涵洞合同文本.doc

合同编号：DX-NX-LW-(2012)05劳务施工合同 工 程 名 称：宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程 (西安局管段) NXZQ-4标段甲 方：中铁电气化局集团有限公司宁西铁路增建二线（陕西段）工程项目部乙 方： 合同签订地点：陕西 省 商洛 市 商南 县（区）合同签订时间： 年 月 日劳务施工合同甲方 ：中铁电气化局集团有限公司宁西铁路增建二线（陕西段）工程项目部 乙方 ：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。 1工程概况和乙方劳务承包范围工程名称：宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程(西安局管段) NXZQ-4标段工程地点：陕西省 承包范围：见附表1劳务作业项目及单价一览表。2报酬实行单价承包，按实际验收的合格工程量与单价乘积作为全部报酬。单价一次包死，不作任何调整，单价中已包含乙方管理费、税费、利润等。3工期3.1总工期： _年_月_日开工，_年_月_日完工，总日历工作天数_天。3.2过程工期：_年_月_日前，_工程完工；_年_月_日前，_工程完工；3.3开工前_天，甲方向乙方发出开工通知书。乙方不能按约定开工日期开始施工，应在开工日期_天之前，用书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方未书面同意乙方要求，则工期不予顺延，并由乙方赔偿未按时开工造成的损失。3.4受不可抗力影响，乙方不能按期履行合同责任，经甲方现场代表签证可合理延长工期，乙方不需支付逾期违约金；双方因不可抗力不能继续履行合同的应及时通知对方解除合同，解除合同后双方损失各自承担。3.5因乙方原因工程不能按期完成的，过程工期或总工期每拖延一天，按_万元向甲方支付违约金。4工程质量工程质量必须达到单位工程一次验收合格率100%，本工程质量符合铁路工程现行的技术标准和质量验收规范。工程验交达不到合格标准的，必须返工重做达到合格标准，其损失由乙方承担，并按 元向甲方支付违约金。5履约保证金乙方在签订本合同时应一次性向甲方缴纳履约保证金 万元。如乙方将工程转包或分包给其他单位或个人；单方终止合同；因乙方责任不能按时完成甲方规定的形象进度；乙方接到工程后无故拖延开工日期；以及其他违约行为时，履约保证金不予返还。无违约行为时，履约保证金余额随工程末次清算返还，履约保证金不计利息。6驻地代表甲方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为_，职务：_，代表项目部对乙方完成的工程量进行确认，配合办理乙方的结算手续。乙方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为_，职务：_，代表乙方与甲方办理工程量签认、结算手续、财务付款手续等。乙方如需由现场负责人外的其他工作人员办理劳务结算、财务手续、材料领取等手续，应为经办人办理授权，否则甲方不予办理。7甲方权利义务7.1在开工前应办妥征地拆迁，解决施工用地，提供场外施工便道，提供施工用电。7.2及时向乙方提供施工设计及有关技术资料，向乙方进行技术交底，下达该工程的安全、质量、环保措施和工程技术标准，负责主要技术管理和技术指导，负责控制测量和放样工作。7.3按合同规定及时交付合同约定甲方供应的材料、设备，保证施工需要。7.4对乙方工程进度、质量、安全生产、文明施工等方面进行监督，对隐蔽工程和现场施工数量进行签证。7.5若因乙方技术或施工力量不足、领导组织和管理能力欠缺而无法满足甲方安全、质量及工期要求时，甲方有权随时调整乙方施工的工程范围、数量，直至收回工程，解除合同。7.6根据施工现场需要，有权临时调用乙方人员从事非合同内工作，由甲方按_元/工日向乙方支付报酬。7.7合同签订后，乙方不能及时按甲方要求时间组织投标承诺的各类资源进场，甲方有权终止本合同，并没收乙方履约保证金，乙方应无条件退场并承担自身的损失。7.8 有多个工作面时，乙方进场的各类资源在满足第一个工作面施工任务的前提下，经甲方同意方可进行第二个工作面的施工。