劳务清包工合同最新.doc

劳 务 清 包 工合同书发包方： 承包方： 签订日期： 年 月 日 合同协议书 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方)根据中华人民共和国合同法及其他现行有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。第一条 工程名称： 第二条 工程地点： 第三条 工程内容及承包范围：1、乙方承包内容及范围： 第四条 清包工价格：本工程清包工费为 元 (大写： 元整)。（以实际发生的且经过甲乙双方认可的劳务内容据实结算）第五条 合同价款与支付方式 ： 甲方按照与建设单位签订的建设工程施工合同内约定的付款方式，同步支付劳务款。在最后一次进度款中扣留5%作为质保金，保修期满后1个月结清余款。 第六条 合同期限及约定：1、合同期限自 年 月 日至 年 月 日。若要续签或终止合同，可签订补充协议。2、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延；如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延；因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。第七条 质量标准按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的公路水泥混凝土路面施工技术规范和公路工程质量检验评定标准，本工作必须达到质量评定 合格 等级。第八条 双方的权利和义务： 1.甲方代表 （1）甲方指定 为甲方代表，作为本合同中甲方的日常联系人： （2）除甲方代表和监管主要负责人外，其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外，甲方代表亦不得委托他人代行职权； （3）甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担；（4） 在合同履行过程中，确有必要时，甲方可更换代表。如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务。（5）如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务。2.乙方代表（1）乙方任命 为乙方代表，作为本合同中乙方的日常联系人：（2）乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到日期后生效；（3）如需更换乙方代表，乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方，后任乙方代表继续行使合同约定的权利，履行约定的义务；（4）乙方代表不称职，甲方可与乙方协商，建议撤换；收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方需按甲方要求，以称职人员代替。3.甲方权利及义务（1）甲方指派驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、安全文明施工等工作进行监督、检查。（2）提供相应临时设施给承包人作为管理用房、工人休息室。（3）在乙方开展工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系；（4）负责劳务人员的劳动保护和人身安全，合同履行过程中造成相关人员人身损害的均由甲方承担责任。除双方另有约定外，劳务人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。（5）按合同约定向乙方支付费用。4.乙方权利及义务（1）乙方负责履行施工合同内的劳务工作内容，必须严格按照施工图纸、做法说明、设计变更及甲方要求进行施工，服从甲方工地代表的监督和管理；（2）做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收前的成品保护工作由乙方负责。（3）确保工程质量应达到施工合同要求，依据甲方提供的施工设计图、相关质量验收规范的规定，作为本工程的质量评定验收标准。（4）如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺眼。（5）本工程质保期为1年，自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无常履行保修责任。（6）乙方必须给进场劳务人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或者财产损失，由乙方承担经济赔偿。（7）乙方必须对劳务人员做好安全教育，开好安全短会，做好安全记录，必须为工人提供符合要求的安全帽、安全带。安全设施未经检查验收不得使用。（8）施工期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。甲方、乙方对事故责任有争议时，应按有关部门的认定处理。第九条 违约及争议解决甲、乙双方在协议执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不能一致时，由合同签订地人民法院管辖。2.本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执壹 份，均具同等法律效力。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话