北京华电绿化工程施工合同.doc

北京市园林绿化工程施工合同 工程名称：华电（北京）热电有限公司绿化改造项目 发 包 方： 北京天华物业管理有限公司 承 包 方：北京琴韵园林绿化工程有限公司 合同编号： 北京市园林绿化工程施工合同发包人（全称）：北京天华物业管理有限公司 承包人（全称）：北京琴韵园林绿化工程有限公司 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（GF990201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条 工程概况1.1 工程名称：华电（北京）热电有限公司绿化改造项目 1.2 工程地点：华电（北京）热电有限公司新厂区院内 1.3 工程内容：1、栽植白皮松金枝国槐等乔木。 2、栽植卫矛球、红王子锦带等花灌木 。 3、铺设冷季型草皮。 第2条 工程承包范围 2.1 承包范围： 包工包料 二、合同文件第3条 适用法律、标准及规范3.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。3.2适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T2122003）、城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T2112003）。3.3双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。 三、双方的权利义务 第4条 双方派驻工地代表 4.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权：全权负责工地一切事宜 4.2承包方派驻工地代表姓名： 王东军 （电 职权：全权负责工地一切事宜 4.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。 第5条 甲方的权利和义务 5.1 甲方监督乙方的绿化质量、工作方法和服务礼仪，对乙方进行定期或不定期检查。发现问题应及时向乙方现场负责人提出口头或书面意见，限期整改。对乙方的工作要求及建议，甲方应与全力支持。 5.2 甲方负责审批、监督绿化带内非绿化工程的开挖、施工，并督促完工后的恢复；开挖时应事先通知乙方。 5.3 甲方为乙方无偿提供绿化工具存放和人员休息的场所。 5.4 甲方有权保留对乙方违约行为的制止及处罚权。 5.5 甲方有权对乙方专业人员的技能予以评估，发现乙方人员不称职或有违规行为，甲方有权要求乙方更换。 第6条 乙方的权利和义务 6.1乙方保证其在本合同有效期内是合法存在的企业法人，具有独立承担民事责任的资格和能力，并且已经取得国家及园林绿化所在地政府管理部门的资质证书，资质证书为（办理中），具有承担本项目的专业资质条件。 6.2 乙方进场进行园林绿化养护的现场管理人员应为在本行业工作一年以上熟练工，且符合国家规定的上岗资质要求。 6.3乙方应严格按照项目所在国家及城市的有关劳动法规，为工作人员发放薪金、福利及办理相关的社会保险，负责办理下属员工的劳动用工手续，申办暂住证等。不得无故拖欠员工薪金，如发生劳动纠纷由乙方负责处理并承担由此产生的一切责任。 6.4 乙方员工必须配备统一规定的工作服及工作证，接受甲方的监督。乙方应对所属员工实施有效管理，爱护园林绿化区域内的建筑、公共设施设备以及他人的财物，防止财产损失和二次污染，如造成损坏照价赔偿，严重者追究法律责任。如遇因正常工作或非乙方原因所致的水井、喷淋系统损坏应及时通知甲方进行修理或完善，费用由甲方承担。 6.5乙方应节约使用水电，绿地养护过程中用水必须采用喷灌或人工浇灌方式在有专人看管的情况下进行，严禁漫灌，浇水时做到不漫不溢，如因乙方操作不当，造成相关绿化水路管线损坏的，乙方应及时修复，或委托甲方维修，费用由乙方承担（不包括因年久失修或疲劳损坏的维修费用，此费用由甲方负责） 四、工期第7条 合同工期开工日期： 2016年9月10日 竣工日期： 2016年10月10日 五、质量与检验 第8条 工程质量 8.1工程质量标准：合格 8.2双方对工程质量有争议时，由 北京市丰台区 质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。六、安全施工第9条 安全施工9.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 9.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第10条 事故处理 10.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 10.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。七、合同价款与支付第11条 合同价款11.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。11.2经双方协商，绿化费用为（大写）捌万陆仟壹佰贰拾捌元整（人民币）（小写）： 86128.00 元 第12条 款项支付 12.1 双方约定的款项支付方式和时间：工程结束后7日内发包方一次性支付承包方的全部款项，届时承包方开具正式发票。12.2发包人应在双方签订合同后 7 日内向承包方支付70%开工预付款用于承包方进行苗木采购、施工基础设施建设。余款等确认工程量结果后 7 日内按前款的约定向承包人支付款项，届时承包人向发包人开具正式发票。 第13条 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 1 种方式解决：（只能选择一种）(1) 依法向 北京市丰台区 人民法院起诉；(2) 提交 仲裁委员会仲裁。