外墙石材工程招标文件(915).doc_第1页
外墙石材工程招标文件(915).doc_第2页
外墙石材工程招标文件(915).doc_第3页
外墙石材工程招标文件(915).doc_第4页
外墙石材工程招标文件(915).doc_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

滕州德意君瑞城南区地块南区外墙石材工程招标文件滕州德意君瑞城南区外墙石材工程招标文件项目名称:滕州德意君瑞城项目南区 招标单位:滕州德意君瑞置业有限公司(盖章)日 期: 2014 年 9 月目 录第一章 投标须知投标须知前附表一、总则二、招标文件三、投标文件四、投标报价五、开标、评标、定标六、合同的授予第二章 合同条款第三章 投标文件商务格式一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金第四章 投标文件技术格式项目管理机构施工组织设计附表一 拟投入本标段的主要施工设备表附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三 劳动力计划表附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图第五章 封面格式第一章 投标须知投标须知前附表序号内 容说明与要求1工程名称滕州德意君瑞城南区外墙石材工程。2工程地址滕州市政府南侧。3工程规模本项目集商业、写字楼及住宅于一体的综合体项目,总建筑面积约为50万平方米;南区建筑面积约为19万平方米。4质量要求符合国家及地方的相关规定和标准。5招标范围项目南区施工图纸范围内的外墙石材工程施工。6工期要求以招标方通知开工的日期为工期起始日,共计120日历天。7资金来源公司自筹。8投标人资质等级建筑幕墙工程专业承包一级及以上资质。9报价方式采用工程量清单报价,综合单价包干。10投标有效期90日历天(从投标截止之日算起)。11投标保证金/招标方开户银行/银行账号投标保证金为人民币 10 万元整。招标方开户银行:工商银行滕州支行账号:160500310920043392412履约保证金履约保证金为暂估合同总价的10%,电汇或转账支票形式缴纳,。13踏勘现场由投标单位自行组织前往,现场联系人:陈亮, 现场联系电话。14投标文件份数一份正本,三份副本,请分别注明。15招标答疑(标前会)不集中答疑,投标单位如有疑问请于2014年9月22日上午11时前将疑问传真至057182870828 ,联系人:周泷炜,电话16投标递交时间在2014年9月26日上午11时前递交方为有效。17投标递交地点杭州萧山区市心北路217号德意中兴广场4楼401室采供部,周泷炜(收)。18开标与询标招标人自行组织开标,询标另行通知。一、总 则1.工程概况1.1 本招标项目招标人为滕州德意君瑞置业有限公司。该项目外墙石材工程已具备招标条件,现对该项目的外墙石材工程进行邀请招标,邀请有意参与本工程外墙石材幕墙的企业参与投标。1.2 工程名称:滕州德意君瑞城南区外墙石材工程1.3 工程规模:本项目集商业、写字楼及住宅于一体的综合体项目,总建筑面积约为50万平方米;南区建筑面积约为19万平方米。1.4 工程建设地点:滕州市政府南侧。1.5 建设单位:滕州德意君瑞置业有限公司1.6 施工总承包单位:中天建设集团有限公司1.7 监理单位:滕州市工程建设监理技术服务中心1.8 勘察单位:山东省鲁岳资源勘查开发有限公司2.招标范围、工期、质量和承包方式要求2.1 招标范围:项目南区施工图纸范围内的外墙石材工程。2.2 工期要求:自接到发包方要求开工之日起 120 日历天完成。2.3 工程质量要求2.3.1承包方必须严格按照外墙石材施工图纸、设计说明等工程文件以及现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定的要求组织施工,确保工程质量标准为合格。承包方无条件接受总包单位及监理公司施工阶段的管理,并通过监理和质量监督安全监督等部门的验收。2.4 承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全。2.5 投标人资质要求:建筑幕墙工程专业承包壹级及以上资质(需提供近三年内二个以上类似业绩)。3.投标人资格要求3.1 投标人必须具有独立法人资格,具备建设行政主管部门颁发的外墙石材专业承包壹级及以上资质。3.2 本招标工程不允许转包、挂靠等形式的投标,如发现上述情况将取消其投标资格和中标资格,并承担相应责任。4.招标文件的获取4.1 凡被邀请且有意参加本工程投标的单位应提交单位介绍信及个人身份证于 2014年9月19日上午17:00前在杭州萧山区市心北路217号德意中兴广场4楼401室采供部获取招标文件及有关资料。5.踏勘现场5.1 投标人可在领取招标文件的同时,自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6.投标文件的递交6.1 投标文件递交的截止时间 :2014年9月26日11时。投标地点:杭州萧山区市心北路217号德意中兴广场4楼401室采供部6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。7.开标:招标人自行组织开标,不通知投标人参加。8.时间及地点变化:上述时间、地点如有变化将及时通知投标人。9.