什么是法人哈.doc

1、（1）什么是法人？（2）法人的成立需要具备哪些条件？答：（1）法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。（2）法人应该具备四个条件：第一，依法成立； 第二，有必要的财产或者经费；第三，有自己的名称、组织机构和场所；第四，能够独立承担民事责任2、（1）什么是要约？(2)要约的有效要件有哪些？(3)要约与要约邀请的区别有哪些？答：（1）要约是希望和他人订立合同的意思表示。（2）要约应当符合以下条件： 第一，内容具体确定；第二，具有缔约目的；第三，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。（3）要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约与要约邀请区别表现在三方面第一，要约的内容具体确定，而要约邀请的内容不具体确定；第二，要约有明确的订立合同的目的，而要约邀请没有；第三，要约表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，要约邀请对行为人不具有合同意义的约束力。3、承包人的索赔程序有哪些步骤？ 答：承包人的索赔分为以下几个步骤：（1）承包人发出索赔要求（2）工程师审核索赔报告（3）确定合理的补偿额 （4）发包人审查处理索赔（5）承包人如果接受最终的索赔处理决定，索赔即结束。如果达不成协议，承包人可以提交仲裁或者诉讼。五、案例分析题1、 被告某食品公司因建造大楼急需水泥，向A水泥厂、B水泥厂、C水泥厂发出函电称：“我公司急需标号为150型号的水泥100吨，如贵厂有货，请速来函电，我公司愿意派人前往购买。”三家水泥厂在收到函电之后，都先后向食品公司回复了函电。在函电中告知他们备有现货，并且告知了水泥的价格。而原告C水泥厂在发出函电的同时，亦派车给被告送去了50吨水泥。该。问：（1）法院应该如何处理？ （2）为什么？答：法院应该判决原告C公司败诉，被告拒收货物不构成违约。因为：（1）被告食品公司向三家水泥厂发出的函电是要约邀请，不具有法律约束力。（2）三家水泥厂之后回复的函电是要约，因为符合要约明确具体的特点。（3）食品公司向B水泥厂发出的函电是承诺，根据合同法的规定，经过要约与承诺两个阶段，合同成立。所以食品公司与B水泥厂订立的合同具有法律效力。（4）C水泥厂单方面发出要约，食品公司没有承诺，合同不成立，所以食品公司拒绝收货的行为，不构成违约。2、某施工单位(乙方)于某年某月与某建设单位（甲方）签订了建造2000平方米的两层厂房的固定总价合同,一次包死，今后有关费用的变动不再调整。该合同工期为6个月。开工后一个月建材价格上涨，实际造价已经超过原来合同约定50万元。后来甲方因资金紧缺口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程按照合同规定期限验收，甲方发现工程质量有问题，要求返工。问： （1）本合同采用固定价格计价方式合适吗？为什么？ （2）该施工合同的变更形式是否妥当？为什么？（3）此合同争议应该如何解决？答：（1）本合同采用固定价格计价方式合适。因为这种计价方式适用于规模小、工期短、设计不复杂、风险能够预见的工程。而本工程2000平方米厂房、工期6个月正属于这类工程。(2)该工程的变更形式不适当。因为法律规定建设工程合同应该采用书面形式，否则，发生纠纷很难说清楚。在没有书面的变更协议，双方又有争议的情况下，推定合同未变更。（3）本合同双方都有过错，因此双方都要承担违约责任。 首先，甲方因资金紧张要求乙方停工一个月，责任在甲方，所以甲方应该承担乙方因停工造成的费用增加，并且工期顺延一个月。其次，乙方因为赶工造成的工程质量问题，责任在乙方，所以乙方应该承担返工的费用、延期的违约责任。再次本合同属于固定价格合同，在约定的风险范围内价格不再调整。甲方愿意补偿10万属于道义，乙方应该承担这种价格变动的风险。3、1997年，某县土产公司业务员李庆赴某市联系购进干果事宜，李庆随身带着盖有公司印章的介绍信和空白合同书，介绍信上称：派李庆联系购买干果。李庆抵达某市后，发现当地的香蕉特别便宜，质量也属上乘，遂与该市果品公司商洽，双方订立购买香蕉和芒果干合同一份，其中香蕉15吨，每公斤0.6元;芒果干1.5吨，每公斤5元，共记价款1.65万元。货物运到土产公司，。请问：（1）你认为法院如何处理才是正确的？（2）用相关法律原理加以阐明。答：（1）法院应该判决土产公司支付芒果干的价款，香蕉的损失由李庆和果品公司共同承担。（2）李庆作为土产公司的代理人，其的代理权限仅限于购买干果，所以李庆的代理行为属于部分有效的代理行为。其购买芒果干的行为是有效的，土产公司应该接受并支付货款。