临时用电安装合同样本.doc

临时用电安装合同样本 临时用电安装合同本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 临时配电安装合同工程名称:二期工程发包人:二期工程项目经理部承包人:签订时间:签订地点:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 临时配电安装工程施工合同发包人（全称）:二期工程项项目经理部（以下简称甲方）承包人（全称）:（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的配电施工事项，协商一致，订立本合同，以便共同遵守。 第一条工程项目（一）工程名称:（二）工程地点:（三）工程内容: 11、概述汤池大道（合铜路至郭河段）是合肥市交通建设项目，项目起点于规划徽州大道南延项目相连接，终点于汤池大道（郭河至汤池段）相连，共同成为构筑庐江县北部干线公路网的一条重要通道。 本工程为庐江县汤池大道建设工程（合铜路至郭河段）二期工程，起点位于一期工程终点（白石天河桥东侧约0300米处），途径石闸村、马塘村、上跨3G3京台高速（合安段）及白果互通出口，经乐庄村从郭河镇工业园区东侧绕行，终点位于郭河至金牛公路（X091）南侧，具体桩号范围为K3+6000K11+700段，。 22、用电功率、受电点、接火点、变电站及10KV线路距离，预计用电功率为2710K VA，主要用电点为: （11）白石天河桥，需要用电功率为1030KVA，设置两个变电站，1#变位于白石天河桥东岸，顺桥向向东0200米处，接火点位于郭河镇南宫圩赵家新房子附近，距受电点约0650米；2#变位于白石天河桥西岸，顺桥向向西0300米处，接火点位于郭河镇石闸村附近，距受电点约020米； （22）项目驻地和金广路支线上跨桥，需要用电功率为630KVA，设置一个变电站，3#变位于项目驻地院墙外西北角，接火点位于郭河镇马塘村油坊附近，距受电点约0150米； （33）3G3高速公路上跨桥，需要用电功率为800KVA，设置两个变电站，4#变位于京台高速西侧，与汤池大道南边交叉处，接火点位于郭河镇乐庄村，距受电点约0500米；5#变位于白果互通与汤池大道南边交叉处，接火点位于郭河镇乐庄村，距受电点约010米； （44）Y Y型道路支线上跨桥和郭河至金牛路支线上跨桥，需要用电功率为250KVA，设置一个变电站，6#变位于Y Y道路上跨桥与主线交叉处，接火点位于郭河镇夏岗附近，距受电点约1500米。 第二条、工作内容V10KV高压供电线路和设备的报装、开户、设计、采购、与地方和电力监管部门的协调、占地补偿、安装、试验、报批、送电、维保及使用结束后的报停、销户、拆除和协助临时接电费的退回、报装设备材料的退回，以及施工和运行本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 过程中的安全等工作。 单价一次性包死，不做任何调整。 第三条、技术要求（一）V10KV高压供电线路及设备必须符合庐江县供电公司出具的高压客户供电方案要求，所有电气材料和设备必须符合国家标准，并通过C CCC认证,同时保证电力工程通过供电部门验收。 （二）本项目变电站均采用欧式箱式变电站，V10KV供电线路及设备应符合一下规范: 11、GB17467-高压低压预装式变电站； 22、GB50053-V20kV及以下变电所设计规范； 33、JGJ46-施工现场临时用电安全技术规范， 44、GB3906-； 55、GB7251低压成套开关设备和控制设备； 66、GB/T17468-电力变压器选用导则， 77、DB13/T2201-三相油浸式立体卷铁心电力变压器技术参数和要求； 88、GB/T8286-移动变电站； 99、GB50052-供配电系统设计规范。 （三）箱变高压侧要求: 11、进线高压电缆使用高压铜芯电缆，从箱变底部进入高压室； 22、电缆接火点设置高压保险和避雷器； 33、高压室设进出线开关柜； 44、高压室设自动温控设备和室内自动照明设备； 55、高压柜结构符合高压开关柜的五防规定； 66、柜内设置高压隔离开关，高压保险，高压断路器和接地开关； 77、高压断路器应具备按钮分闸功能；88；、高压柜设透明隔离观察窗，柜内照明，高压带电指示灯，分闸、合闸指示灯；（四）箱变变压器室及变压器的要求: 11、变压器室应具备自动温控系统和室内自动照明设备； 22、变压器室设置防带电误入隔间功能； 33、变压器必须使用1S11系列节能型全铜芯变压器； 44、变压器需安装瓦斯继电器功能；（五）低压侧的要求: 11、低压室设置温控系统，防止温度过高和凝霜； 22、低压配电系统应符合三相五线制（TN-S S）系统，符合三级配电的第一级配电要求； 33、低压连接母排使用铜排，规格符合变压器低压侧载流量； 44、低压侧设置总开关柜，电容补偿柜和出线柜； 55、低压总柜设隔离开关和智能断路器，具备自动重合闸功能，为双电源开关柜（备用发电机电源）； 66、低压总柜电压电流等仪表齐全，设置电源指示灯、停送电指示灯，停送电按钮； 77、电容柜为自动补偿柜，电容补偿容量大于40%，单个电容容量不大于16Kvar自动控制仪表、功率因数表、投切指示灯齐全； 88、出线柜设置66路出线，均使用44极透明塑壳漏电断路器，额定漏电动作电流本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 大于100mA，档位可调，额定漏电动作电流和额定漏电动作时间的乘积不大于30mA?s s； 99、每路出线容量输出为变压器总容量的，100%容量11路，80%容量11路，50%容量量22路，30%容量22路，最小容量不小于100A。 10、出线柜设置出线电流表，每路出线分闸、合闸指示灯； 11、低压进线与各路出线均安装分时、有功、无功电能表；（六）箱体要求: 11、箱体颜色为绿色，涂料附着牢固不脱落，不变色； 22、箱体材料，镀锌防腐，坚固不变形； 33、箱体设计:防晒、防水、防雨、防雪、防潮、防锈、防尘、防小动物、防火、防雷、防盗、全封闭、可移动，箱顶为双层隔热； 44、通风系统，在顶面设置自动温控强制排风扇，出风口设置在箱顶屋檐下；（七）基础要求: 11、基础下挖到坚实的土层开始砌筑； 22、基础为砖混结构，电缆室建于地下水面以上，砂浆抹面防透水，砂浆和混凝土标号不低于C20； 33、，； 44、，； 55、基础设四个百叶窗，内安装密目防鼠防虫钢丝网；（八）材料设备供应要求 11、电力工程所需的材料和设备需附有产品合格证及检验报告等证明并符合国家及省、市合格标准，由监理单位、甲方工地代表确认后，方可进场使用。 如甲方或监理单位对材料设备有异议，需进行检验。 如检验合格，检验费由甲方承担，否则由乙方承担。 22、乙方负责提供相关检验、检测报告，费用自理。 供电部门要求将强电工程材料送检，则费用由乙方承担； 33、货到现场后，由乙方与甲方、监理单位共同清点强电施工材料的数量、型号规格，查看产品外观及内部设备，若发现乙方所提供的产品的数量、型号规格、内部设备不符合要求，由乙方负责补齐或重新供货，费用乙方自理。 44、工程质量及材料必须符合国标及地方施工规范要求，乙方保证供电主管部门的验收合格。 （九）工程质量标准和保修期 11、工程质量标准按国家及省、市现行验收规范要求执行，并保证电力工程通过供电部门验收； 22、电力工程保修期为贰年，从工程竣工通过供电部门验收合格之日起计。 保修期内，产品出现损坏问题的（包括电缆漏电、电气元件损坏等），乙方在接甲方通知后424小时内派人维修或更换，若乙方不及时维修或拒不维修，则由甲。 方委托其它单位代维修，费用从质保金中扣除，不足的，甲方有权向乙方追索。 （十）进度要求 11、合同签订后自下达开工通知一个月内供电，交付使用； 22、使用完成后自下达完工销户通知11个月内收回箱式变电站等设备。 第四条、工程价款本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合同总价款:该合同含税合同总价人民币:玖拾万伍仟叁佰元整，?RMB:905300元。 总价含增值税、城市维护建设税、附加税、水利建设基金等税金，乙方应提供10%的增值税专用发票。 