联系方式招标人:滕州德意君瑞置业有限公司联系人:周泷炜联系电话系地址:杭州市萧山区市心北路217号德意中兴广场4楼401。10.投标费用投标人应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用,无论投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。二、招标文件1.招标文件的组成本招标文件第一章至第五章、答疑纪要(如有)、招标人对招标文件的澄清书或修改内容及其它有效函件,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。2.招标文件的澄清2.1 投标人收到招标文件后如有疑问需澄清应于2014年9月22日上午11:00前以书面形式(加盖投标人公章)向招标人提出,并发送到招标人公司信箱:717860548。招标人以书面形式予以解答,分发给所有投标人。2.2 投标人对招标文件作出的推论、解释和结论,招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果均由投标人负责。3.招标文件的修改3.1 投标截止时间2日前,招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件,并以书面形式分发给所有投标人。投标人应于收到该澄清或修改文件后按发包方要求以书面形式给予确认。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分,具有同等约束作用。3.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。3.3 为使投标人在编制投标文件时,将补充通知的内容考虑进去,招标人可以推迟投标截止时间和开标时间,并在补充通知中写明。4.招标文件的解释本招标文件的解释权归属招标人。三、投标文件1.招标文件内容注意事项投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件后1日内向招标人提出,否则由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其投标文件将被拒绝或者视为废标。2.投标文件的编制2.1 投标文件的组成:投标文件由商务和技术及样品三部分组成。2.1.1 商务部分主要包括下列内容(1)投标函(2)法定代表人资格证明书(3)授权委托书(4)投标担保书(5)承诺书(6)工商营业执照、安全生产许可证副本(7)投标辅助资料及资格审查资料(8)投标报价书:投标报价分析表、汇总表。(9)投标人按本招标文件要求提交的其它文件及投标人认为有必要添加的其它投标资料。2.1.2 技术部分主要包括下列内容: 项目管理机构配备情况1)项目管理机构配备情况表(2)项目经理简历表(3)项目技术负责人简历表(4)拟派项目经理和技术负责人业绩及其证明材料(5)项目管理机构配备情况辅助说明资料(6)拟投入本工程的主要机械设备表 施工组织设计(1)工程概况(2)施工部署(3)施工方法及技术措施(4)确保工程质量、安全、工期、环保保护、文明施工等的技术组织措施(5)工程施工进度计划(6)劳动力需求计划及动态图(7)施工机械设备投入计划(8)配合其他专业施工的措施(9)有必要说明的其它内容。2.2 投标人应按招标文件规定的内容与格式(表格可以按同样格式扩展)编制投标文件。投标文件及与招标人来往信函均使用中文,必须文字清晰,字义明确,准确标明目录及页码。除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用法定计量单位。2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。除非这些删改是根据招标人己发出的修改通知书的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误,在后一种情况下,修改处应由投标文件签字人签章。3.投标文件的装订、密封和标记3.1 投标文件的装订要求正文采用A4复印纸,首页为目录,并由投标人法定代表人签署或委托代理人签署,授权书应以书面委托方式出具,并附在投标书中。投标人应向招标人递交一式四份的投标文件,其中一份投标文件须明确注明为“正本”,其余投标文件注明为“副本”,如果正本与副本不一致,以正本为准。3.2 投标人应将所有投标文件的正本一份密封在一个内层包封中,副本三份密封在另一个内层包封中,然后再将二个内层包封统一密封在一个外层包封中。3.3 在内层和外层投标文件密封袋上均应注明下列识别标志(1)招标人名称(2)招标人地址(3)工程名称3.4 在内层包装上还应注明投标人的名称、地址、并加盖公章。3.5 所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人印章及密封章。3.6 如果外层包装上没有按上面规定密封并加写标记,招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任,由此造成提前开封的投标文件,招标人将予以拒绝并退还给投标人。4.投标文件的补充、修改和撤回4.1 投标人在提交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件,并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。