工程合同法律制度考试试卷答案汇总1.doc

一、 （在下列各个题的备选答案中，请把你认为正确答案的题号，填入题干的选择题括号内。少选、多选不给分，每题1分，共10分） 1、合同关系的内容是指( ) A.债权人的权利 B.物 C.行为 D.债务人的义务 2、合同法的基本原则有( ) A.合同自愿原则 B.诚实信用原则 C.合法原则 D.鼓励交易原则 3、要约失效的原因主要有以下几种( ) A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 C.要约人依法撤销要约 D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 4、合同权利，又称合同债权，它是( ) A.请求权 B.给付受领权 C.相对权 D.绝对支配权 5、无效合同具有的特征有( ) A.其合同效力具有待定性 B.违法性 C.不得履行住 D.自始无效住 6、可撤销合同在未披撤销以前是( ) A.无效的 B.有效的 C.效力待定的 D.不可变更的 7、合同保全的基本方法是，确认债权人享有( ) A.代位权 B.撤销权 C.代理权 D.分配权 8、合同变更的条件有( ) A.原已存在着合同关系 B.合同内容发生变化 C.合同自始无效 D.须遵守法律要求的方式 9、债务人清偿债务，清偿抵充的方法有( ) A.合同上的抵充 B.清偿人指定的抵充 C.法定抵充 D.拒绝履行债务 10、实际履行的构成要件包括 ( ) A.必须有违约行为的存在 B.必须要由非违约方在合理期限内提出继续履行的请求 C.必须依据法律和合同的性质能够履行 D.实际履行在事实上是可能的和在经济上是合理的 二、填空题（每空1分，共15分） 1、根据中华人民共和出合同法第CS条的规定，该法于_年10月1日实施，_、涉外经济合同法、技术合同法同时废止。 2、根据当事人是否可以从合同中获取某种利益，可以将合同分为_合同与 _合同。 3、承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达一约人之_或者与承诺通知_到达要约人。 4、具有撤销权的合同当事人自知道或者应当知道撤销事由山之日起_年内没有行使撤销权，撤销权消灭。 5、合同履行地点不明确，给付货币的，在_货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在_一方所在地履行。 6、债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债分人_发生效力，债权人转让权利的通知_撤销，但经受让人同意的除外。 7、合同解除后，尚未履行的，_履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求_。 8、提存的主体，包括提存人。债权人_和_。提存人应在交付提存标的物的同时多提交_书。 三、名词解释题（每题4分，共20分） 1、合同 2、承诺 3、不安抗辩权制度 4、合同解释和狭义的合同解释 5、预期违约 四、简答题（每题6分，共18分） 1、简述缔约过失责任的概念和特征。 2、简述合同成立与合同生效的区别。 3、简述适当履行原则。 五、问答题（每题11分，共22分） 1、试述违约责任和侵权责任竟合的原因和处理。 2、试述合同义务的转让。 六、案例分析题（15分） 甲（企业）生产的红外线治疗仪因治疗效果较好，产品供不应求。于是，甲用预先拟定的格式条款对外签订合同。乙（贸易公司）为了更多地销售甲的这个产品，并未对甲提供的格式条款提出异议，便与甲签订了买卖合同。该合同中有卖方在供货后将不再承担任何责任的格式条款。乙在提货后，第一、二、三批货均无问题。但是第四批货售出后，消费者反映该治疗仪有质量问题，要求乙退货。经测定该治疗仪确有质量问题。于是，乙要求甲退货。甲以合同已约定卖方在供货后将不再承担任何责任为由拒绝迟退货；乙便以甲不退货为由，遂拒绝向消费者退货。试分析甲、乙均拒绝退货理由的合法性。 参考答案一、选择题（在下列各个题的备选答案中，请把你认为正确答案的题号，填入题干的括号内。