专项工程施工合同.doc_第1页
专项工程施工合同.doc_第2页
专项工程施工合同.doc_第3页
专项工程施工合同.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

编号： XXXXXXXX专项工程施工合同正本工 程 名 称： 工 程 地 点： 工程总造 价： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： XXXXXXXXXX 编制XXXXXXXX专项工程施工合同发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照中华人民共和国合同法，参照国家有关XXXX法规，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，鉴定合同如下：一、工程概况：1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 序号名称或编号面积单价金额（元）备注123合计：工程总造价（大写）：整1.4承包方式： 1.5工期约定：开工时间： 年 月 日竣工时间： 年 月 日1.6材料约定： 二、付款方式:进度款时间约定拨付比例（%）金额（元）1.2.3.三、 甲方责任：3.1合同生效三日内，甲方应将工程情况向乙方进行技术交底。3.2施工现场具备开工和按时完工的条件。3.3甲方负责协调有关部门保证正常施工并按约定拨付工程进度款。因甲方不能及时拨付工程款，乙方可以顺延工期，并有权要求甲方赔偿因停工、窝工等造成的经济损失。四、乙方责任：4.1根据甲方技术交底和施工现场实际情况拟订施工方案和施工进度计划，交甲方审定。4.2 根据工程的需要，提供合格的工程材料。4.3指派 为乙方项目负责人，负责解决乙方负责的各项事宜。4.4竣工未验收前，乙方应妥善保护甲方提供的设备和工程成品。4.5本着工程质量第一的宗旨，乙方应代购、使用合格的材料，规范XXXX施工程序；不得出现XXXX等严重质量问题。如出现严重的质量问题，乙方应承担全部责任。4.6乙方负责现场施工人员的安全，为施工人员办理保险，派专（兼）职安全员。如发生安全事故，甲方不承担任何责任。五、 工程质量与竣工验收：5.1本工程质量以专项XXXX合格为标准.乙方施工工程未经XXXX检测，甲方不得使用或变相使用，否则视为施工工程合格，甲方应按合同约定履行义务。5.2若因甲方或第三方对XXXX成品造成破坏或污染等情况，乙方不承担维修或清理等造成的一切经济费用。5.3本工程消防检测合格后，由乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方应在接到材料之日起 日内，按照约定支付工程款，并接受该XXXX工程。六、违约责任：6.1甲方应付我公司所有给付的工程款项请汇入我公司出具的指定帐户，并作为我方收到应收款项的唯一凭证。如无出具我公司法人委托书，任何个人不得以我公司名义领取、借工程款，否则我公司均不认可，相应责任由甲方承担。6.2甲方不按时拨付工程款，每迟付一天应承担合同总金额 的违约金。6.3本合同单方违约造成合同终止，违约方须支付对方合同总金额 的违约金。七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按经济合同法的有关规定可向起诉方所在地人民法院起诉解决。八、附则： 8.1本合同双方签字盖章当日生效，双方权利义务履行结束自动失效。8.2本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。8.3未尽事
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论