4.2 投标人对投标文件的补充、修改,应按本须知3.3 项有关规定密封、标记和提交,并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。4.3 在投标截止时间之后,投标人不得补充、修改投标文件。4.4 在提交投标文件后至招标文件中规定的有效期终止日之间的时间内,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。5.投标保证金5.1 投标人在提交投标文件的同时,应向招标人递交投标保证金:人民币壹拾万元(投标人应保证在投标截止时间前将保证金缴纳至滕州德意君瑞置业有限公司指定账户,在提交投标文件时向招标人的工作人员出示投标保证金缴纳凭证复印件,否则招标人拒绝接受投标文件)。5.2 投标保证金采用转账或汇票的形式。5.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标人,招标人将视为不响应招标而予以拒绝。5.4 未中标投标人的投标保证金,在确定中标人后七个工作日内予以无息退还。5.5 中标人的投标保证金自动转为履约保证金,履约保证金在本工程竣工并验收合格后一个月内予以无息退还。5.6 发生下列任何一种情况时,投标人的投标保证金将被没收:(1)投标人在投标有效期内撤回其投标书的;(2)中标人无正当理由拒绝签订合同的;(3)在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动被查处后的;(4)在投标活动中有弄虚作假行为的。6.投标有效期6.1 投标书在投标截止日后90天内有效。6.2 在原定的投标有效期满之前,如果出现特殊情况,招标人可向投标人提出延长有效期的要求,这种要求和答复应以书面的形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人,不需要也不允许修改他的投标书,但需要相应地延长投标保证金的有效期。在延长期内第5条的规定仍然适用。四、投标报价1.报价编制说明1.1 每个投标人只能提交一份投标文件,任何投标人不允许以任何方式参与同一合同的其他投标人的投标。每份投标书只能有一个报价,如有修改报价函,必须注明为最终报价。1.2 投标报价及合同所有的款项的支付均以人民币计算。1.3 投标人应综合招标人对招标范围、工程质量安全、文明施工、进度要求以及招标文件规定的付款方式等进行报价。1.4 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的费用增加或工期延长申请将不被批准。1.5 投标报价不得低于企业的自身成本。1.6 投标人应按照招标文件规定的内容和格式提交投标辅助资料,中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件。2.报价范围2.1 招标文件所规定的招标范围内全部内容的施工及验收,包含石材成品加工运输(包括石材采购、加工、防腐处理、包装、运输至现场、装卸等)及安装(包括所需的型钢龙骨安装、石材安装、石材面层防护等)所需的人工费、材料费(主材、辅材)、机械费、水电费以及相应的管理费、检验试验费、石材损耗费、管理费用、组织及技术措施费、利润、风险费用、规费、工伤保险费、税金及其他一切图纸范围内所有费用等全部费用。因人工、材料、机械等上涨因素,承包方可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等发包人不予调整。其中预埋工作已由总包完成。2.2 投标人应认真填写报价书,投标人的投标报价作为投标人计算单价或总价的依据,应是完成招标工程范围及工期的全部,不得以任何理由予以重复。投标人在报价书中未列入的费用,将被认为己包含在报价书的其它报价中,不再获得额外的支付。3.投标报价方式:本工程的投标报价采用综合固定单价包干方式。4.报价依据:投标方根据报价范围、施工图及招标文件要求进行综合计算报出各单项的综合单价。5.结算方式:详见合同对应条款。五、开标、评标、定标1.开标时间:另定(不通知投标人参与)。2.评标委员会招标人自行组建评标委员会,负责评标工作。3.无效投标书的界定投标书出现下列情况之一的,将作为无效投标书处理,无效投标书不予参加评标。3.1 逾期送达的或者未送达指定地点的;3.2 未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金数额不足的;3.3 投标人不能出示法定代表人或授权代理人居民身份证;3.4 未按招标文件要求装订、密封和标记的;3.5 投标文件正本和副本未按招标文件要求编制的;3.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效;(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)3.7 未按规定的格式填写,投标文件的关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;3.8 资格文件不全、投标人名称或组织结构与提供的资格文件不一致的;3.9 未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的;3.10 投标文件中实质性内容前后不一致的;3.11 投标文件所提供证明材料必须真实,如有弄虚作假一经发现即为废标;3.12 法律法规及招标文件规定的其它废标条款;4.