少选、多选不给分，每题1分，共10分） 1.AD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABC 5.BCD 6.B 7.AB 8.ABD 9.ABC 10.ABCD 二、填空题（每空1分，共15分） 1、1999，经济合同法2、有偿，无偿 3、前，同时 4、一 5、接受，履行义务 6、不，不得 7、终止，赔偿损失 8、提存受领人，提存部门，提存 三、名词解释题（每题4分，共20分） 1、合同是指平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更。终止民事权利关系的意思表示一致的协议。 2、承诺是指受要约人同意要约（接受要约的条件以缔结合同）的意思表示。 3、不安抗辩权制度是指先给付义务人在有证据证明后给付义务人的经营状况严重恶化，或者转移财产、抽逃资金以逃避债务，或者丧失商业信誉，以及其他丧失或者可能丧失履行债务能力的情况时，可中上自己的履行：后给付义务人接收到中止履行通知后在合理的 期限内提供了适当担保的，先给付义务人应当履行其债务；在合理的期限内未恢复履行能力 并且未提供适当担保的，先给付义务人可以解除合同的制度。 4、合同解释和狭义的合同解释是指合同解释是指对合同及其相关资料的含义所作的分 析和说明。狭义的合同解释专指有权解释，即受理合同纠纷的法院或仲裁机构对合同及其相 关资料的含义所作的有法律拘束力的分析和说明。 5、预期违约是指在履行期限到来之前，一方无正当理由而明确表示其在履行期到来后将不履行合同，或者其行为表明其在履行则到来以后将不可能履行合同。 四、简答题（每题6分，共18分） 1、所谓缔约过失责任，是指在合同订立过程小，一方因违背其依据诚实信用以则所应尽的义务，而致另一方的们赖利益的们失，则应承担民事合作。（3分） 其特征有： (1)此种责任发生在合同订立阶段； (2)一方当事人违反了依据诚实信用原则所产生的义务； (3)造成了另一方信赖利益的损失。（3分） 2、(1)概念不同：合同成立是指缔约当事人就合同的主要条款达成合意，合同生效则指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力，也就是通常所说的法律效力。 （3分） (2)合同成立和合同生效的要件不同：合同成立的要件主要包括，订约主体存在双方或多方当事人，订约当事人就合同的主要条款达成合意；合同生效的要件主要包括，行为人具有相应的民事行为能力，意思表示真实，不违反法律或者社会公共利益。（3分） 3、适当履行原则，是指当事人按照合同规定的标的及其质量、数量，由适当的主体在适当的履行期限、履行地点以适当的履行方式，全面完成合同义务的履行原则。 五、问答题（每题11分，共22分） 1、责任竟合的原因有：合同当事人的违约行为同时侵害了法律规定的强行性义务：在某些情况下，侵权行为直接构成违约的原因，即所谓侵权性的违约行为：不法行为人实施故 意侵害他人权利并造成损害的侵权行为，而加害人与受害人之间个先又存在一种合同关系； 一种违法行为虽然只符合一种责任构成要件，但是法律从保护受害人的利益出发，要求合同 当事人根据侵权行为制度提出请求和提起诉讼，或者将侵权行为责任纳入到合同责任的范围内（如产品责任）。（8分） 在发生违约责任和侵权责任的竟合的情况下，允许受害人选择一种责任提起诉讼。（3分） 2、合同义务的转让，是指不改变合同的内容，债务人将其合同义务全部或部分地转移给第三人。债务人将其全部合同义务转移给第三人，由该第三人取代债务人的地位而承担全部债务，使债务人脱离合同关系，叫做免责的债务承担：债务人将其含同义务部分地转让给第三人，如果该债务人与第三人连带地向债权人负责，叫做并存的债务承担；如果该债务人 与第三人各自按份负其责任，则按按份之债的规则处理。（7分） 能够引起债务承担的原因有：直接基于法律规定，基于单方法律行为，最常见的是依第三人与债权人之间或者第三人与债务人之间订立债务承担合同。债务承担的性质，通常说认为是债务人的特定的承受，即第三人对原债务的承受而非新债务的承担。