三门峡合同.doc

主体工程劳务联合施工承包合同甲方：洛阳达诚建筑劳务有限公司乙方：洛阳工海建筑劳务有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和国家工商行政管理局、建设部颁发的GF-1999-0201建设工程施工合同，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、 工程概况1.1、 工程名称：三门峡义务国际商贸城工程（商业二）1.2、 工程地点：河南省三门峡市大岭南路与南环路交叉口以西1.3、 承包范围：本工程除安装工程、防水工程、外墙面保温工程、二次结构、外脚手架工程、装饰工程外，即从基坑修边静底起设计图纸、设计变更、洽谈记录、会审记录等基础、主体工程所含盖全部施工内容，具体内容如下：（1）安排总负责1人、技术人员6人，质量检查人员6人、机械维修2人以上。（2）负责安排本队所需的塔吊司机及指挥人员，并应具备符合要求的证件。（3）塔吊基础。（4）二级配电箱以下所有机械设备、电线电缆，使用工具料具等。（5）除地下室外所有穿墙丝杆、卡口等。（6）铁钉、铁丝、扎丝、塑料膜、胶带、隔离剂、焊条焊机等。（7）桩头钢筋的调直、所有钢筋垫块、撑棍，施工料台搭拆等。（8）负责施工安全通道、机械、所辖办公室、卫生间防护棚的搭设，临边洞口、梯间防护、所辖区域高压线的防护栏杆、网等。(9) 安全帽、安全带、配电箱工地统一购买，各施工队付费领回。（10）工程完工后，方木、板钉子起完，并按大小分类堆放至指定位置。钢管按长短、扣件按类别分别堆放至指定地点。 （11）甲方安排场地及卫生间卫生的打扫，费用由主体队担负80%。 （12）室内外回填土按设计要求分层回填。 （13）预埋件的制作安装，直螺纹的连接。 （14）食宿问题乙方自行解决。 （15）周转材料的装卸车，楼内外垃圾清运至甲方指定地点，楼内垃圾必须装在容器内运输，严禁抛撒。1.4、承包方式：包工不包料、包定额材料消耗、包质量、包工期、包安全、文明施工。1.5、开工日期：2012年10月20日1.6、竣工日期：2012年2月春节放假（主楼）1.7、质量等级：市级优质结构，市级以上文明工地。1.8、保证金：每平方米5元，合同签订时支付，待四层封顶后无息退还。二、合同价款2.1、根据本合同第一条之规定，135元/，主体工程正负零以下有筏板算半层，独立基础不算面积其费用已含入主体价格内。2.2、室内外回填土另计。（但含甲方所承包的零星土方开挖人工配合和清基、回填等零星土方工程施工。）2.3、乙方按施工图组织施工，所有结构现浇砼、膨胀加强带、预留孔洞、埋件（含塔吊、客货梯所需预埋件）等施工人工费用均在乙方承包合同单价之内，如因乙方原因没有全部完成合同规定的施工内容，视为所施工建筑面积不完整，甲方有权按未完工作量实际发生费用的两倍从乙方工程款中扣回。2.4、施工中如有设计变更，乙方必须按设计变更的内容组织施工，除设计变更引起建筑面积增减或因设计变更造成返工的，其它设计变更一律不再增加费用，仍按合同单价执行。2.5、劳保、福利及管理费等其他费用均包含在合同单价之内。2.6、主体施工阶段，乙方生产、生活区域内所有材料运输、装卸二次倒运、安全防护、清理用工，以及为了安全生产、文明施工而引起的零星用工，均包含在合同单价内。地下室及各楼层模板、支撑、卡具、丝杆、螺帽等全部拆除、清理干净，完工堆放至现场甲方指定地点，码放整齐，各层安全防护经甲方验收合格，交由下道工序施工后，各层清理工作由下道工序负责。2.7、除因甲方材料供应问题造成连续停工三天以上时，甲方按规定给乙方补助生活费用，其他一切停、窝工费用均包含在合同单价之内。