。A低于标底的最低报价为标准值 B用标底衡量报价C以复合标底值 D无标底时的平均报价为标准值E高于标底的最低报价为标准值12发包人出于某种原因，要求工程提前竣工，则他应做的工作包括( )。A向承包人发出必须提前竣工的通知 B与承包人协商并签订补充协议C要求工程师负责修改进度计划 D为承包人赶工提供便利条件E协商给承包人提前工期的奖励13建设工程施工合同的当事人包括( )。A建设行政主管部门 B发包人 C监理单位D承包人 E材料供应商14在施工合同中，( )属于发包方应当完成的工作。A使施工现场具备施工条件 B提供施工场地的工程地质资料C提供工程进度计划 D向甲方代表提供在施工现场办公的设施E开通施工场地与城乡公共道路的通道15某工程施工合同在履行过程中，其中方认为该合同无效，则他应采取的措施包括（ ）。A向对方指出该合同无效，并停止履行 B向工商行政管理部门反映，要求终止合同 C向合同中约定的仲裁机构申请，要求其裁决合同无效 D向法院起诉，要求判定合同无效 E请求建设主管机关确认16某建设工程施工合同被法院确认为无效，该合同的处理方式有( )等。A支付违约金 B返回财产 C赔偿损失 D追缴财产 E继续履行17施工合同履行过程中，由于不可抗力事件造成了损害，如( )等费用应由业主负责。A发包人工作人员的人身伤亡 B承包人工作人员的人身伤亡C承包人的施工机械损坏 D事件前已被认定为合格工程的损害修复E事件前已被工程师判定为不合格工程部分的损害修复18发生( )等情况后，应批准承包人合理展延合同工期。A未增加额外工作的工程变更 B发包人延误移交施工现场C因承包人责任引起的暂停施工 D需要拆除图纸中未标明的地下构筑物 E因发包人订的工程设备延误到货导致的暂停施工19设备采购合同的支付程序包括( )。 A合同预付款支付 B合同设备款支付 C技术服务费支付 D运杂费支付 E保险费支付20按索赔目的分类，索赔包括( )。 A工程变更索赔 B工程加速索赔 C工期索赔 D费用索赔 E意外风险和不可预见因素索赔21按照索赔的目的不同，施工索赔可分为( )。 A质量索赔 B费用索赔 C管理索赔 D工期索赔 E单项索赔22大型设备采购合同中，由于供货方责任造成返工，供货方应向采购方支付的费用包括( )。 A工人费 B材料费 C机械台班费 D管理费 E保险费23工程师在大型设备采购合同的设备验收阶段的监理工作包括( )。 A到货检验 B监督安装调试 C启动试车 D性能验收 E最终验收一、单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)1某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元。A100 B150 C200 D2502当事人将财或物作为担保而不需转移该财产的占有给对方的是( )。A定金 B抵押 C质押 D保证3在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的，( )。A代理人与被代理人共同承担责任 B代理人承担连带责任C代理人与被代理人协商确定责任 D代理人独自承担责任4在建设工程实行监理的，总监理工程师作为( )代理人。A发包人 B承包人 C监理人 D施工企业5以当事人不特定的财产进行担保的方式为( )。A保证 B抵押 C质押 D留置6在建设工程中，施工合同的履约保证的有效期限自( )止。A施工合同签订之日起到施工合同终止时B提交履约保证起，到项目竣工并验收合格C项目开工之日起，到项目验收合格D提交履约保证之日起，到工程交付使用之日7以确定合同的生效时间为目的，可将合同分为( )。A双务合同与单务合同 B主合同与从合同C诺成合同与实践合同 D有偿合同与无偿合同8要约人在要约发生法律效力之前，而取消要约的意思表示是( )。A要约撤回 B要约撤销 C新要约 D承诺9法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，( )。A自办理批准手续之日生效 B自办理登记手续之日生效C自双方当事人签字或盖章时生效 D依照其规定10某公司与他人订立合同后，分立为A、B两企业，某公司未告知他人的情况下，他人有权（ ）。A要求A、B两企业对合同承担连带责任 B要求某公司继续履行合同 C解除合同 D撤销合同11甲公司与乙公司订立货物买卖合同一份，合同中约定：由买方向卖方支付定金2万元；合同履行中，任何一方违约，均支付违约金5万元。合同订立后，卖方延期履行合同，给买方造成48万元的损失，此时，买方有权要求卖方( )。A返还定金2万元 B支付违约金5万元 C支付违约金78万元 D赔偿损失48万元12某合同额较大的一建设工程合同纠纷，当事人应当向( )起诉。A合同履行地的基层人民法院 B合同签订地的中级人民法院C合同履行地的中级人民法院 D被告住所地的基层人民法院13法律、行政法规未规定( )应当采用书面形式。A建设工程合同 B保证合同 C买卖合同 D仲裁协议14在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。A协商 B调解 C仲裁 D诉讼15违约方给对方当事人造成实际损失是( )的先决条件。A支付定金 B支付赔偿金 C继续履行 D解除合同16国家大型工程项目的施工一般都采用( )方式选择实施单位。A直接发包 B公开招标 C邀请招标 D议标 17建设工程全过程总承包一般由招标单位以( )方式选择总承包单位。A直接发包 B公开招标 C邀请招标 D议标18招标单位组织编制的招标文件和标底，应报( )审核。A建设银行 B建设行政主管部门C工商行政管理部门 D监理单位19当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。 