（4分） 六、案例分析题（15分） 乙以甲不退货为由拒绝消费者的退货，违反了产品质量法和消费省权益保护法的规定，乙应向消费者负责保修、保换和保退的责任，如给消费者造成损失的，还应赔偿损失。 甲以合同己约定“大方在供货后将不再承担任何责任”为由拒绝乙的退货，直接违反了合同法有关格式条款的规 法和产品质量法等规定，保证产品质量，该格式条款无效。甲应向乙承担退货等民事责任。案例分析（每题12.5分） 一、2005年12月，某市一房地产开发有限公司（以下简称被告）将其开发的花景家园A幢7层701室房屋一套卖给李某（以下简称原告）。2006年01月24日，被告与原告签订房屋买卖合同，合同约定，被告将花景家园A幢7层701室房屋售于原告。价款529000元，该房屋于2006年10月1日前交付使用。此后，原告先后向被告支付购房款人民币270000元。被告于2006年12月9日通知原告办理房屋交接验收手续，但原告未办理。后原告诉至法院，请求法院判令因被告迟延履行构成根本违约，要求解除其与被告的房屋买卖合同；返还其已付购房款人民币270000元并承担至还款日的利息损失。 问题：分析李某与开发商所签合同的效力形态并分析原因？最终房屋应该归谁所有？答：1.有关合同效力：李某与开发商所签合同为有效合同。根本违约是指合同一方当事人违反合同的行为，致使该合同的目的不能实现；根本违约的构成要件是一般违约的构成要件，加上因违约行为导致的主要合同目的不能实现，其法律效果是当一方根本违约时，另一方当事人可以解除合同并要求对方承担违约责任。房地产商的迟延履行并没有构成根本违约，主要合同目的已经实现。但是有部分违约，应该承担一定的违约责任。2.关于房屋最终归属：该房产最终归李某所有。二、农村青年小王前往福建某煤矿打工，报名时，厂方以 煤矿已承包给工头为由，要求小王与工头签订合同。而工头却在合同中规定，工头每月支付60元的危险补贴，由小王自己解决劳动防护用品。如果小王在工作期间出现人身伤亡，工头及煤矿概不负责，当时小王急于上班，便在合同上签下了自己的名字。没料到，6个月后，小王在一次塌陷事故中死亡。小王的家人找到煤矿及工头，要求他们承担丧葬费，并赔偿经济损失。但煤矿及工头都认为他们不能承担任何责任。理由是小王上班时已知道煤矿工作的危险性，并且每月都领取了危险补贴，同时在合同上也明确规定，如果工人在工作期间出现人身伤亡，煤矿及工头概不负责。后来，几经周折，在有关部门的帮助下，小王的家属才得到了合法的赔偿。那么，为什么签有合同还要赔款呢? 答：根据合同法第5条的规定 ，下列免责条款无效 ：a. 造成对方人身伤害的;b. 因故意或者重大过失造成对方财产损失的。煤矿及工头因为他们与小王签订的合同是一份 “生死合同”，其本身就是一份无效合同。煤矿及工头与小王签订的“生死合同”实际上是逃避法律责任，违反了法律、行政法规的强制性规定，上述免责条款是无效的。因此发生了伤亡事故，必须按照国家的有关规定承担丧葬费和死亡补偿费。 三、某工业公司（以下简称工业公司）与某机械厂（以下简称机械厂）签订合同，约定由机械厂为工业公司生产10台符合一定标准的机床；并约定工业公司预付货款3万元，机床安装使用后，如无质量问题，再支付其余款项；同时双方签订仲裁协议，约定合同履行过程中如发生纠纷，则向某仲裁委员会申请仲裁。工业公司将机床安装投入生产后，加工的产品废品率大大超过合同规定标准。经检查，产品废品的原因是机床的一个重要参数不合格。机械厂多次派人对机床进行修理，仍不能达到合格标准。为此给工业公司造成5万元的经济损失。工业公司遂通知机械厂解除合同，要求退回机床并返还预付款，同时要求赔偿其经济损失5万元。机械厂拒绝了工业公司的要求。工业公司认为合同已经解除，仲裁协议也随失效，于是向人民法院提起诉讼。法院受理后，将起诉状副本发送被告。开庭前，机械厂向法院提交了工业公司的仲裁协议。法院裁定驳回起诉。 （1）工业公司解除其与机械厂合同的做法是否合法？为什么？ （2）工业公司要求退回机床、返还预付款并赔偿5万元经济损失是否合法？为什么？ （3）工业公司认为合同解除，仲裁协议也随之失效的观点是否正确？为什么？ （4）法院裁定驳回起诉是否合法？为什么？答：1.解除合同合法。 合同法第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 案例中机械公司的机床不合格违约给工业公司带来严重损失，导致合同目的不能实现，因此工业公司可以解除合同 ，当然属于合法的。2合法。因为机械厂在履行过程中违约，应承担违约责任。合同法规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3不正确。 合同法第五十七条合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。4合法。双方约定了仲裁条款，未经仲裁，不得向法院提起诉讼。四、中学生赵某，15周岁，身高175公分，但面貌成熟，像二十七、八岁。赵某为了买一辆摩托车，欲将家中一套闲房卖掉筹购车款。后托人认识李某，与李某签订了购房合同，李某支付定金5万元，双方随到房屋管理部门办理了房屋产权转让手续。赵某父亲发现此事后起诉到法院。（1）该房屋买卖合同是否有效？请说明原因答：（1）该房屋买卖合同无效。（2）因为当事人一方赵某虽年满16周岁，但不是以自己的劳动作为生活来源，是限制行为能力的人。限制行为能力的人不能处分重大的民事行为。房屋买卖属于重大民事行为，赵某不具备这种民事权利能力，无权处分房屋产权。因缔约主体资格不合格，导致该合同无效，加上赵某的父亲事后并未予以追认，所以该房屋买卖合同是无效合同。五、2002年2月，建材公司与建筑队订立钢材购销合同，约定于 5月30日前在建筑队施工工地交货。三天后建材公司又与轧钢厂订立合同，由轧钢厂向建材公司提供一批钢材，5月30日前送至建筑队施工工地。5月30日建筑队未收到钢材，即向建材公司催货，建材公司立即催促轧钢厂，轧钢厂提出因原材料和燃料问题，本厂钢材产量下降，要求推迟一个月供货。当时市场上钢材紧缺，建材公司一时难以组织货源，建筑队因而停工待料造成经济损失30万元。建筑队要求建材公司赔偿损失，建材公司认为责任在轧钢厂，要求建筑队直接向轧钢厂索赔。 请问： 1、建筑队能否直接向轧钢厂索赔？为什么？ 2、本案中包含哪几个合同关系？ 答：1、本案中轧钢厂与建材公司约定在建筑对施工工地交货，是向第三人履行交货义务，但这并不能使第三人成为合同当事人。债务人未向第三人履行的，应当向债权人承担违约责任，即轧钢厂只向建材公司承担责任，而不需向第三人建筑队承担责任。因此，建筑队无权直接向轧钢厂索赔。 2、本案中包含两个合同关系，一个是建材公司和建筑队之间的购销合同，另一个是轧钢厂和建材公司之间的购销合同。 六 、大名农场向多家果品加工企业寄送了水果品种简介及价目表。甲企业收到后，立即回电表示希望按照价目表所列价格购买苹果100吨，并要求一周内运至指定地点。农场收到电报后立即装车发货。第五天，大名农场将苹果运至指定地点。此时，当地水果已经大幅度降价，甲企业遂要求农场按市场价销售。遭到拒绝后，甲企业拒不收货，并表示自己不收货因双方合同不成立。大名农场则认为合同已经成立，便诉至法院，要求甲企业履行合同。 请问： 1、大名农场向果品加工企业发出价目表的行为是要约还是要约邀请？为什么？ 2、本案中的合同是否成立？为什么？ 答：1、大名农场向果品加工企业寄送价目表的行为属于要约邀请，即希望他人向自己发出要约的意思表示。 2、本案中，甲企业向大名农场发出的回电，内容清楚、具体，属于要约，具有法律上的约束力；而大名农场接电后立即装车发货。并在约定时间运至指定地点，是以实际履行合同的行为进行了承诺（我合同法规定。承诺应当以通知的形式做出，但根据交易习惯或者要约表明可以以通过行为做出承诺的除外）。因此，双方的合同已经成立，合同自承诺生效时成立。甲企业应承担违约责任。 七、服装厂与纺织厂签订了一份布料购销合同，约定纺织厂向服装厂提供10000m米高档布料，分两次在3个月供货，服装厂收到全部货物后向纺织厂支付 100万元价款。纺织厂在提供了第一批布料后发现，服装厂资产状况严重恶化，涉及大量诉讼案件，已均系败诉方，已无能力履行100万元给付义务。而且，还发现服装厂在不断以低价向外转移财产。