某某项目工程施工合同(模版).doc

某某项目工程施工合同书建设单位： 施工单位： 签订时间： 地 点：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座9层 某某项目工程施工合同 合同编号：甲方乙方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同GF1999-0201示范文本，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点： 1.3 工程内容：或参见附件/工程审核预算书具体工程量及单价如下：序号项目名称工程量（米）单价（元）合价（元）1234合计：5最终执行合同价款：1.4 承包范围：上述所有单项工程的施工和质量保修、维护。 1.5 承包方式：包工包料。1.6 合同价款：本工程合同价款为（人民币）元。金额大写：（人民币） 第2条 工程期限2.1 开工日期：甲方提前 日通知乙方进场施工，具体日期以甲方开工签证为准。2.2 全部工程总日历日数 日。第三条 工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在指定的开工日期提前3日，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在3日内书面答复乙方。甲方同意延期要求或3日内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工程不予顺延。3.2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在48小时内予以答复。3.2.1甲方未能在规定时间提出处理意见或在收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工。3.2.2停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的相关费用。3.3工期延误：下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。3.3.1 工程量变化和设计变更。3.3.2 非乙方原因（如停水、停电、停气等）影响工程施工，造成一周内多次停工累积超过8小时。3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物等需处理时。3.4 不可抗力：发生不可抗力时按中华人民共和国合同法执行。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。每延误一日按合同总价1赔付给甲方。第四条 甲方工作4.1协助办理施工所需证件、批件。4.2 提供施工所需水、电资源，保证施工期间的需要。由乙方负责挂表计量，并按实际使用额向项目工程总承包方支付水、电费用。4.3协调与其他施工方的关系。4.4甲方未能按约定完成工作，工期相应顺延。第五条 乙方工作5.1按双方约定日期，向甲方提供施工组织方案、工程进度计划，并提供施工用电、用水计划。5.2乙方应在开工前4日内将施工组织方案交与甲方，甲方应在3 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。5.3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。5.4 遵守施工现场的有关规章制度。5.5参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。5.6已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。甲方提前使用须经乙方同意后方可使用。5.7合同签订后 日内，乙方应向甲方所委托的设计院提交相关施工设计方案资料。5.8乙方负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，如因乙方施工中造成甲方、乙方、或第三方人身损害或财产损失的，与甲方无关，由乙方负责自行解决。5.9如乙方不按合同约定完成工程造成甲方损失的，其中造成甲方实物损失的，双方协商按质论价由乙方赔偿，协商不成，由乙方提供相同新品实物赔偿；乙方其他违约行为造成工期延误的，每延误一日按合同总价1赔付给甲方。第六条 价款支付与调整6.1 工程完工后 日内甲方向乙方支付合同价款 。6.2 工程通过竣工验收合格并结算审核完毕后 日内甲方向乙方支付至结算总价款 。6.3 工程通过竣工验收合格后一年内付工程结算总价款 扣除总包服务费后之金额。6.4 质量保证金。甲方将工程结算总价款 %作为质量保证金。质量保证期为12个月，自通过竣工验收合格之日起计算。期满后无质量问题和纠纷，甲方于 日内向乙方一次付清质量保证金。6.5 合同价款的调整。在合同签订后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整：6.5.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。6.5.2 如甲方提供的外线管网不能满足乙方施工要求,需另外布设管线通道,应作工作量调增。6.5.3 双方约定的其它增减或调整。