装饰设计合同10-11.doc

装饰设计分包合同(专业建设工程室内设计合同)工 程 名 称： 马鞍山市市政公园二期室内设计 工 程 地 点： 马鞍山市 合 同 编 号： （由设计人员编填）设计资质等级： 甲级设计 建 设 单 位： 马鞍山市市政公园建设有限公司总 包 单 位： 马鞍山汇华建筑设计有限公司 分 包 单 位： 中建五局建筑装饰公司 签 订 日 期： 室内装饰设计分包合同工程名称： 马鞍山市政公园二期图书馆,大剧院室内设计 工程地点： 马鞍山市 总包单位： 马鞍山汇华建筑设计有限公司 分包单位： 中建五局建筑装饰公司 设计依据：1. 总包单位给分包单位的委托书或设计中标文件；2. 总包单位提供的基础资料；设计流程：设计沟通平面方案平面定稿效果图方案定稿施工图施工跟踪后期布置指导设计流程细则：1. 设计交流：（空间性质，空间使用功能，经济指标）；2. 平面方案及设计理念（含意象图片）文本一份；3. 平面定稿，方案深化。各主要空间效果图；4. 方案调整定稿；5. 施工图深化（包含平、顶、立面及节点大样图）；6. 施工图调整定稿；7. 配合相关辅助专业设计单位完成其设计内容；8. 施工跟踪，指导施工至竣工验收结束；9. 后期布置指导（含家具风格、窗帘、绿化、摆件、字画等布置）；取费总额：(详细见附件) 壹佰贰拾玖万肆千柒佰伍拾元 （含税） 取费细则：1. 本设计合同生效三天内,总包单位支付设计费总额的20%计 25.8950 万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)；2. 完成设计流程细则第四项后, 总包单位支付设计费总额的10%计12.9475 万元； 3. 完成设计流程细则第五项后, 总包单位支付设计费总额的20%计25.8950 万元； 4. 完成设计流程细则第六项后, 总包单位支付设计费总额的10%计12.9475 万元； 5. 完成设计流程细则第七项后, 总包单位支付设计费总额的30%计38.8425 万元； 6. 完成设计流程细则第八项后, 总包单位付清余款计费总额的10%计12.9475 万元；7. 以上26项分包单位完成设计成果须建设单位确认。设计内容：1. 图书馆室内装饰设计方案图、装饰施工图及与装饰配套的水电施工图（含照明、音响） ; 2. 大剧院室内装饰设计方案图、装饰施工图、剧院部分的声光电设计（含建筑声学、电声、音响；照明、舞台灯光）及与装饰配套的水电施工图 ; 3. 东餐厅室内装饰设计方案图、装饰施工图及与装饰配套的水电施工图 ; 4. 配合博物馆其他各专业设计。 5. 具体设计区域及面积见取费表;交稿日期： 设计项目施工开工前一个月 交稿文件份数： 八套施工蓝图 双方责任:总包单位责任:1. 总包单位应在合同签订后，在规定的时间内向分包单位提交基础文件，并对其完整性、正确性及时限负责。总包单位不得要求分包单位违反国家有关标准进行设计。2. 总包单位提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，分包单位按本合同规定的交付设计文件时间顺延；总包单位交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，分包单位有权重新确定提交设计文件的时间。3. 建设单位变更委托设计项目、规格、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成分包单位设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，总包单位应按分包单位所耗工作量向设计人支付返工费。4. 在合同履行期间，总包单位要求终止或解除合同，分包单位未开始设计工作的，不退还总包单位的已付的定金；已开始设计工作的，总包单位应根据分包单位已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。5. 总包单位必须按合同规定支付定金，收到定金作为分包单位设计开工的标志。未收定金，分包单位有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件时间顺延。6. 总包单位应按本合同规定的金额和日期向分包单位支付设计费，逾期超过30天以上时，设计有权暂停履行下阶段工作，并书面通知总包单位。总包单位的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建议，总包单位均应支付设计费。双方约定，总包单位每次支付分包单位设计费时均应在建设单位支付费用给总包单位后进行。7. 总包单位要求分包单位比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得分包单位同意。分包单位责任:1. 分包单位应按国家规定的合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现规定有关交付设计文件顺延的情况外）。并对提交的设计文件的质量负责。2. 合同生效后，分包单位要求终止或解除合同，分包单位应双倍返还总包单位已支付的定金。3. 分包单位交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向总包单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，分包单位有负责上述工作，可按所需工作量向总包单位适当收取咨询服务费，收费由双方商定。保密:双方均应保护双方的知识产权，未经对方同意，任何一主均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。仲裁:本建设工程设计合同发生争议，总包单位与分包单位应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。备注:1. 总包单位委托分包单位承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。2. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。3. 本合同双方签字盖章即生效，一式