纺织厂便决定停止向服装厂供货，并要求其提供担保。服装厂则认为纺织厂的行为构成违约，要求其承担违约责任。请问： 1、纺织厂是否违约？ 2、纺织厂行使的是何种权利，该权利应依照何种程序行使？ 答：1、纺织厂只要有足够的证据证明服装厂丧失了履行合同的能力，就可以根据合同法的规定行使不安抗辩权，中止履行合同，其行为不构成违约。 2、纺织厂行使的是不安抗辩权。不安抗辩权的行使必须遵循法律规定的程序要求，即纺织厂应有足够的证据证明对方的偿债能降低，才能通知对方暂时中止履行；中止合同后，可要求对方在合理期限内提供担保。如果对方仍未恢复履行能力或者未提供适当担保的，中止履行的一方才可以解除合同。 八、某供销社与某建筑公司签订了一份建筑一栋6层营业、办公两用楼的工程承包合同。供销社作为发包方，以大包干方式（即包工、包料）承包给建筑公司。合同约定：开工时间为1993年5月10日，竣工时间为1993年12月20日。经双方和质量部门验收合格后交付使用。问题：1、假设1993年11月25日工程竣工，但经双方和质量部门检验，存在若干安全隐患与承包合同要求不符。供销社提出，建筑公司应该改建部分工程。建筑公司认为，部分改建，耗工费时，不如少收部分报酬，供销社不同意。就上述问题，请选择正确选项：A. 建筑公司的要求是合理的，应该予以支持。B. 工程质量不符合规定，供销社有权要求限期无偿修理或返工、改建，供销社的要求是合法的。C. 如果建筑公司改建后，使工程交付期超过合同规定的竣工交付期，视为承包方违约，其应当偿付逾期违约金。2、假如工程在1993年11月25日竣工后，由于供销社急于开业未经验收就提前使用工程，后发现了严重质量问题，质量责任由谁承担？3、根据合同法的规定，建设工程竣工验收，以什么为标准？4、由于供销社没按合同规定的时间提供图纸，以致工程延期20天才竣工，而供销社没有按期提供图纸又是由于某工程设计院的责任，则以下处理正确的有：A. 建筑公司对工程逾期不负责任B. 供销社应当偿付建筑公司因顺延工期造成的停工、窝工的实际损失 C. 由于施工图纸不及时交付是由于某设计院的责任，所以建筑公司可以直接向某设计院索赔D. 建筑公司的停工、窝工损失先由供销社赔偿、然后由供销社向设计院追偿答：（1）正确答案为：BC （2）该责任由供销社自己承担； （3）以施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 （4）正确答案为：ABD一、单项选择题(每小题1分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案。请将正确答案的序号填在括号内) 1下列合同中，属于要物合同的是：( )。 A租赁合同 B买卖合同 C加工合同 D借用合同 2按照我国合同法第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是( )。 A可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D可以不要求签订确认书，合同也成立 3无处分权的人处分他人财产的合同属于( )。 A为自始无效合同 B为效力未定合同 C为可变更可撤销合同 D以上都不是 4合同履行费用的负担不明确的，由( )分担。 A履行义务的一方 B接受履行的一方C合同双方当事人 D协商确定二、多项选择题(每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案 中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案 未选全或选错的。该小题不得分) 1依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同有( )。 A中外合资经营企业合同 B。中外合作经营企业合同 C涉外贸易买卖合同 D技术引进合同 E对外合作开采海洋石油资源合同 2下列情况，属无效合同的有( )。 A因欺诈而订立的合同 B因胁迫而订立的合同 C损害国家利益的合同D无行为能力人订立的合同 E当事人以合法形式掩盖非法目的合同 3在权利质押中可以质押的权利有( 。 