1.2实务培训题.doc

新 华 联 集 团 有 限 公 司 工 程 造 价 及 合 同 管 理 培 训实 务 培 训 题一.单项选择题（共100题，每题1分。在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的编号填在括号内。选对得分，选错.不选均不得分。）1实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（ ）内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。A.7天 B.10天 C.28天 D.30天2.归档的工程计价成果文件应包括（ ），其他归档文件及依据可为纸质原件.复印件或电子文件。A.纸质原件和复印件 B.纸质原件和电子文件C.纸质原件 D.电子文件3.下列关于工程量的确定说法正确的是（ ）A.工程量必须以承包人完成合同工程应予以计量的工程量确定。B.工程量必须以承包人实际完成的工程量确定。C.工程量必须以合同约定的工程量确定。D.工程量必须以发包人要求完成的工程量确定。4.承包人应当按照合同约定的计量周期和时间，向发包人提交当期已完工程量报告。发包人应在收到报告后（ ）内核实，并将核实计量结果通知承包人。A.7天 B.10天 C.15天 D.28天5.对于企事业单位内已设立专业职能性支持体系，但实施期较长，内部协调工作量大且较为困难的项目，其使用的项目管理组织方式是（ ）组织。A.项目式 B.职能式 C.矩阵式 D.组合式6.项目管理的职能式组织结构中，项目的协调层是（ ）A.各职能部门的负责人 B.项目团队成员 C.项目经理 D.参加项目成员7.合同工程完工后，承包人应在提交竣工验收申请向发包人提交结算文件。A.之前 B.同时 C.之后 D.随时可以8.在下列项目管理组织形式中，容易形成多头领导的是（ ）A.直线式 B.直线式和职能式 C.职能式和矩阵式 D.矩阵式和直线式9.不是招标采购项目本身具有的特征的是（ ）A.特定目标的唯一性B.临时的一次性C.规范的运行管理方式D.渐近并逐步完善的周期性10.招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工程的（ ）。A.10% B.15% C.20% D.25%11.发承包双方应在合同约定中约定提前竣工（ ）应补偿额度。A.每日历天 B.每天 C.每月 D.每周12.任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项目工作实施结束后的（ ）小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式份。（ ）A.24 三 B.12 二 C.8 一 D.7 四13.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后（ ）天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托。禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以上述理由不做出鉴定结论，影响案件处理。A.7天 B.10天 C.15天 D.28天14.应纳入到分部分项工程量清单综合单价中的暂估价包括（ ）。材料暂估单价工程设备暂估单价专业工程暂估价A. B. C. D.15.社会保险费包括（ ）养老保险费失业保险费医疗保险费工伤保险费生育保险费住房公积金重大疾病保险费。A. B. C. D.16.税金项目清单应包括（ ）营业税城市维护建设税教育费附加地方教育附加A. B. C. D.17.编制招标工程量清单应依据本规范和相关工程的国家计量规范.国家或省级.行业建设主管部门颁发的计价定额和办法. _.其他相关资料建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准.规范.技术资料；拟定的招标文件；施工现场情况.地勘水文资料.工程特点及常规施工方案；A. B. C. D.18.以下选项中属于进度控制措施的是（ ）A.有效做好项目和子目标工作的时间顺序和搭接关系B.建立市场信息库并充分利用公共信息平台C.合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式D.招标文件系统严谨，逻辑合理，避免投诉19.采购信息管理的措施之一是标准化，通过标准化可最终形成采购信息系统的（ ）。 A.数据流程图.资源分配图 B.资源分配图.组织结构图 C.组织结构图.业务流程图 D.业务流程图.数据流程图20.13版清单关于竣工结算程序中有很多“28天”出现，下列说法中错误的有（ ）A.承包人未在合同约定的时间内提交竣工结算文件，经发包人催告后28天内仍未提交的，发包人有权根据已有资料编制竣工计算文件；.B.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。C.发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内，不核对文件或为提出意见的，应视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可；D.承包人在收到发包人提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，应视为发包人提出的核实意见已被承包人认可，竣工结算办理完毕。21.工程造价咨询人归档的计价文件，保存期不宜少于（ ）A.四年 B.五年 C.六年 D.七年22.当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于（ ）时，应当责成招标人改正。A 2% B 3% C 4% D 5%23.下列有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序排列中，正确的是（ ）。A.合同协议书，工程量清单，图纸B.中标通知书，技术标准，工程量清单C.附件，合同专用条款，中标通知书D.合同专用条款，合同通用条款，中标通知书24.根据合同法，收受定金一方不履行约定债务的，应当（ ）。A.支付违约金.赔偿金 B.返还定金C.返还定金并支付违约金.赔偿金 D.双倍返还定金25.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A.中断B.中止C.终止D.届满26.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）%。A.20B.30C.40D.5027.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。A.工程总承包，施工总承包和专业承包B.工程总承包，专业分包和劳务分包C.施工总承包，专业分包和劳务分包D.施工总承包，专业承包和劳务分包28.