涂装工程合同.doc

涂装工程合同发包方： （ 以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法以及有关规定，为了明确双方在合同执行中的权利、义务和责任，经双方充分协商，同意签订本合同，以资共同遵守。一、 项目名称、地点1、 项目名称： 2、 项目地点： 二、 承包内容、方式 1、 承包内容： 2、 承包方式：包工包料。三、 工程造价 本工程造价为：RMB 元/平方米。结算金额以乙方实际施工面积测量值为为准。说明：1、本价格包含H1020外墙腻子、H9020强力抗碱底漆、H9500高耐候硅丙抗污外墙面漆及施工费用，不包含脚手架、水电费及土建配合管理费等。2、本价格包开工程发票。四、 施工工序：基面处理刮3H外墙腻子再刮3H外墙腻子涂3H H9020强力抗碱底漆涂3H H9500高耐候硅丙抗污外墙面漆再涂3H H9500高耐候硅丙抗污外墙面漆五、 工程期限1、 本合同总工期为 个有效工作日，自2009年 月 日至 月 日止。2、 甲方要求比约定工期提前竣工时，应征得乙方书面同意，并应支付乙方因赶工采取的措施费用。甲方每要求提前一天，甲方支付乙方 3000.00 元整。3、 如遇下列情况，工期相应顺延：（1） 非乙方原因造成的停电、停水、停气等因素的影响，导致停工 8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（按每8小时一天顺延）。（2） 因气候影响不能施工或出现其他不可抗力情况；（3） 因甲方原因不能如期腾出施工场地、接通水电，影响施工；（4） 甲方未按合同规定时间支付工程预付款、进度款而影响施工。（5） 需甲方解决的问题，乙方以书面形式提出后，甲方24小时内未予答复而影响施工。（6） 由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加涉及范围以外的工程项目，造成工期的延误，甲方承担责任，工期相应顺延。（7） 甲方中间工程验收不及时造成停工和误工，工期相应顺延。（8） 其他因甲方怠于履行的责任而造成停工和误工的情形。六、 工程价款及付款方式：1、 合同签订后 日内，甲方应向乙方支付总工程价款的30，即人民币 元，作为工程的预付款；2、 乙方进场后，甲方须在乙方完成工程外墙腻子批刮工作3日内支付乙方总工程价款的30%，即人民币 元，作为工程的进度款；3、 乙方完成底漆涂刷工作，甲方须在3个工作日内支付乙方总工程价款的20%，即人民币 元，作为工程的进度款；4、 工程完工，甲方应对整体工程进行验收，验收合格后7日内支付总工程价款的15%；5、 总工程价款的5%作为质保金，保修期满一年，甲方须在7日内向乙方付清所有工程余款。七、 基层要求及处理1、 水泥砂浆混凝土表面必须经过合理的养护期，较为平整，通常需干燥7天以上，其含水率小于10%，PH值小于10后方可施工；2、 墙体表面应干燥、坚实、牢固，不应有起砂、裂缝、疏松、空鼓等缺陷；3、 墙体表面必须清洁，无泥土、白霜、油污及脱膜剂等污染物附着；4、 乙方施工前对墙面进行检查，对影响涂装施工质量的墙面，甲方应及时进行整改；但局部缺陷不影响工期计算和施工质量保证。八、 验收标准及方法1、 甲方按照国家涂装施工质量标准进行工程验收2、 乙方必须严格按施工组织设计规范、施工图纸及说明书进行施工。3、 乙方向甲方发出验收通知单和技术资料，甲方接到验收通知后三天内应组织验收，如因甲方未及时组织验收而影响工程进度，则乙方不承担任何责任，且视为乙方的工程质量已验收合格。九、 双方责任1、 甲方责任 （1）、乙方进场前 天，甲方负责搭好外墙脚手架，内墙脚手架由甲方提供， 乙方自行搭设； （2）、在乙方开工前3天，甲方须完成施工所需水、电的接通工作，施工所用水 电费由甲方承担； （3）、向乙方提供堆放材料的仓库及工人住宿场所； （4）、合同签订后 日内，将所需施工场所提供给乙方施工； （5）、施工期间，一般不安排交叉作业。如因特殊原因需进行交叉作业的，须与 乙方协商、经乙方书面确认后方可进行，否则由此造成墙面损坏或工期延误， 由甲方负责相关损失； （6）、甲方应按时支付合同规定工程款，否则乙方可停工，并且由此引起的相关 损失由甲方承担；甲方超过合同规定的付款日期，每逾期一天，按工总程价 款的1偿付乙方违约金。逾期10天以上的，乙方有权解除本合同，甲方 所支付的预付款乙方不予退还。 （7）乙方应提前3日书面通知甲方进行工程竣工验收，甲方在接到通知3日内组 织验收。如甲方在规定时间内不组织验收，则视为乙方的工程质量甲方已验 收合格。 （8）工程竣工后，甲方未办理经验收手续擅自使用，视为甲方验收合格。2、 乙方责任 （1）、乙方必须按照规定的施工工艺和甲方指定的材料、色板、效果进行施工， 确保工程质量达到国家涂装施工质量要求； （2）、乙方应遵守国家及省市主管部门颁发的安全生产规定，乙方人员因违反有 关管理规定造成的安全事故，责任由乙方负担； （3）、乙方组织专业施工人员施工，进场前要对施工人员进行安全技术交底； （4）、乙方施工人员要遵守甲方现场管理制度； （5）、乙方必须按期完工，无故延误工期，每逾期一天，按总工程价款的1偿 付甲方违约金。十、 工程变更 1、甲方变更设计，应在该项目施工前3日向乙方发出书面通知，经乙方书面同意 后，双方签订补充协议方为有效。2、设计变更和工程量增减，甲方必须办理签字确认手续，否则乙方有权拒绝变更。3、施工后因甲方变更设计，乙方返工所造成的损失经济均由甲方承担，工期顺延。4、因甲方设计变更，乙方已购材料造成积压，应由甲方承担全部费用。5、乙方按变更通知进行变更，并于3 日内，提出变更价款报告的完整资料。甲方 收到变更价款报告后起3日内予以签认或提出异议。如甲方无正当理由拒绝签 认，变更价款报告自送达之日起3日后自行生效。6、对于甲方提出的不可行的设计变更，乙方可以书面形式告之，若甲方强行进行 设计变更。从而造成工程质量问题，由甲方承担。十一、 工程质量保证 工程质保期为一年。工程竣工后，在规定的保修期内，由乙方施工造成的质量问题，乙方须无条件保修；如属甲方或其他原因造成的质量问题，乙方进行有偿维修，费用由甲方承担。十二、合同变更、解除和终止 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方须变更合同内容，应经 协商一致后，重新签定补充协议。 2、有下列情况之一的，可以解除合同。（1） 甲乙双方协商一致；（2） 因不可抗力致使合同无法履行；（3） 因一方违约致使合同无法履行。 3、合同签定后施工前，甲乙双方中如有一方要终止合同，应以书面形式提出，并按 合同总价款10%支付违约金给另一方，办理终止合同手续。十三、争议的解决 甲乙双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商、调解解决，如协商不成，甲乙双方均可向当地人民法院提起诉讼。十四、附则1、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。2、 本合同双方代表签字，加盖双方公章即生效。至全部工程验收完毕，工程款项结清后自行失效。3、 本合同未尽事宜