2019施工合同协议书3篇.doc

2019施工合同协议书3篇 本文目录2019施工合同协议书建设工程施工合同担保协议书工程施工合同纠纷和解协议书发包方（甲方）：_承包方（已方）：_为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将_委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1.开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_个日历天。2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。七、工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到_级。2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表（盖章）_乙方代表（盖章）_合同签订日期：_签约地点：_建设工程施工合同担保协议书2019施工合同协议书（2） | 返回目录具保证人：根据xx工程建设工程施工同41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。第一条、保证事由由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。第二条、保证内容1、税、费：a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等;b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;c、按项目施工管理目标责任书规定向分公司上缴的管理费;d、民工工资支付、材料费支付;e、债务偿还。2、 质量、安全、文明施工、工期、违约：a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等;b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。3、债务：拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。第三条、保证责任1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付;2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。第四条、保证方式(可选一种或二种)1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的xx%。2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：第五条、抵押担保保证权的实现凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿;2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿;第六条、抵押物返还1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务;且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。2、抵押物返还的程序是：(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。(3)保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。保证人(单位)：代 表：代表人身份证号码：年 月 日工程施工合同纠纷和解协议书2019施工合同协议书（3） | 返回目录甲方：_公司乙方：_公司原甲乙双方的_工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币_万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对_万元外款项的冻结。2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将_全部安装完毕；3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_万元保证金及其银行利息由甲方签后向_市_银行递交解封凭证。4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。5、对于_建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款_万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及_县建筑局监督站书面意见同意后由法院将_万元予以转付。6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。8、本案诉讼费用由乙方承担。甲方：_公司 乙方：_公司_年_月_日2019解除施工合同协议书范本建筑施工合同协议书条款厂房施工合同协议书范本房屋施工合同协议书范本厂房施工合同格式范本施工合同通用建筑施工合同协议书范本s(“hzh3”);s(“hzh4”);s(“hzh4b”);2019施工合同协议书3篇 相关内容:自愿离婚的协议书黄xx，男，_年_月_日出生，汉族，住_市_路_号。李xx，女，_年_月_日出生，汉族，住_市_路_号。协议人双方于_年_月_日在_区人民政府办理结婚登记手续。伤害赔偿协议书3篇甲方： 男 岁 地址： 身份证号：甲方： 男 岁 地址： 身份证号：乙方于 年 月 日发生伤害事故，经治疗后复查，现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜，甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则，经友好协商达成如下协议：1、自乙方受伤之日起截.制作协议书3篇甲方：_地址：_电话：_乙方：_地址：_电话：_鉴于甲方委托乙方制作企业影视专题片，帮助甲方树立企业形象，扩大宣传，拓宽销售.养殖协议书3篇甲方：xxx，男/女，xx年xx月x日出生，现居xx省xx市xx街道xx号，身份证号码：;乙方：xxx，男/女，xx年xx月x日出生，现居xx省xx市xx街道xx号，身份证号码：;丙方：xxx，男/女，xx年xx月x日出生，现居xx省xx市xx街道xx号，身份证号码：;甲乙.兼职协议书格式甲方：住所地：法定代表人：联系方式：乙方：身份证号：住所地：联系方式：工作单位/学校：鉴于乙方现在属于兼职人员，乙方无法也不愿意与甲方建立劳动(合同)关系。甲乙双方经平等协商，共同决定建立劳务关系。售房合同协议书格式卖方(甲方)：身份证号码：买方(乙方)：身份证号码：根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。第一条 甲方将