潍坊消防施工合同.doc

消防施工合同商务合同发包人: 承包人: 2011年3 月 日 潍坊消防施工合同发包人: (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就揽翠湖温泉度假村消防工程的安装事项协商一致，订立本合同共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：。3、工程内容：消火栓、喷淋末端水系统、空调风系统消防联动安装、防排烟系统弱电安装调试4、消防联动报警系统安装调试二、工程承包范围（1）消火栓、喷淋末端水系统安装（包含管路敷设、管路锌层破坏部分刷漆、管路保温、设备安装、设备线路连接、系统调试）；（2）空调风系统联动安装（包含电控阀、线路敷设等安装调试）；（3）防排烟系统安装（包含风机电控部分安装、风阀电控部分安装、排烟风机相关线路敷设，系统调试）；（4）消防联动报警系统安装（消防报警主机、烟感、温感、层显、手报、模块、气体探测器、配电箱消防接口等等，所有图纸设计消防报警系统相关部分，系统调试）(5)稳压泵房、消防泵房设备安装调试。（6）本工程不含消防室外管网，主管道引至楼外一米。三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数 天，因其它单位影响承包人施工、设备材料不能按期进场、甲方不按约定及时拨付工程款及发生人为不可抗拒的自然灾害（如地震、洪水等），施工工期相应顺延。四、质量标准工程质量标准：工程质量应符合国家现行的施工、验收规范及施工图纸设计要求。必须达到国家专业质量评定的合格以上标准。五、合同价款及支付方式本工程不含税合同价款为人民币 元整，￥： （详见合同单价及工程量附表）。承包人承包范围以外的工程内容包括图纸变更、现场签证及附加工程另行结算（附加工程可另立附则作为本合同的附件文本，与本合同具有同等法律效力）。工程施工过程中，甲方按月工程量的 %按月支付进度款(包括图纸变更、现场签证及附加工程)；工程完工后，发包人须付到承包人工程款总额的 %；余合同总价款的 %作为质保金，自工程验收合格之日起两年内一次性结清。六、材料设备供应 本工程所有设备、主辅材均由甲方提供，设备材料质量由甲方负责，因设备材料质量问题发生经济损失由甲方承担，设备、主辅材须在乙方提计划五天内到货，如产生误工按100元/人日由甲方承担。（1）消防末端水系统（包含消火栓箱、喷淋头、钢管、槽钢、角钢、油漆、木托、保温材料、保温胶、保温胶带、刷子、焊条、切割片、管件、铅油、麻、膨胀螺丝、吊杆、螺丝、U型卡子、蛇皮管、Upvc管、Upvc管专用胶、管卡、阀门、软连接、过滤器等设备、主辅材）；（2）空调风系统安装（包含电线、螺丝、电控调节阀、绝缘胶带等主辅材）；（3）防排烟系统（包含电线、螺栓、线管、绝缘胶带等主辅材）；（4）消防报警系统安装（包含所有设备及主辅材料）。（5）稳压泵房、消防泵房（包含所有设备及主辅材料）。七、工程量的确认本工程据实结算，喷淋系统按喷淋头数量计算，消火栓系统按消防箱数量计算，消防报警系统按点位计算。(具体数量见详单)，稳压泵房、消防泵房不再单独计价，排烟风机每台按一个报警点位计价。承包人应按月向甲方工程师和监理工程师提交已完工程质量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸及规范核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。八、发包人责任1、合同签定后，由发包人负责提供图纸及有关技术资料。2、负责按照合同约定拨付工程款。3、委托监理方对承包人工程进度、工程质量进行监督，负责签办隐蔽工程验收手续，组织有关单位对施工图技术资料进行会审。工程结算及履行工程建设监理的其它职权。4、协调各施工单位之间在施工中存在的有关问题。九、承包人责任1、组织施工队伍、设备、机具按期进入现场，做到文明、安全施工，工完场清。自行负担施工用临设费、水电费2、严格按照施工图纸和施工规范进行施工，质量达到国家现行施工规范和验收规范的要求，按期完成承包范围内的工程施工。3、各种竣工资料完备。4、各种设备和管道调试运行。5、做施工组织设计和工程进度计划及竣工图。十、违约责任1、发包人不按合同规定履行义务，支付款项，应承担违约责任，造成损失应按工程量价款的5支付赔偿金。2、承包人不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范要求应向甲方承担违约责任，造成损失应支付工程量价款的5赔偿金。3、发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以约定下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。4、 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；(3) 仲裁机构要求停止施工；(4) 法院要求停止施工。十一、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。12、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期限内承担工程质量保修责任。 因甲方设备材料原因或使用过程中操作不当造成维修，甲方承担维修费用。因乙方施工原因造成维修，维修费用由乙方承担。本工程在质保期内如出现质量问题，甲方应及时通知乙方到场维修，如乙方不能按时进场，甲方可另行安排维修，所有费用从乙方质保金中扣除。十三、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十四、合同生效及终止1、合同订立时间： 年 月 日2、合同订立地点： 3、本合同一式两份，双方各执一份，约定 经双方签字盖章 后生效。4、发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后