8乙方权利义务8.1施工界区内管线保护，乙方临时驻地的建设、管理、使用和维修，负责解决施工用水。临时设施的搭设和布置需向甲方上报，经甲方同意后方可实施。8.2根据乙方投标及议标书的承诺，乙方投入本工程施工的主要管理人员及小型机具、设备，应在进场通知书指定开工日前3日内全部到达施工现场，并通知甲方有关负责人到场清点签认。如果乙方上述人员及小型机具、设备在施工过程中需要发生变动，乙方应提前十日书面通知甲方，并征得甲方负责人同意，否则视为乙方违约，履约保证金不予返还。8.3乙方应将其参与本工程施工的所有人员、机械设备登记造册，签章后报甲方备案，同时将乙方与劳务人员签订的劳务合同报甲方备案。乙方进场施工的特殊作业人员应持证上岗，并将上岗证复印件报甲方备案。乙方应根据法律规定和实际情况，办理相关劳务人员的各种保险事宜，并承担相关费用。8.4向甲方提供施工材料、设备、进场计划。8.5科学安排作业计划，投入足够的人力和各种资源，保质、保量、按期完成本合同规定的全部工程内容，包括设计变更和增加工程。 8.6乙方要加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。8.7按甲方要求上报各种有关技术文件和资料、报表。8.8乙方应妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料、机械设备及其他设施。根据工程需要负责维修施工用的照明、看守围栏和警示等施工防护设施。由乙方施工造成的水土流失、污染农田、鱼塘、河道以及因施工车辆造成的道路、农作物污染，均由乙方负责处理解决，费用自理。8.9乙方应做好施工现场周围临近建筑物、构造物、地下电缆、管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方原因造成损失的由乙方负担一切经济损失和各种罚款。8.10乙方在施工中必须处理好与当地政府和群众的关系，并接受当地的治安管理，如非甲方原因引起的民事纠纷（含债权债务纠纷），后果由乙方自行承担。8.11工程竣工后，乙方应进行场地清理平整，做到工完场清，并提供竣工验收有关资料。在工程未交付甲方前，负责已完工程的保护工作，若有损坏，应自费予以修复。8.12 乙方生活所用水、电费及食宿等均由乙方自行解决。8.13乙方须配备足够的技术、安全、质量人员负责现场技术及安全质量工作。9安全施工9.1乙方应按要求与甲方签订安全生产协议，服从甲方的安全管理。甲方对进入施工现场的所有人员定期进行安全知识培训和安全技术交底，并保存相应的书面记录备查。9.2 乙方施工前应制定安全措施，对职工进行教育，特种工序必须有上岗操作手续。施工中必须按有关规定严格遵守安全操作规程，设置和配戴安全防护器材，确保施工安全。乙方在施工中造成的人身伤亡及财产损坏事故，及其对第三方造成的人身和财产损害，一切责任由乙方自行负担，并不得因此影响工期。9.3凡在既有铁路或公路附近以及爆破施工的工点，乙方必须无条件按照甲方有关规定、要求及方案施工，并积极配合甲方做好对既有线及其他营业线的安全防护工作。设置施工安全员和警戒线，并确保既有铁路或公路的正常通行。9.4在施工过程中乙方应严格服从甲方管理，按照有关规范标准、技术交底、作业指导书进行施工，否则造成的责任由乙方承担，由此造成的工期延误不予顺延。10材料、机械设备供应与验收10.1甲方提供的设备、材料及周转料见附表2甲方供应材料、周转料、设备机具清单明细。10.2由甲方供应的材料、设备，乙方应提前十天向甲方提出书面计划，甲方根据乙方计划、工程进度及本合同约定的消耗量向乙方限量供应，经双方点验签证后，由乙方保管使用。甲方供应的材料由甲方供应至工地范围内，乙方配合甲方卸车及场内运输。10.3甲方供应以外的其他材料由乙方负责自购，乙方自购材料节超由乙方自行负责。10.4现场临时设施用料，原则上由乙方自行解决，如乙方有困难时，可申请甲方协助解决；但发生的材料费用由乙方承担。10.5乙方自备施工所需的周转材料和小型机具设备费用自理。如果乙方使用甲方的周转材料、机具设备，则应另行签订租赁合同。10.6乙方自购的材料必须附有产品合格证，经甲方查验后才能用于本工程。10.7严禁使用不合格材料，甲方如发现不合格材料时有权下达将不合格材料清除出现场的指令，其损失由负责购料方承担。