八、其他 第14条 合同解除14.1 双方协商一致，可以解除合同。 14.2 发包人不按合同约定支付款项，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付款项，承包人有权解除合同。 14.3 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同： (1) 因不可抗力致使合同无法履行； (2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。 14.4 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 14.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第15条 合同生效及终止15.1 本合同自 签字盖章 之日起生效，机打部分与手写部分同样有效。15.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。 第16条 合同份数16.1本合同一式四份具有同等效力，发包方持叁份，承包方持壹份。第17条 补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。 发包人：（公章） 承包人：（公章）北京琴韵园林绿化工程有限公司住所： 住所：北京市密云县西门外大街8号法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电话真： 传真：开户银行： 开户银行：北京农商银行密云支行账号： 账号：1201000103000026144邮政编码： 邮政编码：年 月 日 年 月 日附件：绿化工程预算投 标 总 价招 标 人：工 程 名 称：华电（北京）热电有限公司绿化改造投标总价（小写）：86,128.92 （大写）：捌万陆仟壹佰贰拾捌元玖角贰分投 标 人：(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)编 制 人：(造价人员签字盖专用章)编 制 时 间： 年 月 日单位工程投标报价汇总表工程名称：华电（北京）热电有限公司绿化改造序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费82156.82措施项目费2.2 其中：安全文明施工费3其他项目3.1 其中：暂列金额3.2 其中：专业工程暂估价3.3 其中：计日工3.4 其中：总承包服务费4规费1075.635税金2896.49投标报价合计=1+2+3+4+586,128.92分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：华电（北京）热电有限公司绿化改造序号子目编码子目名称计量单位工程量金额（元）综合单价合价整个项目1050101010001整理绿化用地m216814.842493.122050102002002栽植灌木 卫矛球 H=1m 冠幅=1m株26500.7613019.763050102001005栽植乔木 金枝国槐 D=5-6cm株111317.414491.44050102001007栽植乔木 白皮松 H=4-4.5m株314617.5843852.745050102002013栽植灌木 红王子锦带 H=1.2-1.5m株7948.943866.266050102012001铺种草皮 早熟禾m216826.394433.52分部小计82156.8措施项目分部小计本页小计82156.8合 计82156.8注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。清单概预算表工程名称：华电（北京）热电有限公司绿化改造 序号编号名称单位工程量人工费材料费机械费管理费利润综合单价综合合价1050101010001整理绿化用地m21689.270.332.442.8114.842493.121-1整理绿化用地m21683.780.131.146.041014.721-2挖土方 普坚土m350.418.310.655.5529.331478.232050102002002栽植灌木 卫矛球 H=1m 冠幅=1m株2629.07453.461.767.658.81500.7613019.82-23普坚土种植 土球苗木 球径*深50*40cm株2619.07452.080.765.78482.7112550.52-225后期养护 灌木10株2.6100.0413.849.9730.33180.5469.33050102001005栽植乔木 金枝国槐 D=5-6cm株1151.851229.46.8213.6515.721317.414491.42-24普坚土种植 土球苗木 球径*深70*50cm株11311222.45.159.41276.1414037.52-224后期养护 乔木及果树10株1.1208.4969.3716.6663.2412.57453.834050102001007栽植乔木 白皮松 H=4-4.5m株3269.661412075.3170.9581.7414617.643852.72-28普坚土种植 土球苗木 球径*深150*100cm株3248.811411373.6475.4214576.3437292-224后期养护 乔木及果树10株0.3208.4969.3716.6663.2412.57123.775050102002013栽植灌木 红王子锦带 H=1.2-1.5m株7915.223.921.2144.6148.943866.262-22普坚土种植 土球苗木 球径*深30*20cm株796.722