A答疑会议上的口头答辩 B招标文件中的规定C会议记录 D现场考察招标单位的口头解释20监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。A资历 B能力 C报价 D现场监理人员数量21对一个采用邀请招标的工程，参加投标的单位不得少于( )。A2家 B3家 C5家 D7家22在下列各项权利中，( )是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权 B委托监理工程重大事项的决定权 C获得奖励的权利 D授予监理单位权限23监理单位在履行监理合同违约时，其赔偿总额( )。 A没有限制 B不应超出除去税金的监理酬金总额 C不应超出包括税金的监理酬金总额 D一律应当为对方当事人的实际损失24某设计合同约定的设计费为50万元(其中定金10万元)，且已支付。设计已完成，但原定设计任务书要作重大变更而需重做设计。设计费应按( )处理。A退还40万元，重做设计另外付费 B退还50万元，重做设计需另外付费C设计费不退，重做设计需另外付费 D设计费不退，免费重做设计25建设工程勘察设计合同的委托方因故要求修改工程设计，经承包方同意后，除设计文件的提交时间另定外，委托方( )增付设计费。A无须B还应按承包方实际返工修改的工作量 C还应按承包方实际返工修改的工作量加定金D还应按承包方实际返工修改的工作量加违约金26对于因勘察设计错误而造成的工程重大质量事故的，承包方应承担的违约责任为( )。A只需免收损失部分的勘察、设计费B只需免收全部的勘察、设计费C除免收损失部分的勘察、设计费外，还应支付与直接损失部分的勘察、设计费相当的赔偿金D承担全部损失的赔偿金27某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )合同。A总价可调 B总价不可调 C单价 D成本加酬金28当施工合同文件中出现不一致时，以（ ）为优先解释的依据。A合同条件 B协议条款 C纪要、协议 D招标文件29发包人在（ ）合同中承担了项目的全部风险。A单价 B总价可调 C总价不可调 D成本加酬金合同30当工程分包时，分包单位应当对（ ）负责。A设计单位 B发包人 C总承包人 D监理单位31建设工程施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由承包人负责维修，其费用( )。A由承包人直接向设计单位索赔B由设计单位全额承担C由发包人全额承担D通过发包人向设计单位索赔，不足部分由发包人负责32不应作为工程师进行施工合同管理依据的是( )。A建设工程监理合同 B建设工程施工合同C建设工程勘察、设计合同 D招标文件和投标书33当( )时，总包商可提出终止合同。A出现恶劣的天气 B发生严重的工伤事故 C发包人严重拖欠承包人应得工程款D承包人与工程师关系紧张34工程师在施工阶段进行进度控制的依据是( )施工进度计划。A承包商编制的 B业主编制的C监理单位制定并由承包商认可的 D承包商提交并经工程师批准的35若承包人提出使用专利技术，应首先取得( )认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。A发包人 B工程师 C专利权人 D专利管理机关36建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人( )将竣工工程交付发包人。A竣工验收合格后14天内B竣工验收报告经发包人认可后28天内C自发包人收到竣工结算报告后28天内D收到竣工结算款14天内37材料采购合同履行时，采购方对不合格产品提出书面异议，并出具了检验证明和对不符合要求的产品的具体处理意见，供货方在收到该书面异议通知后，应在( )内负责处理。A10天 B15天 C14天 D 28天38当工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时，应( )。A由工程师提出自己的“索赔处理决定”B由业主自行决定索赔的处理意见C由业主协调工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果39在勘察设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付( )万元的定金。A1 B2 C2.5 D340公证机关进行公证的依据是( )，这是自愿原则的体现。A公证协议 B法律规定 C行政法规规定 D当事人的申请二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)1按照担保法的规定，只能当事人本人做出担保的方式有( )。A保证 B违约金 C质押 D留置 E定金2非企业法人包括( )。 A商业银行 B行政法人 C事业法人 D社团法人 E保险公司3以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。 A委托代理 B有权代理 C无权代理 D法定代理 E指定代理4担保法规定的担保方式有( )。A保证 B保险 C质押 D违约金E定金5要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约应具备的条件具体有( )。A内容具体确定 B明示要约不可撤销C以缔结合同为目的 D只能向特定的人发出E含相对人同意后受其约束的表示6有( )情形之的，当事人有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。A方的欺诈手段订立，损害国家利益的合同B因重大误解而订立的合同C以合法形式掩盖非法目的的合同D在订立合同时显失公平的合同E乘人之危订立的合同7债权人为了确保其债权的实现可采取( )等法律措施。A同时履行抗辩权 B后履行抗辩权C代位权 D撤销权E.不安抗辩权8先履行合同的方当事人，有确切证据证明对方有( )情形之一的，方可中止履行合同。