10.8为保证乙方施工的顺利进行，凡由甲方供应的主要材料，乙方不得擅自变卖或挪作它用，一旦发现，按其价值的200%作为违约金在结算款中扣除；情节严重者，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金。10.9如发现乙方在施工过程中偷工减料，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿因偷工减料造成损失。10.10 乙方在工程完成后应及时向甲方交回甲供材料剩余部分，办理甲供材料、机械设备交还手续，如发现乙方私自处理,双倍赔偿甲方损失。11工程量的确认11.1每月20-25日，由甲方代表通知乙方代表现场验收，双方对验收结果共同签字确认。乙方代表必须参加并为验收提供便利条件。若乙方代表接到通知不参加现场收方，甲方可以单方进行，结果有效。11.2甲方对乙方已完工程量据实进行结算，对乙方超出设计图纸范围、因乙方原因造成返工的工程量、不合格的工程量，无甲方技术交底的工程量，甲方不予计量。11.3除本合同中确定的甲方代表或甲方代表委托人外，其他人签认的工程量不能作为结算依据。11.4 计日工工日确定依据甲方出具的签字齐全的派工单为准。12劳务费的支付12.1 本工程无预付款。12.2甲方根据双方共同签字确认的工程量验收情况，结算费用按结算额的80%以内控制付款，业主方资金到位后通过银行转帐支付乙方。待工程竣工通过验收合格，办理清算手续后，方可付款至结算总额的95%，余5%作为工程质量保证金。支付劳务费时，应扣除当月发生的应由乙方承担的费用、安全质量罚款、超耗甲供材料费、违约金等费用。12.3本工程保修期为完工经业主验收合格后2年，从完工验收签字办理工程决算之日算起。在保修期内，如出现乙方施工质量缺陷，甲方通知乙方进行缺陷修复，乙方在接到书面通知3日内派人修复。若乙方拒绝对工程缺陷修复，甲方有权进行修复，费用从质量保证金中扣除，超过质量保证金部分由乙方承担。工程保修期满，由乙方提出书面申请，甲方组织有关人员对工程质量验收，签认合格后，甲方支付乙方工程质量保证金的余额。12.4劳务人员工资由甲方代为发放，乙方每月定期提供劳务人员签字确认的工资支付单。12.5无论那种支付方式，甲方在付款前，乙方应向甲方提供正式的劳务发生所在地的税务发票，不提供发票，不支付劳务费。12.6因乙方原因致使合同不能履行或在合同未履行完又未经甲方同意而乙方擅自停工或撤离现场时，甲方有权解除合同，另行安排队伍施工，并对乙方按已完工程量的50%进行结算，并没收履约保证金。12.7若由于业主及非甲方原因造成甲方资金短缺，不能按时支付劳务费，待资金落实后再支付乙方劳务费，延期支付的劳务费不计利息。13施工与设计变更13.1乙方应服从甲方对施工进度的调整和人员的调遣。13.2施工过程中工程设计发生变更时，乙方必须按照变更后的设计及技术交底进行组织施工。13.3施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 13.4发生设计变更等可能影响工期、价款的事件，乙方应于14日内书面向甲方提出书面顺延工期、变更价款的请求，无重大影响劳务单价不变；如因设计变更对原劳务分包单价产生重大影响，双方据实洽商确定合理分包单价。14日内不提交工期顺延申请和价款变更报告，视为该项变更不涉及工期顺延和价款变更。14施工验收 乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应及时对乙方施工成果进行验收。甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。15劳务费最终支付全部工作完成，乙方应在14天内向甲方递交完整的结算资料，甲方收到乙方递交的结算资料后及时进行核实，如乙方提供的结算资料与甲方结算资料有偏差时，甲方有权据实增加或核减结算工程量或计日工数量。按照本合同约定的计价方式对乙方合同价款进行结算并向乙方支付劳务费尾款。16禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的工程内容转包或再分包给他人，否则视为乙方无力履约，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方还需按照贰拾万元向甲方支付违约金，该转包或分包无效。