研发楼项目劳务分包合同(合作方).doc

建设工程施工劳务分包合同（GF20030214）中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理总局、苏源集团办公研发大楼二期工程施工劳务分包合同工程承包人：中国建筑第八工程局劳务分包人： 南京市江宁区淳化建筑工程总公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于苏源集团有限公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订苏源集团办公研发大楼二期工程施工总承包合同 (以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：苏源集团办公研发大楼二期工程工程地点：江宁开发区苏源大道分包范围：总包合同包含的R轴以西的土建、安装工程。完成施工图纸、设计修改以及发包人指定的工作量增减。除承包人供应的材料、设备外，劳务分包人自行组织提供完成上述工作内容所需的人工、机械、材料等各项资源。提供分包劳务内容：砼、钢筋、模板、抹灰、砌筑、脚手架等3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年-月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)的规定，并不得出现影响工程评优的质量缺陷。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同；(2)本合同附件；(3)本工程施工总承包合同；6、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)与总包合同约定相同(2) 与总包合同约定相同7、总包合同71工程承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。72劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。8、图纸81工程承包人应在劳务分包工作开工前两周，向劳务分包人提供施工图纸两套，竣工图在开始编制时提供壹套；与本合同图纸工作有关的标准图集劳务分包人自备。9、项目经理91 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为陶勇智，职务：项目执行经理，职称：工程师92 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。10、工程承包人义务101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；102 工程承包人已完成了下列与劳务分包人施工相关的前期工作，劳务分包人已接受：（1）施工场地已具备劳务作业开工条件；（2）水、电等施工管线和施工道路，已完全能满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和质量要求；（3）劳务分包人已获取了相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）工程承包人的有关施工手续正正在办理，不影响劳务分包人的施工； （5）向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，交付劳务分包人保护；10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收；10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11、劳务分包人义务111对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；112劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；113严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、发包人批准的施工组织设计和施工方案精心组织施工，建立完善的质量保证体系、安全生产保证体系、工程档案资料保证体系，确保工程质量达到总包合同约定的标准，并确保不出现影响工程评优的实体质量及资料缺陷，确保符合竣工验收的要求。114、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；自觉接受工程发包人、工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程发包人、工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；115、按工程承包人标准化工地和市级文明工地的要求堆放材料、机具，设置标牌和管理施工工地，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；116、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；117、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；118、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；119劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。1110除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12、安全施工与检查121、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。122、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。13、安全防护131、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施方案，经工程承包人认可后实施，防护措施费用在劳务分包人承包施工的工程所包含的安全文明施工基本费内支出。132、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前lO天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施方案，经工程承包人认可后实施,费用包括在劳务分包人的劳务报酬的综合单价或综合劳务费用内。