A经营状况严重恶化 B领导班子发生重大变动C与另一亏损企业合并 D丧失商业信誉E非正常低价转让设备9采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。 A到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁 B任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁 C仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见 D合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益 E尽管任何方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理10监理招标评审投标书中的人员配备情况时，应优选出( )的标书。 A总监理工程师的素质高 B拟派项目的主要监理人员结构的合理 C专业方面满足监理工作范围的需要 D人员的取费标准最低 E人员派驻计划合理11有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。A必须是法人组织 B不得与行政机关有隶属关系C有从事招标代理业务的场所 D有编制投标文件的能力E有自己的评标专家库12建设工程监理委托合同的主体包括（ ）。 A建设行政主管部门 B建设工程质量监督站 C委托人 D监理人 E承包人13在监理合同中，合同的标的包括( )。 A正常的监理服务 B附加服务C建设工程所有外部关系的协调工作台 D选择其他合同的承包单位E额外服务14设计变更涉及的问题的正确规定包括（ ）。A发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按承包方实际返工修改工作量增付B设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行C施工图设计的修改需经原设计单位同意D发包人因故停止设计，已付的设计费不能退回E发包人可独立进行设计变更事宜15建设工程施工合同范本中所定义的“费用”是指( )。A合同价款B批准承包人索赔的价款C承包人因自身原因导致返工的支出D为了保护施工现场邻近建筑物，由发包人支付的款项E因设计变更导致施工成本增加给承包人的补偿16在施工合同中，下列( )工作应由承包人完成。 A土地征用和拆迁 B临时用地、占道申报批准手续 C提供工程地质报告D保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E提供相应的工程进度计划及进度统计报表17在施工合同中，( )属于发包方应当完成的工作。 A使施工现场具备施工条件 B提供施工场地的工程地质资料 C提供工程进度计划 D提供发包人的施工现场办公的设施 E开通施工场地与城乡公共道路的通道18分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。 A业主直接送达 B工程师直接送达 C工程师代表直接送达 D承包商代表直接送达E经承包商代表确认工程师发布19工程师在施工合同管理中应做的工作包括( )。 A工期管理 B结算支付管理 C质量管理 D与当地政府有关部门的协调E协调总包商与分包商之间的施工干扰20工程施工过程中，如果需要办理保险，双方应在施工合同专用条款内约定（ ）等内容。 A投保的险种 B保险的内容 C保险费 D保险期限 E保险金21 在材料采购合同中约定材料质量验收方法时，可约定采用（ ）。A经验鉴别法 B专家评价法C法定质量检验机构鉴定法 D物理试验E化学试验22承包人提出索赔要求成立的条件应包括( )。 A已造成了承包人的实际施工成本加大 B由于现场气候条件的影响 C承包人施工责任导致 D监理工程师协调管理责任原因引起 E按合同规定的程序提出索赔要求一、 单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)1某一合同约定的定金为2000元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )元。A1000 B2000 C3000 D40002建设工程中甲施工企业的乙项经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。A乙项目经理 B甲施工企业 C建设单位 D具体施工人员3一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。A6个月 B1年 C2年 D合理期限4( )担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。A保证 B留置 C抵押 D定金5保险的目的是为了( )。A避免危险 B克服危险 C分散危险 D控制危险6公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )原则的主要体现。A平等 B自愿 C公平 D诚实信用7撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。A要约到达受要约人之前 B要约人收到承诺之前C受要约人拒绝要约之前 D受要约人发出承诺之前8在订立建设工程施工合同时，当事人( )建设工程施工合同(示范文本)确定合同内容。A应当依据 B应当参照 C可以参照 D必须参照9附生效期限的合同，自( )生效。A双方签字或盖章之日 B条件成就时C期限界至时 D期限届满10某工程设备安装施工合同时，当事人约定：合同总价为200万元，开工前7日预付30%工程款，竣工验收合格一次结清全部余款；承包人负责设备采购、安装及调试。