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围B.可以另一个建筑施工企业的名义C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书29.对任一招标工程量清单项目，当因工程量偏差和工程变更导致工程量偏差超过（ ）时，可进行调整。A.10% B.15% C.20% D.25%30.某招标工程因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化，若已标价工程量清单中没有使用也没有类似于变更项目，应由承包人根据变更资料.计量规则和计价办法.工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价。现已知中标价为100万元人民币，招标控制价为200万元人民币，求承包人报价浮动率为（ ）A.10% B.15% C.20% D.50%31.依据建设工程质量管理条例，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。A.工程价款结算完毕B.施工完毕C.提交工程竣工验收报告D.竣工验收合格32.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位33.由国务院建设.铁路.交通.水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准34.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。A.建设行政主管部门B.公安消防机构C.安全生产监管部门D.规划行政主管部门35.某招标人不具有编制招标工程量清单的能力，委托具有相应资质的工程造价咨询人或招标代理人编制，招标后发现工程量清单中存在项目特征描述不符的现象，此责任由（ ）承担。A工程造价咨询人或招标代理人 B招标人 C承包人 D招标人和承包人分担36.关于安全文明施工费，下列说法正确的是（ ）A.安全文明施工费可作为投标报价时的竞争费用B.发包人应在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的一半；C.发包人在安全文明施工费付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任；D.承包人可根据施工需要对安全文明施工费的使用途径自行安排，但应将用途报发包人审核37.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（）。A.该供货合同成立B.该供货合同已生效C.该供货合同效力特定D.该供货合同未成立38.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（）A.附生效时间的合同B.附生效条件的合同C.附解除条件的合同D.附终止时间的合同39.合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。A.履行时间B.履行地点C.争议解决D.质量检验40.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（ ）A.只需经过发包人的同意即可B.只需经过工程师的同意即可C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意D.任选发包人和工程师同意都行41.订购80m3木材的合同，在合同约定的时间交付了60m.木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这20m木材而言，（ ）A.供货方不应再继续发运B.供货方发运后，采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款42.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（ ）A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.合同被迫终止索赔D.合同中默示的索赔43.承包人在索赔意向通知提交后的（ ）天内递交正式的索赔报告。A.14 B.28 C.7 D.5644.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（ ）A.按订购数量及时支付货款B.按实际交货数量及时支付货款C.待供货方补齐缺少的数量后再支付D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量45.综合脚手架的项目特征必须要描述（ ）A.建筑面积B.檐口高度C.场内外材料搬运D.脚手架的材质46.根据房屋建筑与装饰工程量计算规范（GB-50854-2013），关于地基处理工程量计算的说法，正确的是（ ）A.换填垫层按照图示尺寸以面积计算B.铺设土工合成材料按图示尺寸以铺设长度计算C.强夯地基按图示处理范围和深度以体积计算D.振冲密实不填料的按图示处理范围以面积计算47.关于工程变更的说法中，正确的是（ ）A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担48.标准施工招标文件规定，无论何种情况确认的变更，变更指示只能由（ ）发出。A.发包人B.承包人C.工程师D.监理人49.下列不属于确定暂估价实际开支的情况是（ ）。A.依法必须招标的材料.工程设备和专业工程B.依法不需要招标的材料.工程设备C.依据发包人与承包人协商D.依法不需要招标的专业工程50.因承包人的原因造成施工进度滞后，属于（ ）A.可原谅的延期B.不可原谅的延期C.可原谅并给予补偿费用的延期D.可原谅但不给予补偿费用的延期51.某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（ ）。A.0.8个月B.1.2个月C.1.6个月D.1.8个月52.在实际工作中，工程预付款的数额通常根据（ ）等不同条件而定。A.工程类型.质量标准.承包方式和供应体制B.工程类型.合同工期.质量标准和供应体制C.工程类型.合同工期.承包方式和供应体制D.工程类型.合同工期.承包方式和质量标准53.根据建设工程价款结算暂行办法，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（ ）天后停止施工。A.7B.10C.14D.2854.按照建设工程价款结算暂行办法的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月或不迟于约定的开工日期前的（ ）天内预付工程款。A.7B.10C.14D.2855.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m，截止该月累计完成的工程量为120万m，则该月应结工程款为（ ）万元。