133、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提出使用计划，经工程承包人批准后，按工程承包人的统一标准和质量要求自行购置，或由工程承包人负责供应，费用包括在劳务分包人的劳务报酬的综合单价或综合劳务费用内。14、事故处理141、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。142、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15、保险15.1发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险。15.2 由发包人运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理或获得的保险，视为工程承包人办理的保险。 15.3劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。相应的保险费用已包括（综合）在劳务报酬内。15.4 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应161劳务分包人应在接到图纸后14天内，向工程承包人提交工程承包人供应的材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一)；经承包人确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；工程承包人供应的材料或设备，已抵达工程现场的，由劳务分包人派人卸车、清点、验收，并办理领用手续，清点验收后由劳务分包人负责保管，其装卸、保管费用已包括在本合同第17条劳务报酬项下的单价或合价内。162劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。163除合同中明确由工程承包人供应的材料设备外，其它工程用材料设备，承包人全部委托劳务分包人采购，劳务分包人采购的材料设备质量必须满足工程及设计要求，除地材外，其它所有材料的供货单位（生产厂家）必须经发包人、承包人同意。劳务分包人采购的所有物资设备，必须经相关部门取样检测合格后，方可进入施工现场，为确保工程质量，甲方有权对乙方自行采购的材料的质量进行监督并拒绝不合格材料的进场或强令出场。164工程承包人委托劳务分包人采购材料设备的费用，按承包人二次报价的工程量清单所含的消耗量乘以总包合同中的材料价格乘以按标书分割的合同工程量清单的数量计算的总价包干；17、劳务报酬171本工程的劳务报酬的计算：分部分项工程的劳务报酬：按劳务分包人根据标书实际分割的总包合同中的分部分项清单工程量（大约50%）乘以总包合同的清单综合单价，扣除承包人实际支付劳务分包人采购材料设备的费用、提供周转材料及机具设备的费用后计算。措施项目的劳务报酬：按根据标书分部分项清单工程量分割的措施费(大约50%)，扣除承包人支付劳务分包人提供的施工机具、周转材料的费用后，由劳务分包人包干使用。172本工程的劳务报酬，除本合同174规定的情况外，均为一次包死，不再调整。173本合同劳务报酬总价为 万元（明细见附表）174在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：发包人提供的工程量清单误差超过2%的部分；发包人认可的总包合同约定可以调整合同价款的设计变更和现场签证以及新增减的施工项目。调整办法：执行总包合同通用条款31条的约定，但工程量清单中没有适用或类似于变更工程的综合单价时，由分包人依据江苏省建筑与装饰工程计价表（2004）、江苏省安装工程计价表（2004）及相关的取费文件下浮8后提出变更价格，经承包人复核并提交工程师审核后报发包人确认，以发包人确认的价格调整合同价款。18、工程量的确认181劳务分包人按月按总包合同的约定，将完成的合格工程量报工程承包人，由工程承包人复核并报发包人确认，以发包人确认的工程量为依据支付进度款,但当发包人确认的工程量与实际完成量存在误差时，以实际完成量为准。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19、劳务报酬的中间支付l91 劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为:按月支付合格工作量的60%（扣除工程承包人提供的材料、设备，扣除应扣税金和规费，扣除应扣除的水电等代扣费用后）；待工程竣工验收合格且竣工资料移交后付至总工作量的80%，结算后付至劳务分包工程造价（按总包合同的计算方法计算）的95%，余款为质量保修金，按总包合同质量保修书的约定支付。192本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。20、施工机具、周转材料供应201根据本劳务分包工程的特点和承分包双方的实际情况，劳务分包人为完成分包工程所需的施工机具、周转材料，全部由劳务分包人自行解决并负责使用期的管理和进退场管理，其安装、搭建、使用及拆除等必须遵守当地政府的相关规定，符合总包合同的约定、满足工程承包人的相应要求。劳务分包人提供的机具、周转材料，要按施工计划及时运入场地，由劳务分包人自行负责运输、卸车、按拆调试及办理相关的使用手续，费用包含在劳务分包人承包作业的工程所含的措施费和分部分项工程清单的综合单价的机械和材料费内，配合塔吊施工的辅助人员的费用等包括在劳务报酬的综合单价内。2l、施工变更211施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应在收到发包人变更通知的同时，及时通知劳务分包人。劳务分包人按照工程发包人、工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； (2)增减合同中约定的工程量； (3)改变有关的施工时间和顺序； (4)其他有关工程变更需要的附加工作。 212 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人的损失，在总包合同所包含风险范围以内的，由劳务分包人自行承担，超出风险范围的，按发包人给承包人实际调整的工程量和实际调整的费用，给分包人调整费用和工期。213施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。 214因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。 22、施工验收22.1 检查和返工。