6.6 合同价款调整情况属1.3条款工程内容范围内的，依照1.3条款工程项目单价核算增减合同价款；合同价款调整情况属1.3条款工程内容范围外的，甲乙双方按照实际发生工程量另行签订工程施工合同处理。6.7 乙方同意向甲方支付工程结算总价款 的总包服务费，该总包服务费依照6.3条款在工程结算总价款内扣除。第七条 材料设备供应7.1乙方采购的设备、器材和材料应符合设计和规范要求，并经甲方批准，报工程监理备案封样。7.2 材料、设备运抵现场时提供下列单据。7.2.1交货清单一式四份，内容注明规格和数量。7.2.2产品制造工厂签发的产品合格证、质量证明书和技术资料。7.2.3由国家质检部门核发的产品质检证明资料。7.3产品质量验收标准为国家或行业规范、标准。第八条 质量与验收8.1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规定要求，承担返修工作及相应费用。8.2乙方施工工程中所提供设备、材料必须满足甲方设备系统图标识的设备元器件品牌及规格要求；上述设备及材料由项目监理按照国家及行业相关规范、标准组织验收。如货品验收不合格，则乙方负责更换同品牌合格新品，由此造成的工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总金额1%/天计算。8.3隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方、监理验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。8.4工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定、规范及施工图纸进行验收。8.5乙方在工程验收前5日将验收申请报告送甲方、监理。甲方在收到报告后积极组织相关部门验收。8.6已竣工未验收工程，交工前由乙方负责保管。甲方如需要提前使用须征得乙方同意，否则，甲方不得擅自使用。8.7乙方负责对产品及相应安装工作提供为期1年的免费质量保修。免费质保期自工程完工并验收合格之日算起。乙方保证在1年的质量保证期内，对其产品在设计、工艺、材料及安装等方面存在的缺陷所引发的任何质量问题负责。一旦发生上述情况，乙方必须在接到甲方通知的2小时内到达现场，并对产品出现的质量问题无条件免费维修或更换相同品牌新部件直至整体设备；若乙方未能及时到场，甲方可自行安排其他专业单位及人员进行维修或更换部件，由此发生的费用从质保金中扣除，质保金不足以支付该费用的，由乙方向甲方支付差额部分。8.8乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督。若工程未能通过验收，乙方除承担返修工作及相应全部费用外，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。8.9乙方在验收合格后 日内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图4套。第九条 设计变更9.1施工中如需设计变更，须经甲方书面批准，由设计单位提供变更图纸和说明。乙方不得擅自变更设计。9.2乙方对原设计进行变更，须经甲方书面同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。9.3由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。第十条 竣工结算10.1工程通过竣工验收合格后，乙方在5日内将工程结算书送交甲方，甲方在收到结算书后20日内审核完毕，并签署审核意见。如双方意见不一致时，可报请有关部门调解。若甲方在收到结算书后20日内未提出审核意见，工程结算书视为批准。第十一条 工程保修11.1 质量保证金：甲方按甲乙双方结算总价款的 %预留工程质量保证金。质量保证期满无质量问题，甲方于质保期满后 日内付清质量保证金。11.2质量保证期为12个月，自通过竣工验收合格之日起计算。11.3质量保证期间，因产品或施工质量原因出现影响系统正常使用等问题，乙方应在接到甲方提出修理通知后 小时内到达现场处理解决。11.4 质量保证期间，若乙方未能在规定期限内对因产品或施工质量造成的影响系统正常使用的问题给予及时解决，则甲方有权自行委托相关专业公司解决，由此发生的全部费用由乙方承担。第十二条 违约责任12.1乙方不能按合同工期开工、竣工，每延迟一日，应向甲方支付相当于合同总价款1的违约金，延迟超过 日的，甲方有权单方解除本合同，甲方因解除合同发生的全部损失乙方应予赔偿。12.2乙方应对设计方案资料出现的遗漏或错误提出修改和补充意见，经甲方设计研发部门确认后实施。由于乙方施工错误造成的工程质量事故损失，乙方应予全额赔偿。12.3因乙方工程施工采用的材料设备质量存在问题，乙方承担由此给甲方造成的相关经济损失;因施工和产品的质量原因导致系统产生缺陷或发生质量事故，乙方应全额赔偿甲方损失，并向甲方支付违约金人民币 万元（金额大写： ）。12.4因一方违约致使合同不能履行的，另一方可解除合同，守约方解除合同的应提前5日书面通知违约方，解除合同通知寄出后合同解除，违约方赔偿因解除合同给守约方造成的全部损失。第十三条 争议解决13.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。第十四条