A.240B.237.5C.228D.21356.按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是（ ）A.视发包人已经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量57.在某建设项目投资构成中，设备及工.器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，涨价预备费为80元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（ ）万元。A.3500B.2700C.2780D.318058.某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20，则该设备的关税完税价格为（ ）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.3559.国产非标准设备原价的确定可采用（ ）等方法。A.成本计算估价法和分部组合估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.概算指标法和定额估价法60.进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任不包括（ ）A.租船舱，支付运费B.办理出口手续，并将货物装上船C.装船后的一切风险和运费D.办理海外运输保险并支付保险费61.已知某建筑工程定额工期为25个月，合同工期为20个月，直接工程费中人工费合计为150万元，平均日工资单价为30元，每工日夜间施工费开支为50元，则该项目夜间施工增加费为（ ）万元。A.250B.150C.50D.0.7562.编制土建工程概预算时，间接费等于某一基数乘以取费率，下述各项中，计算间接费的基数正确的一项是（ ）A.直接费B.直接工程费C.其他直接费D.现场经费63.市区某建筑公司承建某县城一建筑工程，工程不含税造价为8000万元，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为（ ）万元。A.12.41B.13.28C.17.37D.19.1164.预算定额是对规定计量单位的（ ）进行计价的人工.材料.施工机械台班消耗量的标准。A.扩大施工工序B.扩大分部工程C.分部工程D.分项工程65.某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元t；乙地供货300t，原价为250元t。甲.乙运杂费分别为20元t.25元t，运输损耗率均为2，采购及保管费率均为3，则该工程水泥的材料基价为（ ）元t。A.281.04B.282.45C.282.61D.287.8966.下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（ ）A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土.钢筋混凝土模板67.下列有关计日工的表述，正确的是（ ）A.为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的B.适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的或者因变更而产生的C.国际上常见的标准合同条款中，大多数都未设立计日工计价机制D.工程量清单中有相应项目的额外工作68.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（ ）中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费69.除专用合同条款另有约定外，关于合同条件执行优先顺序的解释，下列说法中正确的是（ ）。A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函优先于专用合同条款C.图纸优先于通用合同条款D.已标价工程量清单优先于中标通知书70.分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是（ ）。A.施工方法变更B.设计变更C.合同中的遗漏D.追加某些工作71.根据我国现行建设工程施工合同示范文件通用条款以及建设工程工程量清单计价规范（GB 505002013）的规定，下列关于索赔程序和索赔事件的说法中，正确的是（ ）。A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告C.发包人应在收到索赔通知28天内作出回应D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复72.根据标准施工招标文件，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（ ）。A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件73.单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是（ ）。A发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人74.下列选项中，能以实际支出计入无形资产价值的是（ ）。A.接受捐赠的无形资产B.自创专利权C.自创非专利技术D.自创商标75.按照国务院建设工程质量管理条例的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为（ ）年。A.2B.3 C.5D.1076.由发包人组织，会同监理人.设计单位.承包人.使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指（ ）。A分段验收B中间验收C交工验收D竣工验收77.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素分为A.B.C三类，分别占调值部分的0.25.0.45.0.3，结算时价格指数分别增长了20%.15%.25%，则该工程实际结算款额为（ ）万元。A120B119.25C139.25D115.4 78.独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程质量保证金；土方工程为全费用单价，12元/m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，10元/m3。某月施工单位完成土方工程量25万m3，截至该月累计完成的工程量为120万m3，则该月应结工程款为（ ）。A.240万元B.250万元C.266万元D.300万元79.