17环境保护乙方要严格遵守国家环境保护法和当地政府有关粉尘、污水、噪声和固体废弃物的管理规定，不得随意乱弃碴和排放污水，杜绝环境污染事故的发生。若乙方未遵守，造成的一切后果自负。18违约责任 18.1甲方未按本合同的规定履行自己应负的义务，除工期可以顺延外，造成乙方经济损失的，还应经甲乙双方协商后赔偿乙方因此发生的直接损失，经济损失的认定依据为甲方已签认的事项。18.2因客观原因造成工程大面积停工，双方都应积极采取措施弥补或减少损失。如连续停工10天以上，甲方给予乙方20元/人*天的生活补贴；停工后若乙方人员、设备退场需向甲方提出申请，经甲方同意后方可退场。18.3乙方施工过程中出现质量问题或发生质量事故、安全事故，除承担行政主管部门和业主的罚款、赔偿损失并按要求整改外，乙方还需按伍万元/起向甲方支付违约金；连续出现两次质量问题，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部的责任和费用。18.4发生严重打架、斗殴、违法乱纪给甲方声誉造成重大影响的，每发生一次乙方按壹万元向赔偿甲方损失。18.5乙方驻工地负责人未经甲方批准外出连续伍天及以上，或者月累计十天及以上不在工地的，每次按壹万元向甲方支付违约金。18.6无论什么情况，乙方人员围堵施工现场、项目部的，每发生一次乙方按壹拾万元向赔偿甲方损失。19合同解除 19.1由于不可抗力、政府行政命令、业主方、地方严重施工干扰及其他甲乙双方之外原因导致工程项目停建或缓建，使本合同不能继续履行时，双方均可解除本合同，双方均不构成违约，互不赔偿对方损失，风险各自承担。乙方应按甲方要求将其人员撤离施工现场。19.2 乙方过程工期比计划工期滞后20天，或者比业主要求工期滞后10天，甲方有权解除合同，乙方还需按照 元赔偿甲方的损失。19.3 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、周转料的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。不按要求撤离场地的，每拖延一天，按照伍万元赔偿甲方的损失。20争议解决如发生争议，双方应进行友好协商。协商不成，向西安铁路运输法院提起诉讼。如根据相关文件规定，一方起诉的金额超过了西安铁路运输法院的管辖，双方约定任何一方应向西安铁路运输法院的上一级法院即西安铁路运输中级法院提起诉讼。21其他约定：21.1本合同双方约定经双方签字盖章，并在乙方交纳履约保证金后生效，因乙方原因造成合同不能生效的，由此造成的损失由乙方承担。21.2本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力。21.3本合同项下的权利义务及履行所引起的债权债务不得向第三方转让。 甲方：(公章) 乙方：(公章)住所： 住所：法定代表人或 法定代表人或委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：签订时间： 签订时间：甲方授权代表（签名）： 乙方授权代表（签名）： 第 12 页 共 16 页附表1序号项目名称计量暂定 数量综合单价（元）合价（元）工作内容甲供材料、设备及相关约定备注单位1涵洞基础砼（翼墙基础、涵身基础、出入口节基础、梯形节基础及涵洞底板砼、泄床砼、防磨层砼）M31761.1基地整修、夯实，模板制安拆，砼浇筑、振捣、养生，表面处理招标人负责提供砼、钢筋、防水材料（止水带、防水涂料、细石砼、防水卷材）、换填材料等原材，施工用电。甲供材料限额提供，其中钢筋数量按照交底数量加2%的损耗提供，砼数量按照设计数量提供，防水卷材按照10%搭接损耗提供，止水带、防水涂料按交底数量提供，甲供材料钢筋超出部分按照当批材料进厂价加500元/吨管理费用在验工中扣除，砼超出部分按照400元/m3在当批验工计价中扣除。防水卷、止水带、防水涂料材超出部分按照当批材料进厂价加管理费（防水卷5元/平米，止水带10元/米,防水涂料10元/千克）在验工计价中扣除钢筋超耗数量计算：钢筋超耗量=中标人领取的数量-交底数量*1.02，施工结束后钢筋废料、边角料移交招标人，。