投标文件的澄清4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明,投标人应采用书面形式进行澄清或说明,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。5、评标5.1开标后,根据各投标单位投标报价情况综合分析进行商务标评定。5.2在确定中标单位并与之签定合同之前,凡属于审查、澄清、评价和比较投标书的所有资料,有关授予合同的信息,都不应向与评标无关的其他人泄露。5.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同中,投标人对招标人和询标成员施加影响的任何行为,都将导致取消其投标资格。6.定标评标委员会对投标文件分为技术和商务及样品三部分,以审标、询标和考察情况为基础依据,对有效的投标书及投标人进行综合考虑,报价低者,优先考虑,但不保证中标,对未中标者招标人有权不作任何解释。7.未中标的投标书处置7.1 对未中标的投标书不予退回。六、授予合同1.招标人的权力1.1 招标人在发出中标通知书前有权接受或拒绝任何投标。招标人对由此引起的对投标人的影响,不承担任何责任,也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。1.2 招标人对投标人在投标书中所提供的项目经理及技术负责人保留进行调查的权利。2.中标通知书2.1 在规定的投标有效期截止前,招标人按照有关规定向中标人发出中标通知书。2.2 中标通知书将成为合同的组成部分。2.3 按招标文件规定,中标人提供了履约保证金并签订了合同后,招标人将及时通知其他未中标的投标人。3.合同协议书的签署3.1 以书面形式向中标人发出中标通知书。中标人收到中标通知书后,按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定,在规定的时间、地点签订外墙石材工程施工合同。3.2 如经招标人对中标人投标文件进行查验后,发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时签订合同,招标人有权取消其中标资格,并将从中标候选人中另选中标人。3.3 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同,则招标人将废除授标,投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。3.4 中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让、转包给他人。3.5 本标书中的施工合同协议书是本招标文件的重要组成部分,投标人应完全响应施工合同协议书中的全部条款。第二章 合同条款(施工协议书)发 包 人:滕州德意君瑞置业有限公司承 包 人: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议,共同遵守并严格执行。第一条 工程概况1、工程名称:滕州德意君瑞城南区外墙石材工程。2、工程地点:滕州市政府南侧。3、工程内容:项目南区施工图范围内外墙石材工程的施工。第二条 承包范围及承包方式1、承包范围:项目南区施工图范围内石材外墙石材工程的施工。2、承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收。3、承包人对承包范围内全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。第三条 结算方式1、结算方式:采用固定综合单价方式计价,该综合单价为全费用单价。合同暂定总价为: 万元。2、该固定综合单价为包干价,为完成每一计量单位工程量石材成品加工运输(包括石材采购、加工、防腐处理、包装、运输至现场、装卸等)及安装(包括所需的型钢龙骨安装、石材安装、石材面层防护等)所需的人工费、材料费(主材、辅材)、机械费、水电费以及相应的管理费、检验试验费、石材损耗费、管理费用、组织及技术措施费、利润、风险费用、规费、工伤保险费、税金及其他一切图纸范围内所有费用等全部费用。因人工、材料、机械等上涨因素,承包方可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等发包人不予调整。因承包方计算有误或漏项等原因造成中标价格可能改变,发包方不予调整。另外:1)发承包双方任何一方对工程量清单中的工程量有异议的,结算时均可以提出,按实调整。2)变更联系单经发包方和监理确认后,实物工程量按实调整,工程量根据与工程量清单相同的计算规则按实计算。3)变更联系单单价的确定原则,投标书中有相同子目的,按相同子目的价格调整;有相似子目的,按相似子目换算后的价格调整;原投标书无相同或相似子目时双方协商确定。4)措施费用等包干费用的调整:无论发生任何情况均按投标价包干,费用不做调整。5)施工过程中因设计变更等原因,而发生的材料品种、规格、型号、质量等级改变,材料价格允许按发包方签证认可的单价计补价差,差价部分仅计规费、税金,其余如人工、辅材、机械等不得变动。6)招标人在施工过程中可能对石材规格、尺寸、颜色、缝宽进行调整,投标人须将以上因素考虑须并计入综合报价中,中标后综合单价、保管费率及损耗率等均不做调整,费用包干。