至于买香蕉那一部分，超越了代理权限，而相对人也知道其超越权限范围，属于效力待定的合同。按照合同法48条的规定，超越代理权的行为要经过被代理人的追认，否则对被代理人不发生法律效力，由行为人承担。从本案看，李庆的行为并未得到土产公司的事后追认，所以购买香蕉的行为后果应该由其本人和果品公司共同承担。4、某工程项目投资采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用沙地点距工地4公里。但是开工后，检查该沙质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供沙地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：6月2日至6月3日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；应于6月4日交给承包商的后续图纸直到6月10。问题：（1）由于供沙距离增大，承包商向业主的造价工程师提交了将原用沙单价每吨提高5元人民币的索赔要求，如果你是造价工程师，你会批准该索赔要求吗？为什么？（2）由于上述几种情况的临时停工和延误，6月底承包商向业主提出了延长工期和增加费用的索赔，以上哪些停工和延误可以获得索赔？哪些不可以获得赔偿，为什么？（3）如果承包商的成本损失按照每天2万和利润损失按照每天5000元计算，承包商可以索赔工期多少天？费用多少？答：（1）因供沙地点的变化提出的索赔不能被批准。原因有三：一是承包商应该对自己就招标文件的解释负责；承包商应该对自己报价的正确性负责；作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用沙质量是否合格，否则相关风险应该由其承担。（2）6月2日至6月3日承包商的施工设备出现了从未有过的故障，不能获得索赔，因为这是承包商自身原因造成。对于图纸的延误可以得到索赔，因为这是发包人的责任，可以索赔工期6天，同时索赔成本费用。6月12日至13日因特大罕见暴雨造成该地区全面停电属于承包商无法预料的自然条件的变化，为业主应该承担的风险，可以索赔工期2天，同时索赔成本费用。6月15日承包商碰到的坚硬岩石属于不利现场条件索赔，这是发包人的责任范围，可以索赔工期和费用。山体滑坡属于不可抗力，双方都应该分担损失，承包商可以索赔工期，但费用索赔不能支持。但山体滑坡的清理费用可以据实索要。以上所有费用的索赔都不考虑利润要求。（3）承包商可以索赔工期为6+2+5+720天；费用为620000+220000 +520000260000元 5、某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决序号问题提问单位提问时间答复12N在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。问：（1）业主对投标单位进行资格预审应该包括哪些内容？（2）该项目施工招标存在哪些问题或者不当之处？请逐一说明。答：（1）业主对投标单位进行资格预审的内容包括法人资质条件、人员能力、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。 （2）该项目施工招标存在的问题有： 第一，征地工作尚未完成，所以该企业还不具备招标条件。 第二，该企业不能编制两个标底，不能对外地企业存在歧视性待遇。 第三，该招标企业对投标单位的答复不应该公开各问题的提问单位。 第四，施工现场踏勘不应该在招标答疑之后进行。 第五，在投标截止日前10日将收费站删除，造成投标单位没有足够的时间修改标书。应该至少在截止日前15天修改招标文件。6、某年四月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已经建成的X小区附近。A单位就勘查任务与B单位签订了工程合同。合同规定勘查费15万元。该工程经过勘查、设计等阶段于10月20日开始施工，施工承包单位为D建筑公司。问题（1）委托方A应该付多少勘查费定金？答：委托方A单位应该向B单位支付定金为1520%=3万（2）该工程签订勘查合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘查报告。A单位认为可以借用该勘查报告，A单位即通知B单位不再履行合同。请问:上述事件中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？答：A单位和C单位的做法都是错误的。A单位不履行勘查合同，是违约行为，无权请求返还定金。C单位应该维护他人的勘查成果和设计文件，不能擅自提供给A单位。（3）在施工阶段，施工单位发现部分地段地质情