在进行期中支付价款的计算，由发包人提供的材料.工程设备金额，应列入（ ）。A.累计已完成的合同价款中B.累计已实际支付的合同价款中C.本周期合计完成的合同价款中D.本周期应扣减的金额中80.有关竣工结算的编制，下列表述中正确的是（ ）。A.发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中也能够直接进入结算B.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人所有C.索赔费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算D.总承包服务费应依据实际发生金额计算。81.当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由（ ）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.败诉方82.在垫资合同中，当事人对垫资利息没有约定的，则应（ ）。A.按照工程欠款处理B.承包人请求支付利息的，不予支持C.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算D.按照中国人民银行发布的同期同类存款利率计算83.在工程总承包合同中，若发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完时，应首先采取的处理方式是（ ）。A.从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除B.从预付款保函中扣除尚未抵扣完的预付款C.承包人与发包人签订支付尚未扣完的预付款支付时间安排协议书D.从承包人提交的履约保函中抵扣尚未扣完的预付款84.若采用按付款计划表申请付款的方式，总承包工程的进度款支付的主要依据是（ ）。A.计划每月完成的工程量B.实际每月完成的工程量C.计划每期达到的主要形象进度D.实际每期达到的主要形象进度85.通常所说的建设项目竣工验收，指的是（ ）。A单位工程验收B单项工程验收C交工验收D动用验收86.缺陷责任期的起算日期必须以（ ）为准。A.建设工程质量管理条例规定的保修日期B.承包人提交竣工验收申请日期C.工程的实际竣工日期D.承发包双方再工程质量保修书中约定的日期87.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价900元/台班，折旧费为150元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5500元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（ ）元。A5800B11300C34000D49500088.已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回。月份1234567合同款额（万元）5010015015014012090A4B5C6D789.承包人提交进度款支付申请时，应包括在本周期合计完成的合同价款中的是（ ）。A.本周期已完成的计日工价款B.累计已完成的合同价款C.本周期应扣回的预付款D.本周期应扣减的金额90.在发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算文件时，若工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核后仍有异议的，则（ ）。A.由发承包双方协商解决B.应再次复核C.对于无异议部分办理不完全竣工结算D.应按照合同约定的争议解决方式处理91.基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限为（ ）。A.5年B.2年C.1年D.为设计文件规定的该工程的合理使用年限92.建设项目竣工验收的主要依据不包括（ ）。A.工程承包合同文件B.施工图设计文件及设计变更洽商记录C.勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件D.建筑安装工程统一规定及主管部门关于工程竣工的规定93.根据FIDIC合同条件，承包人递交详细索赔报告的时限是（）。A.索赔事件发生28天内B.察觉或应当察觉索赔事件28天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内D.索赔事件发生56天内94.索赔可以按索赔事件的性质进行分类，下列哪项不属于按索赔的性质进行分类的？（ ）。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工期索赔D.合同终止的索赔95.根据有关文件规定，建设竣工项目验收程序的第一步是（）。A.承包人申请动用验收B.承包人申请交工验收C.承包商组织初步验收D.承包商会同监理工程师现场初步验收96.发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。A.验收准备B.预验收C.初步验收D.正式验收97.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是( )。A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任98.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向( )主张维修费用。A.建设单位B.设计单位C.物业管理单位D.大楼使用者99.建设工程施工合同应以( )为合同履行地。A.原告住所地B.合同签订地C.被告住所地D.施工行为地100.光明公司与新胜建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人在合同中不能约定选择作为合同纠纷的管辖法院的是( )。A.光明公司住所地法院 B.建筑材料买卖合同履行地法院C.建筑材料买卖合同签订地法院 D.建筑材料买卖合同纠纷发生地法院二.多项选择题（共50题，每题2分。在每题的备选答案中有二个或者二个以上的正确答案，至少有一个错项，将正确答案的编号填在括号内，选对选全得2分，少选无错项得0.5分，选错.不选均不得分。）1.建设工程招标方式可分为（ ）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.地区内招标E.行业内招标2.关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（ ）A.招标信息公开 B.评标标准公开C.开标程序公开D.评标委员会组成人员公开E.中标结果公开3.下列行为中，属于投标人串通投标的有（ ）。A.投标人之间先行内部竞价确定中标人B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价C.