劳务分包人应认真按照总（分）包合同约定的标准、规范和设计要求以及工程承包人或工程承包人签认的发包人、监理的指令施工，随时接受发包人和承包项目经理及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按照承包项目经理及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。22.2隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖或达到中间验收部位，劳务分包人自检合格后在进行覆盖、掩盖工作或中间验收前2天，通知承包项目经理派代表参加。通知应包括劳务分包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点（部位）。劳务分包人准备验收记录。验收合格，承包项目经理或其委托人和监理及发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，劳务分包人在限定的时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求，验收2个工作日后，承包项目经理或其委托人不在验收记录上签字，可视为承包项目经理已经批准，劳务人可进行隐蔽或继续施工。22.3重新检验。承包项目经理或发包人代表、监理不能按时参加验收时，承包项目经理应在验收24小时前向劳务分包人提出延期要求，延期不得超过24个小时。工程承包人未能按以上时间提出延期要求，不参加验收，工程承包人应承认验收记录。但不论承包项目经理或发包人代表、监理是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，劳务分包人应按要求进行剥离，并在检验后重新进行覆盖或修复。若检验合格，工程承包人承担由此发生的经济支出，并顺延工期；检验不合格，由劳务分包人承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。22.4竣（完）工检验。劳务分包人按照本合同约定的分包范围、分包劳务内容和规范及变更要求及总（分）包合同的规定施工作业完后，应配合工程承包人完成竣工图和竣工验收资料的收集和整理工作。工程具备完工验收条件前7天，劳务分包人应按国家工程验收有关规定及工程承包人的要求向承包项目经理提交竣工验收报告及有关资料施工技术基础资料（包括施工日志），承包项目经理在收到上述资料后的21个工作日内应组织有关部门验收，并在验收后的7个工作日内给予批准或提出修改意见。需要修改的，劳务分包人按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。劳务分包人的结束工作日期为监理、发包人及承包项目经理在劳务分包人完成本合同所有工程分包范围、分包劳务内容的竣工验收报告上最终（后）签字确认之日，22.5验收后的局部整改。尽管劳务分包人将合同所约定的所有工程的分包范围、分包劳务内容施工完毕，并经验收达到本合同约定的质量标准，但工程局部由于劳务分包人施工原因造成其它专业或下道工序施工困难或超过规范等需要重新整改并增加费用时，劳务分包人必须在接到工程承包人通知的2天内自费修复、修改。劳务分包人没有在2天内按工程承包人的要求加以修复修改，工程承包人可直接委托第三方进行修复、修改。修复、修改所发生的费用及由此造成的损失均由劳务分包人承担，工程承包人可直接在应付劳务分包人报酬（或其他任何应付劳务分包人的款项）中扣除22.6劳务分包人应允许并无条件配合工程承包人或工程师进入劳务分包人施工场地检查工程质量。22.7劳务分包工程竣工验收通过后，工程承包人要求劳务分包人移交工程的，劳务分包人应将工程移交给工程承包人指定的接受人。 23、施工配合 231劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。此类的交叉、配合工作内容及其费用已包括在本合同劳务报酬的单价或合价中，也已包括在本合同约定的分包工作期限（总日历工作天数）内，其相互配合对工作期限的影响不作顺延。23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。24、劳务报酬最终支付24.1在工程承包人办理完总包工程结算后，及时向劳务分包人办理劳务报酬结算、办理承包人委托劳务分包人采购材料费用的结算、办理承包人委托劳务分包人供应机具设备、周转材料、生活设施生活用具等费用的结算。24.2劳务分包人的结算文件，经工程承包人法定代表或授权代理人签字批准后，分包工程的结算成立。24.3 劳务分包人未能按本合同和总包合同的约定，及时向工程承包人递交分包工程结算报告及其资料，或未能积极配合工程承包人办理总包合同工程结算的，导致总包工程结算拖延，由劳务分包人承担责任。24.4 本工程承包人要求劳务分包人就工程结算事宜，与监理、发包人或发包人委托的审查单位共同核实，不论与劳务分包人的结算是否直接相关，劳务分包人均须按工程承包人的要求予以配合。所有承包工程结算中未计入的各类价款或费用，其相应的价款或费用，在劳务分包人的结算中不得计取。24.5劳务分包人向工程承包人递交的工程结算，必须按总包合同的规定编制，若遗漏或少计的，由劳务分包人自行负责，高估冒算的，总包合同约定应支付的审核、审查或审计费用均由劳务承包人承担。24.6劳务分包人的劳务报酬结算价款的支付，按总包合同中发包人的支付约定执行。24.7劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。25、违约责任251当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬、支付委托采购的物资设备的费用、支付机具设备、周转材料的费用；(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。252工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应承担违约责任，支付违约金。承包人应承担的违约责任和违约金的计算方法和比例，与总包合同35条中发包人应承担的违约责任及违约金的计算方法相同。253工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应承担违约责任，承包人应承担的违约责任和应支付的违约金的计算方法和比例，与总包合同35条中，发包人应承担的违约责任及违约金的计算方法相同。