第五条、付款方式签订合同后，乙方完成安装调试送电后，010天内支付总价的95%，（乙方结算时提供足额的增值税专用发票，税率为1100%，若无法提供将不予结算）剩余5%做为质保金（质保金在维保和回收设备结束后010日内支付）。 第六条、双方责任（一）甲方责任 11、开工前三天由甲方组织一次图纸会审，对影响消防验收的部分要清楚，并提交施工图纸一套； 22、委派黄山为甲方工地代表，监督检查工程质量、进度，负责联系设计图纸的变更、工程质量验收、工程竣工验收和工程决算。 如发生图纸变更，以甲方书面通知为准； 33、负责工程进度、质量、安全控制，合同、信息、文明施工、环境保护管理与组织协调等工作。 44、预购电费及临时接电费由甲方自理。 （二）、乙方责任 11、负责工程进度、质量、安全控制，合同、信息、文明施工、环境保护管理与组织协调等工作； 22、委派陈延发为现场工地代表，按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火管理。 物件对方整齐，道路畅通； 44、乙方按照国家标准和清单内容要求选用相关产品； 55、乙方提供产品合格证、质检报告及其它相关交验所需提供的资料； 66、负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志； 77、乙方服从总承包方的有关现场安全文明施工的管理规定，总包单位综合服务管理费由乙方与总包单位自行协商解决。 严格按照施工图纸与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，接受甲方和监理的监督； 88、做好施工原始记录，按时向甲方报送进度表、工程竣工资料、附件及备用件、竣工后施工和生活设施的拆除； 99、乙方负责办理电力工程验收手续。 第七条、安全责任（一）乙方应按电力工程建设安全健康与环境管理工作规定等有关安全生产管理规定组织施工，认真开展安全施工管理工作，并接受甲方和相关部门在安全施工方面的监督管理；（二）乙方对合同所涉及范围的安全施工负全部责任，如应施工或乙方其它原因造成甲方或乙方或第三方的损坏、损失，乙方需承担全部法律责任和经济责任。 第八条、工程变更（一）施工中甲方如需对原工程设计进行变更，应提前33天以书面形式向乙方本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。 乙方按照甲方发出的变更通知进行施工。 变更所引起的费用增减，不予调整。 （二）其它变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其它实质性变更，由双方协商解决。 第九条、工程验收（一）工程完工具备竣工验收条件时，乙方按电力建设施工及验收技术规范等有关规定，向项目所在地供电管理部门及甲方提供各期竣工验收报告以及竣工图。 （二）乙方需确保改该项目各期工程符合项目所在地供电管理部门要求并通过验收。 移交部分甲方需做好相应的移交准备工作，包括配备必要的高低压专业电工等人才队伍，乙方负责相应的培训和指导，并提交工程竣工资料给甲方。 第十条、其它约定条款（一）施工中，如甲方要求提前竣工，由双方另行签订协议；（二）施工中，乙方服从监理公司对工程安全、质量等方面的监理，有关施工安全的责任由乙方承担。 第十一条、争议解决方式（一）乙方未严格按合同约定供货、安装、验收、送电，甲方有权拒绝付款，乙方应按每拖延一天壹仟元整的标准向甲方承担违约责任并赔偿甲方的经济损失。 本合同项下乙方违约及赔偿金累计不超过合同总价的2%（电力公司外部线路原因或不可抗因素除外）。 如因甲方造成的送电验收延长则按合同签订日期付款；（二）甲方未按照合同约定支付工程进度款，超过010个工作日，乙方有权停止施工，乙方不承担由此所造成的工期进度延误；（三）违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同；（四）执行合同过程中如有争议，双方友好协商解决。 如果协商不成的，可依法向合肥仲裁委员会申请仲裁；（五）诉讼中，在法院判决为最终确定前，双方应继续履行本合同约定的双方义务。