招标人向投标人泄漏标底D.投标人借用其他企业名义投标E.招标人预先内定中标人4.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，以下的情形中将被作为废标处理的有（ ）。A.未按招标文件要求提交投标保证金的B.投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的C.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊.无法辨认的D.只有法定代表人盖章并未签字的E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的5.（ ）必须按按国家或省级.行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。A.安全文明施工费B.规费C.税金D.排污费6.公开招标项目采用资格预审方式，以下肯定属于招标文件组成内容的是（ ）。A.投标人须知B.招标公告C.工程量清单D.主要合同条款E.评标办法7.由于下列哪些因素发生时影响合同价款调整的，应由发包人承担。 （ ） A.国家法律.法规.规章和政策发生变化B.省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外C.由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整的D.由于市场物价波动8.中标结果争议的一般内容包括()。A.没有按招标文件规定的评标办法和评标标准评标B.对投标人实行区别对待C.评标办法不科学.不公平D.对评标中的事实认定错误E.评标中的具体判定.评标价格和评标分数的计算错误9.工程施工评标主要是考察（ ）。A.投标人报价竞争的合理性B.工程施工质量.造价.进度.安全目标等控制体系的完备性和管理措施可靠性C.施工方案及其技术措施的可行性D.组织机构的完善性及其实施能力.信誉的可靠性E.投标报价竞争的合理性.技术管理方案的可行性.工程技术经济和管理能力及信誉可靠性10.当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决（ ）A双方协商确定B当事人一方单方面邀请工程造价咨询单位进行调解C当事人双方共同前往当地造价管理机构申请调解D向有关仲裁机构申请仲裁E向人民法院起诉11.下列关于组织评标委员会的说法，正确的有（ ）。A.应在开标后依法组建B.成员人数为5人以上且是单数C.由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术.经济等专家组成D.特殊招标项目可以由招标人从评标专家库中直接确定E.应在开标前依法组建12.下列哪些事项的发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款 （ ）A.计日工B.暂列金额C.提前竣工D.现场签证13.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（ ）时免除自己责任的条款，该免责条款无效A.合同履行结果只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失14.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派（ ）承担鉴定工作。A.专业对口的注册造价工程师 B.专业对口的造价咨询公司C.经验丰富的注册造价工程师 D.经验丰富的造价咨询公司15.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（ ）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金16.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（ ）A.总承包单位单独向建设单位承担责任B.分包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位向总承包单位承担责任17.下列违约责任承担方式可以并用的有（ ）A.赔偿损失与继续履行B.实际发行与解除合同C.定金与支付违约金D.赔偿损失与修理.重作.更换E.违约金与解除合同18.工程造价咨询人收集鉴定项目的鉴定依据时，应向鉴定项目委托人提出具体书面要求，其内容包括：（ ）A.与鉴定项目相关的合同.协议及其附件；B.相应的施工图纸等技术经济文件；C.施工过程中施工组织.质量.工期和造价等工程资料；D.存在争议的事实及各方当事人的理由；19.工程竣工结算编制和审核的依据应包括13版清单计价规范.工程合同.（ ）.投标文件及其他依据。A.建设工程设计文件及相关资料；B.工程竣工图纸及资料；C.发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；D.发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款；20.某工程竣工后，承包人根据竣工结算文件向发包人提交了竣工结算款支付申请，申请中应包括：（ ）A竣工结算合同价款总额； B累计已实际支付的合同价款；C应预留的质量保证金； D实际应支付的竣工结算款金额21.合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中（ ）的效力。A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款E.进度条款22.合同当事人承担违约责任的形式有（ ）A.支付违约金B.支付赔偿金C.返回财产D.追缴财产E.继续履行23.监理委托合同中，属于委托人权利有（ ）A.规划设计决定权B.工程设计变更审批权C.实施项目的质量监督控制权D.工程建设有关协作单位协调主持权E.生产工艺设计认定权24.设计合同规定设计人的义务包括（ ）A.按约定时间提交设计文件B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完成必要的设计变更E.组织工程验收25.在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有（ ）A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E.绿化比率26.下列有关建筑设计影响工程造价的阐述正确的是（ ）A.在满足建筑物一定要求的前提下，将流通空间减少到最小，这样可以相应地降低造价B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加会引起各项费用的增加C.工艺紧凑，设备产品重量大，恒温条件的轻型车间，采用多层厂房，可降低单方造价D.