7)零星工作项目根据签证的实际发生的工程量按实结算,单价按中标单价(已含管理费、利润、规费、税金、风险费等一切费用)。8)总包管理配合服务费计算方法:由发包方承担并直接向总包方支付。9)施工用水、用电由承包方自行装表计量,所产生的水电费由承包方直接支付给总包单位。10)竣工结算报告及结算资料的要求:(1)在工程竣工验收通过后九十个日历天内,承包方应向发包方提交承包方盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料,发包方对结算资料进行审核,符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包方公章后方可视为发包方收到竣工结算资料;(2)在工程结算审核过程中,承包方不得再增加任何结算资料(图纸、签证变更点、价格凭证等发包方要求除外)。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的,审价时间延误的责任由承包方承担;(3)承包方未按本条款约定的时间向发包方提交竣工结算报告和资料的,发包方将不能保证按下述规定的时间内完成审核,并且发包方有权根据已有资料进行审查,责任由承包方自行承担。11)工程竣工验收合格,在发包方收到承包方完整的竣工结算资料后,由发包方及受委托的第三方造价咨询单位进行审核,承包方应积极配合,12个月内完成审核工作,若承包方不配合则审核时间顺延。12)工程竣工结算资料提交发包方之前承包方应提供已收款明细表,会同发包方对已经支付的工程价款、其他应扣款对账并确认。结算确认后30个日历天内发包方保留工程质量保修金及约定的其他保留款项后,付清剩余的工程结算价款。13)承包方应遵循实事求是的原则编制工程造价,对于工程审计(预算、清单、结算审核等)费用支付的约定:工程审计费用参照浙价服200984号文件浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法的规定,基本费由发包方承担;审核追加费用由承包方支付并由发包方从应付工程款中直接扣缴,审核追加费用= 核减额-送审额5%5%+核增额5%计取。14)承包方与市政、市容、环保、噪音、排污、治安等主管部门之间产生的费用由承包方承担。15)本协议内全部工程竣工验收通过后,承包方应按档案馆要求一周内提交完整的符合档案馆要求的竣工资料原件四套。经确认承包方责任范围内的资料完备后,承包方方可向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料办理结算(所有资料需提供系统完整的原件一套,复印件不作为结算的依据;结算资料要求一次性提供完整;发包方签收结算资料后承包方随后追补的结算资料视为承包方放弃,不予认可)。结算资料没有按要求提交,发包方有权拒收,其结算时限滞后的所有责任由承包方承担。第四条 付款方式1、合同签订后10个工作日内,发包方向承包方支付合同暂定总价的10%作为工程预付款。工程预付款分批扣回,从第一次支付工程款时开始扣除工程预付款总额50%,即预付款扣除额超过该次工程款支付额的50%时,最多扣除额为该次工程款支付额的50%,但预付款扣除额不超过该次工程款支付额的50%,以此类推,直至最终全部扣回工程预付款。2、按月支付已完合格工程审定价款的75%(一般每月25日上报,次月10日前支付);待本工程全部完工并经竣工验收合格后10工作日内,支付至工程合同总价的85;工程竣工结算完成并经双方共同书面确认后15个日历天内发包方付至结算价款的95%,尾款5 %留存作为质量保修金,工程保修期(自工程发包方交付业主之日起计算满两年,如发包方交付业主时间超过竣工验收后十二个月,则自竣工验收后十二个月起计。)后结清,不计利息。3、每次支付工程款时,承包方均需开具项目所在地税务部门的正式发票(根据承包方企业情况提供符合项目所在地税务部门要求的正式发票,如销售发票、建安发票等),支付至合同总价的85%时,承包方开具合同总价95%工程发票,在支付至95%的工程款时,承包方必须开具100%金额的正式发票。4、发包方支付上述各次进度款的前提条件是承包方必须达到并符合发包方与监理公司认可的施工组织设计内的计划进度节点时发包方才予以支付。5、工程联系单的增减金额不作为支付工程进度款的依据,纳入到最终结算中。6、每期付款允许发包方有一个月的延付期,承包方不得以此为由影响工程进度及提出任何索赔要求。第五条 材料1、主要材料品牌:序号材料名称品牌1化学螺栓徳国慧鱼,喜利得,汇雨2密封胶杭州之江,道康宁,白云3耐候胶杭州之江,道康宁,白云4钢架防锈漆环球,紫荊花5 不锈钢挂件久泰,金瀚6热镀锌角钢沙钢,鞍钢7热镀锌槽钢沙钢,鞍钢8热镀锌角码沙钢,鞍钢9石材防护涂料美国奧都,德国杜邦2、投标人在报价时选择上述表格中的其中一个品牌报价,招标人允许投标人自行选择上述表格中规定品牌以外的产品进行报价,但所报材料品牌必须是上述表格中规定品牌同档次且符合国家标准的,中标人选择报价的材料品牌将作为本工程选用的材料品牌,不允许承包方随意变更,但在施工过程中发包方有权要求变更材料品牌,承包方必须无条件接受。3、钢骨架采用型钢,热镀锌处理;不锈钢(304#)石材挂件和紧固件必须满足国家现行规范要求。4、对用于本工程的所有材料必须按规范要求进行现场取样复试,复试费用已包含在总价中。对规范未要求取样复式的材料,若发包方对材料在质量方面有异议,可要求到有关质量检测部门进行检测。