承包人依约完成施工，在结算工程款时，承包人要求发包人除支付70%的工程款外，对设备从制造地点运至安装地点的费用也予以支付，为此，承、发包双方发生争议，该费用应由（ ）担负。 A承包人 B发包人 C设备制造商 D设备供应商 11某茶叶买卖合同，买方支付货款后，未按期提货，卖方将茶叶放置仓库予以保管。买方提货时发现，由于发生洪水，使10%的茶叶因水浸失去商俏价值。10%的茶叶损失应由（ ）。A卖方赔偿B买方自负C卖方负责大部分，买方负责小部分D卖方负责小部分，买方负责大部分12仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以( )。 A向其他仲裁委员会申请仲裁 B向该仲裁委员会申请执行 C向有管辖权的人民法院起诉 D向有管辖权的人民法院申请执行13合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。A立即停止执行 B继续有效C宣告无效 D对要求变更的条款部分无效14某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( )签订的合同。 A采取欺诈手段 B采取胁迫手段 C超越经营范围 D无效代理15在下列工程中，( )工程必须实行招标选择承包人。A政府投资的大型交通 B抢险救灾C保密 D限额以下16中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( )天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A5 B30 C10 D1517应以( )为最优投标书。A投标价最低 B评审标价最低 C评审标价最高 D评标得分最低18监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人( )。 A应向委托人支付使用费并归还委托人 B将设备免费带走 C向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人19监理合同中不包括( )内容。A保障委托人权益的条款 B保障承包商权益的条款C保障监理人权益的条款 D违约责任的条款20因被监理单位的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理人( )。 A不承担责任 B监理人承担全部责任C监理人承担监督不力的责任 D临理人承担连带责任21建设工程监理合同示范文本规定委托人( )要求监理人更换不称职的监理人员。A无权 B有权C经与监理人协商后方可 D经主管部门批准后22在勘察设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付( )万元的定金。A1 B2 C2.5 D323大型复杂工程初步设计完成后即开始进行施工招标，所采用合同类型为( )。A总价合同 B单价合同 C成本加酬金合同 D固定价格合同24工程款交付的依据是由( )测量核实实际完成的工作量。A发包人 B工程师 C承包人 D项目经理25分包人在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。A发包人 B工程师 C总包人 D分包人自己26当施工单位没能达到规定的质量要求时，建设监理公司( )。A不承担责任 B负全部责任C承担连带责任 D按合同规定退还一定数量监理费27( )不是解除建设工程施工合同的充分条件。 A签订施工合同依据的国家计划被修改 B当事人一方确已无法履行合同 C出现了使合同无法履行的事件 D一方有违约行为 28进行施工中间验收后，工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包人（ ）。A可继续施工 B应等待工程师进一步指示后再施工C要求工程师再次检验 D向发包人申请继续施工 29由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（ ）承担。A发包人 B承包人 C设备采购方 D设计方30在施工合同中，( )属于承包方应当完成的工作。A保护施工现场地下管线 B办理土地征用 C进行设计交底 D协调处理施工现场周围地下管线的保护31承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( )。A费用和工期损失全部由发包人承担B费用和工期损失全部由承包人承担C费用由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿32由于变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，( )有权确定一个价格作为执行价格。A工程师 B发包人 C承包人 D定额站33驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。A发包人 B工程师 C承包人 D分包人34施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包人应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（ ）。A承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C业主承担保护措施费用，工期不予顺延D业主承担保护措施费用，工期予以顺延35发包人应对因( )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。A工程师提供的水准点高程资料有误B承包人使用的测量仪器有误差C承包人放线有误差而工程师未查出D承包人放线后工程师未进行复测36在材料采购合同履行中，( )只适用于成交