木工施工合同1.doc

木工施工合同1、工程名称：_2、联系电话：_+3、身份证： _ 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日4、合同价款：_二、甲方工作 1、开工三日前为乙方进场施工创造条件，以不影响施工为原则。2、提供施工期间的水源、电源。3、提供工人安全帽等安全用品。4、协调现场施 工队与邻里之间的关系。5、参与工程质量施工进度的监视，参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。三、乙方工作 1、施工中应严格执 行安全施工操纵规范、防火规定、施工规范及质量标准，定期保质完本钱合同工程。 2、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，乙方应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。3、施工职员应文明施工，禁止野蛮施工。甲方对表现不好的施工职员有权要求掉换，承包人不得拖延。4、施工职员必须正确佩戴安全帽等安全用品，否则一切安全后果，乙方自负。5、室内材料堆放整齐，废材应放在编织袋里。下班后，施工工地应保持干净、材料堆放整齐。6、乙方应加强对现场施工职员防火防盗安全教育，施工职员不得在施工现场 违法乱纪，由此发生的问题，后果自负。施工期间乙方工程施工职员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。四、工期延误对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：1、工程量变化；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。 2、因乙方责任不能 定期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在题目的返工用度由乙方承担，工期不顺延。3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的3赔偿甲方损失。五、质量要求及保修1、整体平整、牢固、密闭符合规范不粗糙。2、工程质量必须达到相关部分验收合格。3、接口、接头衔接紧密，无空隙。 4、对于已设计而未开始施工的部分内容的样式或风格的变更应按我方意愿实施。5、应多从实际应用考虑。对于设计中没有确认的，应按行业规范或于甲方协商来实施。6、具体详见木工工程验收标准六、劳动力及施工机具治理 1、未经甲方许可，非工地施工职员不得在工地过夜。 2、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。3、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。4、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。七、违约责任1、一方当事人未按 约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，终极责任由责任方承担。 2、一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 3、对工程质量存在分歧的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期支付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2的违约金。 八、争议解决方式 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。 九、附则1、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。2、本合同签订后工程不得转包。3、双方可以书面形 式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。4、因不可回责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。5、本合同履行完毕后自动终止。十、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。附：木工工程验收标准1、安装尺寸偏差表面平整度答应偏差 mm，缝隙宽度答应偏差小于_mm。2、各类龙骨吊顶必须固定牢固，固定完毕后，要进行一次全面检查和校平，并检查安装位置是否正确。 3、木骨架所用木方规格应按设计要求，各木方之间应打胶再用钉固定，与罩面板接触的一面必须刨平。4、顶棚木骨架结构应符合防火要求。5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷，表面应平整，边沿应整洁，光彩应一致。 6、穿孔板的孔距应排列整洁，胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 7、胶合板面如涂刷清漆时，相邻板面的木纹和颜色应近似。甲方（章）： 乙方（章）： 经