检测合格,检测所需各项费用由发包方承担;若检测结论为不合格或与封存样品不符,承包方承担所有检测费用,并无条件更换不合格的或与样品不符的材料,由此延误的工期或者其它单位提出的索赔损失均由承包方承担。5、承包方提供的石材品质不得低于经发包方确认品质为合格的样品,石材板厚度正负公差必须在相关规范允许的范围内,大面纹理应一致,同一立面石材颜色应均匀,无明显色差,如发包方对石材的颜色、纹理等提出质疑,承包方须在发包方规定的时间内进行调换,整改。6、本工程所需的一切材料,除本合同另有约定外,全部由承包方提供。承包方需对自身提供的材料的质量负责,不合格的材料,应由承包方立即运离工地,由此发生的一切损失及费用均由承包方承担。7、一切进场材料,非经发包方、总包或监理工程师同意,承包方不得擅自运离工地。8、一切材料,虽经进场检验合格,但在施工中发现有缺陷者,发包方或监理工程师仍可拒用或要求更换,由此发生的一切费用及损失均由承包方承担,由此延误的工期不予顺延。9、承包方存放、堆置材料的场所,应在发包方及总包许可的范围内,不得妨碍工程的进行和道路的畅通。第六条 工程质量及技术要求1、工程质量:工程质量必须达到国家建筑工程施工质量验收统一标准合格标准。2、工程验收1)竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后,由承包方以书面形式通知发包方,经验收合格,双方签署验收证书,工程移交给发包方管理,竣工验收资料须符合项目所在地档案馆要求报发包方存档。2)隐蔽工程和中间验收。由承包方自检后,提前书面通知发包方检查验收(通知内容应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点);发包方接到通知后,2天内组织检查验收;承包方准备验收记录,经验收合格,发包方、监理、承包方均签字后方能进行下一道工序。检验不合格的,承包方应在发包方限定时间内修补后重新检验,直至合格,由此造成停工、窝工等一切后果由承包方自行承担,同时发包方有权没收部分质量保证金。发包方因故未能按时进行验收时,可书面向承包方提出延期要求。无论发包方是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包方损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包方承担发生的全部费用,工期不予顺延。3)本工程必须完成国家及地方规定的各项检测,检测费用由承包方承担。3、检验和试验及资料整理1)施工过程中,承包方按照国家验收规范及地方验收标准准备详实的验收资料,并承担工程竣工验收前本合同中一切检验和试验费用。2)本工程竣工验收资料、施工记录、竣工图等资料,由承包方整理成册并报质监部门验收通过后,提交相应的完整竣工验收资料叁套给发包方,以便质检部门进行质量鉴定使用及竣工结算、备案使用。第七条 施工工期1、工期要求:自接到发包方要求开工之日起 120日历天完成。2、工期延误:除满足以下规定外,工程不得延期。否则每延期一天,承包方须向发包方支付2000元违约金。1)不可抗力(不考虑一般性天气影响); 2)发包方原因未在开工前提供施工场地、提供图纸的;3)因发包方原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工,不含承包方原因造成的勒令停工;4)一天内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8 小时;5)非承包方原因造成的民扰一天内造成停工累计超过8 小时。上述情况发生后3 天内,承包方就延误的内容,向发包人提交书面报告。经发包人确认并盖章,承包人保留原件作为延期凭证,否则工期不予顺延。第八条安全文明施工1、承包方应严格按安全标准组织施工,并接受发包方、总包管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包方承担。2、承包方应定期对其在施工场地的工作人员进行安全、文明施工教育,并对他们的安全负责。发包方不得要求承包方违反安全管理的规定进行施工。各班组做好技术交底,并将交底资料报发包方一份。进入施工现场必须戴安全帽,关键部位悬挂安全警示标志。施工过程中,承包人应采取安全防护措施,保证施工安全,施工期间若出现安全事故或施工伤及行人,由承包方承担全部责任。3、承包方在本工程的安全生产、文明施工以及生产人员的劳动保障等方面均需承包方自行按国家或地方规定执行,费用自理。4、本工程施工期间,承包方应时时注意避免因本工程施工而损坏工地附近交通、电力、通讯、给排水、煤气或其它公共设施的安全与运行。如因承包方的疏忽或过失而造成损失的,由承包方负责修复或赔偿,并负担一切费用。施工期间因使用工地附近道路而造成市政道路损坏时,承包方应予修复后报请验收,其费用由承包方负担。5、承包方在施工期间发生人身伤亡事故,造成施工现场被政府有关部门勒令停工的,每停工一天,向发包方赔偿10000元/天停工损失费。第九条 发包方工作1、协调处理施工水源、电源、场地、道路等工作,确保承包方进场时具备施工条件。2、组织施工及有关单位对施工图等技术资料进行审定,并在中标后5 日内将施工图4份、水准点和坐标控制点等有关技术资料1份交给承包方。3、负责工程质量、安全、投资、进度、环境、合同的管理及各有关协作单位的协调,负责工程设计变更的审批、签证。