三、主体工程技术要求执行国家标准GB50204-2002中修改条款和其他相关规程、规范以及甲方制定的有关主体工程施工技术交底。四、双方职责4.1、甲方 （1）甲方只提供标段内塔吊一部、施工电梯一部、砼地泵一台、二级配电柜一个、水源一处、周转材料、钢筋、方木、模板，其余均由乙方自备。 （2）按合同规定支付工程款。 （3）配备现场电工，提供施工所需的外墙脚手架。 （4）负责向乙方进行技术，安全交底。 （5）提供乙方测量放线所需的测量控制点及控制标高。 （6）协调施工场地内各分包施工单位之间的关系。4.2、乙方 （1）乙方必须服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施工，否则甲方有权采取相应经济制裁及要求换人等措施，必要时立即终止合同，乙方无条件退场，由此而造成的损失由乙方承担。 （2）施工期间乙方不得中途退场，农忙季节不得放假，向甲方提供施管人员花名册，乙方对自身进场人员作调剂时，必须经甲方同意并在项目部备案，否则，造成的影响和损失由乙方自负，必要时甲方可清理乙方退场，而且一律不予结算。 （3）乙方不得将所承担的工程转包，否则甲方有权终止合同，另换施工队伍。 （4）乙方应认真按照标准、规范、设计和甲方的技术交底组织施工，建立质量控制制度，对主体工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合国家标准、规范要求以及市级优质工程的要求。乙方应在施工现场自觉接受甲方及监理单位的质量验收，认真做好自检工作，提供书面自检记录。若验收不合格造成返工，除人工费由乙方自理外，其返工浪费的材料费用按100%扣罚乙方工程款；若因验收不合格又不及时整改而影响工程进度时，甲方有权按业主工期处罚标准对乙方进行处罚。 （5）乙方须按甲方的施工计划和合同约定的控制工期组织施工，如因乙方原因影响工程进度时，乙方应采取紧急措施，否则甲方可采取果断措施，甚至要求乙方退场，另换施工队伍，由此而造成的损失由乙方承担。 （6）乙方应对主体工程施工全过程的质量负责，其主要工作内容如下： A、熟悉施工图纸，布置操作地点，班组自检互检，清理机具，操作完毕后的场地清理。 B、负责测量放线及标高引测。 C、钢筋工程：钢筋制作、绑扎、安装、安装水泥垫块、撑棍、砌体拉结筋预埋等。特殊工种岗位人员必须持证上岗，并在签订合同时交甲方项目部。 D、模板工程：配模、刷隔离剂，模板安装、拆除、模板上水泥、钉子清理等，并将清理后的模板堆放至现场指定地点。 E、砼工程：接拆砼输送管及清理冲洗、砼浇筑、抹平、养护等。 F、水平、垂直运输：包括施工现场以内以及建筑物底层和楼层的全部水平、垂直运输。乙方负责配备专职的有资质的塔吊指挥人员，负责各工种各班组协调工作。 G、施工现场内和楼层内属于乙方生产、生活区域内的文明施工以及主体施工中必要的安全防护。 H、建筑物内所有清理工作，并将清理的杂物运至指定地点。 I、必要的涉及主体检验、验收配合工作。 J、完成属于单位工程含钢筋（包括闪光对焊电弧焊）、模板、砼施工全过程的其他一切工作。 （7）乙方自备工具：每个标段甲方除提供砼地泵一台、每栋楼提供一台塔吊、除小高层外每栋高层安装一台施工电梯外，其他所有机械及工具以及电线电缆，配电箱均由乙方自备。 （8）乙方须要求配备现场管理人员，建立一整套严密的管理体系，加强自检，并按要求填写自检评定记录，对不合格处及时予以修整，各工种之间流水施工前必须办理工序交接手续，在自检和互检后，报请甲方检查，验收后方可施工下道工序。 （9）乙方进场后应将所有施工人员名单上报甲方，并明确责任人及分工。 （10）乙方应合理利用材料，避免造成浪费，实际施工中甲方将采取限额用料、节约有奖制度，材料进场后，由甲方会同乙方共同验收，完工结算时甲方根据定额、材料进出库单据及有关规定核算材料消耗，如因乙方原因造成材料浪费，其超出定额消耗部分在乙方的工程款中扣还。 （11）如因乙方原因，造成施工过程中发生工伤、安全、劳资等投诉以及群聚等事件，甲方视其事件的严重状况确定给予乙方处罚，同时乙方承担给甲方和投诉方造成的一切经济和名誉等损失。 （12）乙方必须承担由于自身原因造成甲方、监理的各项罚款。 （13）遵守公司依据GB/T9001-ISO9001及GB/T24001idtISO14001：1996、GB/T28001:2001标准制定的质量管理体系和环境、职业健康安全管理体系管理手册，施工过程中甲方有权按照企业的有关管理奖惩标准对乙方实行奖罚。五、进度计划 乙方应严格按甲方制定的施工进度计划组织施工，确保2012年9月底主体结构工程全部封顶。 如因乙方原因造成工期延误，工期每延误一天罚款5000元；如因甲方、建设单位或不可抗力因素造成工期滞后，工期相应顺延。六、安全生产、文明施工6.1、乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施，如发生安全事故、所产生的医疗费用及补偿费用等法定费用，超出保险赔偿金额以外的法定费用，甲方补偿乙方超出保险赔偿金额以外法定费用部分的30%。6.2、施工前，乙方须对参加施工的工人进行安全生产、劳动保护、建设施工安全作业以及防火、消防等技术教育，各作业工种要熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中，坚守工作岗位，服从指挥。严格遵守施工现场安全生产纪律和登高作业“十不准”等安全规定，确保无死亡和重大伤亡事故、焊工作业要严格执行用火制度。6.3、主体结构施工过程中，施工现场的洞、坑沟、进出口、楼梯口、电梯井口、预留洞口、楼梯和走道两侧边等危险处，乙方须按规定搭设防护栏杆、盖件、挡脚板或安全网等防护设施。6.4确保达到市级以上文明工地标准，如因乙方原因，经验收达不到市级以上文明工地标准，限期整改，确保目标实现。若乙方拒不配合，则甲方可另行组织人员进行整改，其发生费用由乙方承担。6.5、乙方须保持生产、社会区域内环境整洁，每天应派专人负责清理。6.6、乙方应严格执行甲方对施工现场工程管理制度汇编制度，否则所造成的各项罚款由乙方负责。七、质量验收7.1、主体工程质量验收执行GB50204-2002中相关条款和其他相关规程、规范。7.2、乙方承诺本工程质量等级为市优质结构，如因乙方原因达不到约定条件，由乙方无条件负责返工，并承担违约责任和由此给甲方造成的经济损失。如因乙方技术无保证，甲方将立即终止协议，乙方无条件退场，已施工完毕且符合要求的予以结算，对于不符合要求的，除不予以结算外，还扣罚不合格产品返工所耗用的全部材料费用及人工费用。7.3、乙方应认真按照施工图、技术交底及国家规范组织施工，如发现不适之处或问题，应及时向甲方提出建议，经批准后，方可组织施工。八、付款方式8.1、按业主付款时间同步拨付。（但主体全部封顶甲方付到乙方80%）8.2、主体结构封顶及楼内外垃圾、材料清理分类堆放后，待甲方组织联合检查、验收且乙方已将存在的问题全部修整后，付至95%，经质检部门验收达到合同约定质量标准且抹灰冲筋完成、主体遗留问题处理完毕后，余款一年内全部付清。九、争议 甲、乙双方发生合同争议，首先由双方协商解决，解决不了时，双方任何一方可提请有关部门仲裁。十、其他10.1、乙方应根据甲方的进度计划及现场情