254当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：(1) 因发包人造成的工期延误除外，劳务分包人必须在合同约定的日期内完工，劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日劳务分包人应支付给承包人违约金1万元，违约金最多不超过承包合同总价的2，由此造成发包人、承包人损失的还应如数赔偿。(2)工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)的规定，并不得出现影响工程评优的质量缺陷。本工程评优目标确保获得“扬子杯”荣誉，确保达到市级文明工地标准。如果本工程由于分包人施工的实体或提供的资料问题导致不能评为省优，由于分包人的原因不能评为市级文明工地，由于劳务分包人的原因导致工程不能移交，由此造成发包人、承包人的全部损失均由劳务分包人承担。(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金，违约金的计算标准与总包合同中35条，约定的发包人应承担为违约责任和计算方法、计算比例相同。(4)劳务分包人必须按承包人的施工计划完成分包工程的施工，当劳务分包人不能按承包人的施工计划和要求完成分包工程的施工节点计划，且其采取的补救措施和投入的资源，当凭一个有经验的承包商应该预见到其根本就无法保证总包合同约定的工程质量标准，或无法保证总包合同约定的节点工期或总工期时，承包人有权随时终止本合同并有权令劳务分包人限期撤出施工现场，劳务分包人承担违约责任并承担由此造成的承包人的损失，违约金的计算方法为按总包合同的结算标准计算的劳务分包人实际完成的合格工程量的10%;25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。26、索赔26.1工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。26.2在劳务分包人施工过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则劳务分包人应及时按总包合同的约定采取一切合理步骤准备相应基础资料，并及时提请承包人向发包人主张追加价款或延长工期。当索赔成功后，索赔所得的相应部分归劳务分包人所有。当由于承包人的原因导致索赔失败，承包人应赔偿分包人由此造成的损失；当由于分包人原因导致索赔失败，分包人也应赔偿承包人因此造成的损失。26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。27、争议271工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第(1)种方式解决争议：(1)双方达成仲裁协议，向南京市仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；(3)仲裁机构要求停止合同工作；(4)法院要求停止合同工作。28、禁止转包或再分包281劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。29、不可抗力291本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。292不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。293因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；(5)停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；(6)工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；(7)延误的工作时间相应顺延。294因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。30、文物和地下障碍物301在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。费用补偿按发包人给承包人实际调整的量和实际调整的费用，给分包人调整费用和工期。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，劳务分包人和责任者依法承担相应责任。302劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理， 同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，费用补偿按发包人给承包人实际调整的量和实际调整的费用，给分包人调整费用和工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。3l、合同解除311如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。312如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬、支付承包人委托劳务分包人采购的材料费用、支付承包人委托劳务分包人提供的施工用设备、周转物资、生活设施及用具的费用。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失和承担违约责任。313如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。314合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失和承担违约责任。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。32、合同终止321双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。33、合同份数331本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本十份，工程承包人执六份，劳务分包人执四份。34、补充条款341 劳务分包人应根据本工程的实际情况落实有关安全防护措施，必须责任到人，落实到位，主动定期检查，排除隐患，对于合同范围内的分包施工内容，施工过程中的一切安全责任均由劳务分包人承担。342 劳务分包人在合同实施期间必须服从承包人项目部的现场管理，统一以承包人的名义组织施工和管理，如出现分歧，应本着诚信合作的精神友好协商解决，当协商不成时，由双方上级协调解决。343 文明施工费的现场考评和奖励部分的费用，结算时根据实际所得按比例划分。甲方