4、负责监督、检查工程质量,在接到承包方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、工程竣工报告后,及时组织质监部门、监理机构、承包方进行验收,解决施工中的设计问题,参加本工程的检查验收,并及时向承包方传达上级建设主管部门(质监、安监等)的有关指示及要求。5、协调处理总包方及各专业分包方的关系和工作,为承包方提供良好的场内施工环境。6、负责审核工程进度款的支付和确认工程结算款。7、对不合格的工程有权下令停工或责令其返工。8、发包方将对承包方在施工过程中对工程进度进行阶段性检查。如承包方工程进度缓慢或无力按合同工期完成,发包方有权将部分合同内容分包。9、其他约定:监理工程师与发包方代表职权不明确时,由发包方予以明确,并以书面形式通知承包方和监理总监。10、双方约定发包方应做的其他工作,另行协商。第十条 承包方工作1、签订合同后,在合同约定的时间内组织人员、机械、材料进场,将进场的人员名单、机械名单报发包方及监理公司备案,施工用材料报发包方、监理验收。2、承包方在施工现场设置项目经理,由项目经理全面负责现场施工,未经发包方准许,承包方不得随意变更项目经理。3、开工前参加由发包方组织的有关安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工等内容的第一次工程例会,熟悉施工现场环境,按照经发包方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。施工及验收过程中应及时参加发包方、监理机构组织召开的各种形式的会议。4、承包方设立安全检查领导小组,以项目经理任组长,项目经理及其他管理人员为成员,经常对施工人员进行安全常识教育,认真执行安全技术操作规程、文明施工、安全施工。5、派驻技术负责人员对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,负责签证以及其它事宜。6、接到施工图纸及技术交底后,查看现场并编写施工方案,交由发包方两份。7、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告等资料文件。8、严格按照规范及设计图纸要求、审批通过的施工组织设计和施工方案进行施工,根据国家施工验收规范和质量检查验收标准,确保工程质量,按合同规定的时间如期完成。9、承包方在施工前应仔细复核已施工建筑的实际尺寸,安排现场设计人员,并出具石材排板图,并经发包方批准后,方可按批准的排板图施工。如发现外墙干挂石材施工图纸与建筑实际尺寸不一致,应及时向发包方提出,否则由此造成的损失由承包方自行承担。10、石材施工前,先按发包方的指定的部位施工样板(每个品种石材的施工样板不小于5平方米),经发包方和监理单位验收通过方可进行大面施工,大面施工的工程质量及感官效果不得低于样板。样板费用已包含在合同总价中,不再另计。11、负责管理和使用、保管自身的一切所需物料。根据工程需要自行提供和维修施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫,未经授权的人员不得进入现场。承包方在施工时对危险区域应设立警戒线,确保第三者的安全。以上工作承包方在报价中已经考虑,包含在合同价款内。12、承包方必须遵守工地的各项管理规定,服从总包单位、监理单位的管理,如有违反遭到处罚,由承包方负责。由于承包方不服从总包管理造成总包、分包工程管理不协调、混乱或阶段性进度滞后,发包方有权对其处罚并责令其采取必要措施,改进工作方法。13、承包方在隐蔽工程隐蔽前二十四小时内通知发包方、监理方进行隐蔽验收,未经发包方、监理方现场检查不得隐蔽。如发包方及监理未按约定时间到场,承包方自检并隐蔽。发包方提出重新检查时,若结果不符合要求,费用由承包方承担;若结果符合要求,费用由发包方承担。14、承包方应严格按照技术操作规程进行施工,确保工程质量。在施工中如出现质量问题,承包方应无偿采取补救措施并承担由此给发包方带来的经济损失,同时承担工期延误之违约责任。15、协调施工用水、用电,费用由承包方自行承担,水电费用为合同价的0.8%,合同签订后10个工作日内由承包方直接向总包方支付。16、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包方。承包方由此发生的费用(含罚款),承包人在报价中已经予以考虑,应包含在合同价款内。17、严格遵守有关环境保护法律、法规,并按照环境监察审核工作要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。18、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场达到政府有关部门对竣工验收到达的标准和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。19、在工程施工期间,承包方应妥善存放和处理承包方设备或多余的材料。20、承包方应始终采取各种合理的预防措施,防止承包方人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为,以保持安定、保护现场及邻近人员的安全。承包方未能履行上述各项义务而造成发包方损失的,承包方赔偿发包方相关损失。21、承包方员工都应具有本行业或本职业的相应资质、技能和经验的人员。发包方或监理工程师可要求承包方撤换受雇于现场或工程的、有下列行为的任何人员,适当时也包括项目经理:经常行为不当或工作漫不经心;无能力履行义务或玩忽职守;不遵守合同的任何规定;坚持有损安全、健康或有损坏环境保护的行为。