2钢筋制安T74313.2钢筋加工、运输、安装、校正3涵身砼（边墙、顶板、翼墙、帽石、帽石支墩、梯形节）框架涵孔径3米M3215.6搭拆脚手架、模板制安拆，模板整修、砼浇筑、振捣、止水带、垫板安装，水泥砂浆填缝，嵌缝，防水卷材铺设，养生，表面修整4框架涵3米孔径5米M3296.15盖板涵孔径3米M3190.36盖板涵3米孔径5米M31033.57盖板涵5米孔径M308盖板预制、安装M3170.7模板制安拆、砼浇筑、振捣、养生，运输，安装9防水（涵洞两侧聚氨酯涂料）M2789.7表面处理、防水涂料涂刷10防水（涵洞顶板）M21043.7卷材的铺设、防水涂料涂刷、细石砼的浇筑、顶板流水坡实施 13砂石换填M38109基地整修、夯实，填料摊铺、夯实14灰土换填M3970基地整修、夯实，灰土拌合、摊铺、夯实15浆砌片石M3472.6基坑开挖、基地整修、夯实，片石选修、运输、砂浆搅拌、运输，片石砌筑、养生。16拆除浆砌片石M3160.6拆除、外运17拆除砼M31.8拆除、外运总计合价：（大写： ）附件2：甲供材料、机械设备、机具和周转料清单及相关约定甲供设备及设施解决施工用地，平整施工场地，提供场外施工便道，负责对施工便道维修.工程水电费用施工用水由乙方自行解决，费用由乙方承担。施工用电由甲方接至施工场地二级配电箱，乙方从二级配电箱挂表接线，二级配电箱到作业面所有的电力设施由乙方承担，电费每月按照使用数量以 1元/度从当月验工中扣除。配电箱、电力线路布设严格按照甲方要求布设。 临建生活设施1、 乙方临建生活设施由乙方自行解决，费用自理。并严格按照甲方及业主文明施工要求执行。试验检验1、 甲方负责甲供材料及设备的试验检验费用。2、 乙方负责乙方自购材料及设备的试验检验费用；乙方负责本工程所有钢筋取样、砼试件制作工作。安全文明施工1、 乙方要严格遵守国家环境保护法和当地政府有关粉尘、污水、噪声和固体废弃物的管理规定，不得随意乱弃碴和排放污水，杜绝环境污染事故的发生。若乙方未遵守，造成的一切后果自负。甲供材料1、 甲方提供钢筋、砼、防水卷材、防水涂料、止水带、垫板、膨胀螺栓、换填砂石、白灰。2、 甲方供应砼至施工场地，按照设计数量限额提供。3、 甲方提供钢筋加工场地、钢筋原材供至场地内，乙方配合卸车，钢筋损耗系数为2%。4、 以上各项工作所需发生的费用均包含在合同清单价格中，甲方不予另行计价。 测量监测及施工资料1、甲方负责本工程控制测量、标高的定位放线及监控量测工作，乙方应无条件安排专人配合。2、乙方应配备普通水准仪及经纬仪一台，派专人负责细部施工的轴线定位弹线和标高抄平工作，对于测量成果报甲方审核无误后方可施工。3、乙方负责配合甲方完成施工过程中原始记录资料的编制和整理。4、以上各项工作所需发生的费用均包含在合同清单价格中，甲方不予另行计价乙方自购设备、材料1、除甲方提供材料、设备外，其余施工用辅助材料、周转材料，机械设均有乙方自备。2、乙方自带所有进场机械需提供合格证、特种设备需提供检测合格证，乙方设备操作人员必须服从甲方的指挥和工作安排，所有设备操作人员均需持证上岗，取证工作和培训费用由乙方负责。3、乙方自购所有进场材料必须合格，并具有合格证。合同单价内容约定1、本合同清单价格包括了：劳务费（包括加班费）、材料费（包括材料的二次倒运费，甲供材料的卸车、装车、场内运输及保管费）、机械使用费（包括机械进出场费,不含甲方无偿提供乙方使用的机械费）、电费、安全防护用具、劳保费、技术资料费、人员调遣费、保险费、施工措施费、管理费、施工风险费、利润、税金等为完成本合同工作内容所发生的一切明示或暗示费用均已包含在综合单价内。2、本综合单价还包括：施工准备、技术配合费、成品及半成品保护、完工清场，劳动力管理、施工现场文明施工、安全防护、职业健康、缺陷修复等合同中明示或暗示的所有责任和风险（包括物价及工费上涨、居民阻工、环保措施、误工等）。3、乙方在签订合同前，已对因恶劣的气候、不明地质条件、当地人文环境、业主原因等因素造成费用增加进行了充分考虑，确认这些属于商业风险，已包含在综合单价中。乙方确认该综合单价已充分考虑并包含所有相关因素，合同单价一次包死，在整个工程实施过程中不因工程量增加或减少，施工难度的变化做任何调整。4、本合同工作范围内不再计算临时用工，甲方安排乙方人员从事本合同工作范围以外的工作时，乙方应积极配合，并对当日完成的工作内容和工作时间及时找甲方代表或甲方代表委托人员签字,过后不补,一周内将工票送至计合部,由甲方核实后确认,对于记录不实的工票,甲方有权拒绝确认。