A汇票 B存款单 C著作权中的财产权 D依法可以转让的股票 E依法可以转让的商标专用权 4融资租赁合同的法律特征有( )。 A是转移财产使用权的合同 B为双务合同 C为有偿合同 D为诺成合同E为要式合同 5技术咨询报告包括就特定技术项目提供的合同种类有：( )。 A可行性论证合同 B。技术预测合同 c专题技术调查台同 D分析评价报告合同 E关于风险分担合同三、填空题(每空1分，共15分) l 合同法基本原则具有性和一性。 2我国合同法第22条规定，承诺应当以的方式作出。 3合同的保全包括和。 4合同终止的原因，是指引起合同权利义务关系终止的。 5我国的合同法律制度规定当事人承担违约责任的形式主要包括 、和赔偿损失。 6借款合同的担保可以采用三种形式：担保、担保和保证担保。 7根据租赁的标的物来划分，租赁合同可分为租赁与租赁。 8运输合同最主要的当事人为和。 9在行纪合同中，行纪人以的名义为委托人进行贸易活动。四、名词解释(每小题3分，共15分)1缔约过失责任2同时履行抗辩权3赔偿损失4.试用买卖5捐赠五、简答题(每小题7分，共28分)1简述构成欺诈须具备的要件有哪些?2简述法定抵销的要件。3简述法律管辖竞合的含义。4简述委托合同的特征。六、论述题(12分)试述违约责任的构成。七、案例分析题(10分) 某厂(以下简称甲方)与某研究所(以下简称乙方)于1998年8月15日签订了一份技术开发合同。合同约定，甲方委托乙方研究开发汽车自动喷漆装置。双方约定，研制费由甲方支付，研制出的成果归甲方使用。4个月后，乙方研制成功，甲方按约定支付研制费，同时依约定享有成果使用权。2000年4月乙方将该技术成果向专利局申请发明创造专利权。甲方得知后也向专利局申请该技术的发明创造专利权。 试分析： I我国合同法对此有无规定?若有规定，请回答其主要内容。 2依我国合同法的有关规定，该技术成果申请专利的权利归哪方所有?为什么? 3若一方取得专利权，另一方可以享有什么权利？一、单项选择题(每小题1分，共10分) 1D 2C 3B 4A 5C 6D 7C 8A 9C lOC二、多项选择题(每小题2分。共10分) 1ABE 2CDE 3ABCDE 4ABCDE 5ABCD三、填空题(每空1分，共15分) 1一般规范 不确定2通知3代位权 撤销权 4法律事实 5继续履行合同 采取补救措施 6抵押 质押7动产 不动产8承运人 托运人 9自己四、名词解释题(每小题3分，共15分) 1缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，一方因违背其依据诚实信用原则所应尽的义务，而致使另一方的信赖利益遭受损失时，所应承担的民事责任。 2，同时履行抗辩权，是指在未约定先后履行顺序的双务合同中，当事人一方在对方未为刘待给付以前，有拒绝自己给付的权利。 3赔偿损失，是指由于当事人不履行合同或不完全履行合同给对方造成损失时，应当承担的财产责任。 4试用买卖，是指当事人约定试验或检验标的物，以买受人认可标的物为条件的买卖合同。 5捐赠，是指为了社会公益事业或其他目的，无偿地将财产给与他人的法律行为。五、简答题(每小题7分。共28分) 1答题要点： 构成欺诈须具备的要件有： (1)须有欺诈行为，包括陈述虚构事实或隐瞒真实情况。(2分) (2)须欺诈人有欺诈的故意。(1分) (3)须相对人因欺诈而陷于错误，即这种错误与欺诈之间有因果关系。(2分) (4)须受欺诈人基于错误而与欺诈人订立合同。(2分) 2答题要点： 法定抵销的要件有： (1)双方当事人互负债务和互享债权。(2分) (2)主动债权须已到清偿期。(1分) (3)双方债的标的的种类相同。(2分) (4)债务根据其性质和法律的规定可以抵销。(2分) 3答题要点： 法律管辖竞合，是指两个或两个以上的法律有权管辖某一个具体的法律关系，(2分)本着特别法优先适用于普通法的原则，(1分)凡出现有其他特别法规范可以调整合同法律关系时，合同法暂居幕后，让其他的法律法规优先进行调整，(2分)只有在其他的法律法规调整乏力时，才适用合同