承包方随后应指派合适的替代人员。第十一条 由发包方原因造成的违约责任1 非承包方原因超过合同规定的日期验收,按国家现行规定的贷款比例偿付逾期违约金。2、施工中如遇不可抗力、大风、大雨、酷暑、地下不明障碍物、水电不通、周围社会环境等情况,影响施工的,经发包方代表签证工期顺延。如遇进度款不到位时,除施工工期顺延外,同时仅承担承包方由此造成的人员窝工的费用损失,不承担返工、停工、机械等损失。第十二条 由承包方原因造成的违约责任1、工程质量的约定:应达到双方协议约定的质量标准。质量标准的评定应以国家及项目所在地的质量检验评定标准为依据。因承包方的原因工程质量达不到约定要求的质量标准,承包方应承担违约责任。双方对工程质量有争议时,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任的,由双方根据其责任分别承担。1)工程质量达不到约定的标准,发包方工地负责人有权要求拆除和重新施工,直到符合约定标准,由承包方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。2)因承包方的原因造成修理或返工,修理或返工合格的,由此造成的逾期交付按每拖延一天工期处罚2000元。3)因承包方原因工程质量不符合要求,经修理或返工仍不合格的,由此产生的一切经济损失均由承包方承担。2、承包方如有下列情况之一,发包方可随时解除本合同或以任何方式将全部或一部分工程改由其它施工单位施工,发包方因此所遭受的一切损失,承包方应负全部赔偿责任。承包方如因下述原因而遭发包方解除合同,应立即停工并负责遣散工人并将到场材料机具等交由发包方全权使用。发包方与承包方在全部工程完工后进行结算,并解除承包方合同责任。1)承包方假借他人公司名义承接本工程或未经发包方同意擅自将本工程一部分或全部分包或转包给其它施工单位;2)工程不能按照规定日期开工达 3 天以上;3)在本合同工程未全部完工前,无故停工达 7 天以上者;4)施工进度计划严重滞后,或施工质量低劣,或工作草率,不听从发包方的指令或拒绝改正者。5)承包方有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或其他因素,使承包方不能履行合同。第十三条 变更设计1、本工程原则上无设计变更及现场签证2、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。3、确定变更价款:承包人在工程变更确定后14 天内,提出变更工程价款的报告,经发包方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行。1) 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;2) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包方提出适当的变更价格,经发包方确认后执行。3) 承包人在双方确定变更后 14 天内不向发包方提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。4) 发包方确认增加的工程变更价款不作为支付合同进度款的依据,纳入工程结算。5) 因承包方自身原因导致的工程变更,承包方无权要求追加合同价款。第十四条 质量保修1、承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任,双方根据国家有关保修的具体规定,结合具体工程约定质量保修期为:2、质量保修期及保修内容按国家规定执行。3、属于保修范围、内容的项目,承包方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包方不在约定期限内派人维修或同一问题两次不能修复的,发包方可以委托他人修理,费用由承包方全部承担(包括10的管理费)。对于由质量问题造成的业主索赔,应根据其实际损失或评估价值,承包方须进行全额赔偿.第十五条 履约保证金为确保工程质量、工期进度、安全文明施工,承包方必须在合同签订前,向发包方提交合同总价的10%作为履约保证金,其中质量保证金占40%,工期保证金占40%,安全文明施工及班组到位保证金20%;履约保证金在工程约定工期内完工并验收合格后一个月内无息退还。如果发生工程质量未达到质量验收规范标准、逾期完工或安全事故等情况,发包方有权扣除承包方相应的履约保证金。第十六条 索赔1、当工程产生索赔时要有正当索赔理由且有索赔事件发生时的有效证据。2、合同双方其中一方,未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给对方造成经济损失,可向违约方提出索赔。第十七条 争议1、双方在履行合同时发生争议,首先应协商解决;协商不成的,可向工程所在地的人民法院起诉。2、发生争议后,除非出现下列情况的,双方应继续履行合同:2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;2.2 调解要求停止施工,且为双方接受;2.3 法院要求停止施工。第十八条 合同文件的优先顺序1、本合同协议书2、招标书及其附件3、投标书及其附件4、标准、规范及有关技术文件5、图纸、预算书6、工程施工过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论