5、在施工中如遇到自然灾害造成劳务队的停误工，乙方不得以此为原因向甲方要求增加人员误工等增加各种费用。6、因不可抗力、征地拆迁以及检查、检测、气候、地方环境等原因造成乙方人员、机具设备的闲置和费用损失，视为施工调整准备和综合单价内已含，不另行计价。7、乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程报价清单或施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务，不另行计价。甲方签字： 乙方签字：合同编号：DX-NX-AQ-(2012)02安全生产协议书工 程 名 称：宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程 (西安局管段) NXZQ-4标段甲 方：中铁电气化局集团有限公司宁西铁路增建二线（陕西段）工程项目部乙 方： 合同签订地点：陕西 省 商洛 市 商南 县（区）合同签订时间： 年 月 日安全生产协议书甲方：中铁电气化局集团有限公司宁西铁路增建二线（陕西段）工程项目部 乙方：_ 为确保宁西铁路西安至合肥增建二线西安局管段NXZQ-4标段涵洞工程项目的施工安全，依照国家、建设部、商洛市西安铁路局有关法规、政策，甲、乙双方经协商，特签订本协议：第一条 甲方的权利与义务：（一）甲方是施工现场安全生产的第一责任人,对施工现场安全生产工作全面负责，确保生产安全、工程安全和不因工程施工而危及周边建（构）筑物、各种管线、道路交通等公众环境安全及人身财产安全；（二）建立健全安全生产责任制度、各项安全生产规章制度和安全操作规程，组织安全教育培训，进行定期和专项安全检查，消除安全事故隐患；（三）设立安全生产管理机构，确定主管安全的负责人，配备专职安全生产管理人员，乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员须经建设行政主管部门考核合格，并取得安全资格培训合格证书，上述人员应报甲方备案，未经甲方同意不得随意更换，对施工中的特种作业人员乙方必须选取合格的持证人员上岗；（四）确保安全生产费用的有效使用，对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，必须用于所承担的工程项目施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用；（五）审核乙方的资质及合同履行能力；（六）对分包单位资质和人员资格进行审查，明确各自的安全生产方面的权利、义务，并对分包工程的安全生产承担连带责任；（七）向乙方移交施工场地，并明确乙方进入施工场地的安全责任；（八）在工程施工前向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并尽可能的保证资料的真实、准确、完整；（九）不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；（十）不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材；（十一）有权对乙方安全生产管理和安全规范作业情况进行检查，对存在的问题和隐患，有权制止，责成其改正，并可视情况给予经济处罚；对不按要求改正者，甲方有权加重经济处罚；凡发生事故的，甲方可按其造成的后果及影响，追究乙方的事故责任及违约责任；第二条 乙方的权利和义务：（一）严格控制安全设施所需材料、设备及劳保用品的质量，杜绝假冒伪劣产品进入施工现场。施工现场的车辆、机械设备、施工机具、安全防护用具须满足安全使用要求，必须具有符合安全要求的保护设施并按期进行保养、检修。不得使用存在安全隐患或国家规定应该报废和淘汰的车辆、设备、机具、设施。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施须按规定验收合格后方可使用，同时做到定期检查并记录检查内容； （二）在施工过程中，采用合理的施工方案，遵守施工工序、工艺要求，严格控制地表沉降，落实对周边建（构）筑物、地下管线、道路设施及周围绿化等公众环境的保护措施。如遇有不明情况，应及时与有关部门联系，确定解决方