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济E.一般地说，建筑物平面形状越复杂，它的单位面积造价就越低27.下列对设计概算的作用的内容，理解正确的是（ ）A.总承包合同可以超过设计总概算的投资额B.没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程就不能列入年度固定资产投资计划C.施工图预算不得突破设计概算，如确需突破总概算时，应按规定程序报批D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据E.通过设计概算与竣工决算对比，可以分析和考核投资效果的好坏28.某工程，发包人未按合同约定按时支付预付款，经承包人催告后，发包人在预付款期满后（ ）天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第（ ）天起暂停施工。A.7 B.8 C.14 D.2829.下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（ ）A.工程地质勘察资料B.有关费用规定文件C.设备原价及运杂费率D.工程建设其他费定额E.工程分析表30.工程量清单计价中，措施项目的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（ ）等费用组成。A.人工费.材料费.机械使用费B.管理费C.规费D.利润E.税金31.下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km 计算C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械使用费之和D.不需安装.拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算32.建筑安装工程概算指标通常是（ ）和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积.体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工.材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象33.下列有关暂列金额的表述，正确的是（ ）A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料.设备.服务的采购B.用于施工中可能发生的工程变更.合同约定调整因素出现时的工程价款调整C.用于发生的索赔.现场签证确认等的费用D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E.指招标人在工程量清单中暂定但未包括在合同价款中的一笔款项34.下列费用项目中，属于安装工程费用的有（ ）。A.被安装设备的防腐.保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐.保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台.梯子.栏杆的工程费用35.对工程变更的处理要求中，说法正确的是（ ）A.如果出现了必须变更的情况，应当尽快变更B.工程变更后，应当尽快落实变更C.对工程变更的影响应当作进一步分析D.发包人应当抓紧落实变更，如果发包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由发包人承担E.对导致工程变更的原因应当作出分析36.在合同履行过程中，发生合同约定的变更情形的，监理人应向承包人发出变更指示。变更指示的内容包括（ ）A.变更的目的.范围B.变更内容C.变更的工程量D.变更引出的费用索赔额E.有关图样和文件37.工程造价咨询人在鉴定项目合同无效或合同条款约定不明确的情况下应根据( )的规定，选择相应专业工程的计价依据和方法进行鉴定。A.法律法规 B.相关国家标准 C.13版工程量清单计价规范 D.双方约定条件38.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的规定，发承包双方办理期中价款结算，支付进度款的依据包括（ ）A.按照合同约定的时间B.按照监理工程师的指令C.按照合同约定的程序和方法D.根据已完工程量E.根据工程计量结果39.下列风险应对措施中，属于风险转移方式的有（ ）。A.资格预审 B.评标策略 C.投标担保 D.履约担保 E.保证保险40.下列关于建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）规定的现场签证引起的合同价款调整说法正确的是（ ）A.现场签证的工作如已有相应的计日工单价，应在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工.材料设备和施工机械台班的数量及其单价。B.现场签证的工作没有相应的计日工单价，应在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工.材料设备和施工机械台班的数量及其单价。C.现场签证工作完成后的14天内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。D.合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人可自行决定是否施工。E.承包人在施工过程中，若发现合同工程内容因场地条件.地质水文.发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据。41发承包双方在合同中约定的缺陷责任期一般为（ ）。A6个月 B12个月C24个月 D36个月E48个月42.下列对工期索赔的说法正确的有（ ）。A因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期B因承包人的原因造成某项工作施工进度延误，才是可原谅的延期C只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期D只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期E异常恶劣的气候条件影响的停工，可原谅并给予补偿费用的延期43.关于共同延误的处理，下列说法正确的是（ ）。A如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿B如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿C如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，也可以得到费用补偿D如果初始延