建设法规平时作业1~4答案.doc

12005年2月6日，原告（某包工头）和被告（某建筑工程公司）就某工厂四层综合楼的瓦工、木工、钢筋工等工种的发包事宜签订了一份施工合同书，承包方式为包工不包料，工程款按建筑面积9000，8690元/；合计7821万元。一次性包死，在竣工验收后结清。在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。工程竣工交付使用后，建筑工程公司支付原告工人工资、生活费等合计50万元。尚欠2821万元一直未支付。故原告与2006年3月提起诉讼，要求被告按合同约定立即支付工程款。 被告辩称，双方签订的施工合同书实质上是工程分包合同，而原告不具备建筑施工企业的从业资质，违反了建筑法第12条和第29条之规定。其二，根据被告与建设单位合同约定的交工日期，工程延误了1个月零5天；原稿应赔偿损失10万元。其三，被告应扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付。 请问：（1）原告与被告签订的施工合同书属于什么性质的合同？（6分） （2）因为工期延误原告是否应该赔偿损失10万元？为什么？（7分） （3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付是否合法？为什么？（7分） 答： （1）原告与被告虽然签订的是施工合同书，但这是形式，其实质是包工不包料，同时在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。所以这份施工合同书是属于单纯的劳务合同性质。 （2）因为工期延误原告不应该赔偿10万元的损失，因为在工程进度、质量等方面原告是服从被告的统一安排和领导。不应该承担延误工期的赔偿损失。 （3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付的行为不合法。因为原告和被告之间签订是单纯的劳务合同，同时在工程质量等方面服从被告统一安排和领导的。我国建筑法和建筑工程质量管理条例将工程的质量、安全等责任确定为施工企业的法定责任，施工企业不得将法定责任通过合同的形式转嫁给第三人，所以工程的保修责任不应该由原告承担。 2、某机械厂新建车间，分别与某市设计院签订设计合同，某市建筑工程公司签订施工合同。工程竣工后，厂房北侧墙壁发生裂缝，为此，机械厂向当地人民法院起诉市建筑公司，经勘验，裂缝是由于地基不均匀沉降引起。结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准；于是机械厂又起诉市设计院，市设计院答辩称，设计院是根据机械厂提供的地质资料进行结构设计的，不应该承担事故责任。经法院查证：机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，事故前设计院也不知道该情况的。 请问：（1）事故的主要责任者和次要责任者是谁？（8分） （2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由谁承担？（6分） （3）机械厂所发生的诉讼费用由谁承担？（6分） 答：本案例中： （1）机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，应该承担主要责任。设计院对地质资料审查不严，没有进行实地调查，使用的地质资料不准而造成质量事故，应该承担次要责任。 （2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由机械厂全部承担？ （3）机械厂所发生的诉讼费用由机械厂承担70%90%；设计院承担10%30%2005年8月，某大学（甲方）为建设学生宿舍，通过招标的方式与某建筑公司（乙方）签订了一份建设工程施工合同，采用固定总价的合同形式。工程款支付方式为：开工前预付总价款的10%；余款在竣工验收合格后一次结清。同时合同约定：在验收合格后6个月内，如果发生质量问题，由乙方负责维修。 工程于2006年7月30日竣工，经甲方组织相关部门参加竣工验收，发现三至五层内墙裂缝较多，甲方要求乙方维修后再验收，乙方的裂缝部分做了简单的修补，经验收合格。由于临近开学，甲方接收并开始使用学生宿舍。由于工程质量存在隐患，该学生宿舍于2007年3月，位于第五层的内承重墙倒塌，致使3人受伤，其中1人致残。受害人和甲方起诉到法院，受害人要求甲方和乙方赔偿损失，甲方要求乙方赔偿损失，并承担保修责任。乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿。 请问：（1）本事故属于安全生产事故还是质量缺陷事故？ （2）受害人要求乙方赔偿损失是否合理？为什么？ （3）乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿是否合理。为什么？ 答：（1）本事故属于质量缺陷事故。 （2）受害人要求乙方赔偿损失是不合理的。因为受害人与乙方无直接合同关系，因与学校（学生和学校有安全等各方面的合约关系）要求赔偿损失。 （3）乙方以甲方使用不当和超过6个月的保修期限而拒绝赔偿是不合理的。因为建筑工程的保修期为一年，并非主体结构缺陷质量的保修。首先分析承重墙倒塌的原因，是设计还是施工过程的原因，如施工原因引起的，乙方将赔偿损失并承担相应的责任。12005年2月6日，原告（某包工头）和被告（某建筑工程公司）就某工厂四层综合楼的瓦工、木工、钢筋工等工种的发包事宜签订了一份施工合同书，承包方式为包工不包料，工程款按建筑面积9000，8690元/；合计7821万元。一次性包死，在竣工验收后结清。在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。工程竣工交付使用后，建筑工程公司支付原告工人工资、生活费等合计50万元。尚欠2821万元一直未支付。故原告与2006年3月提起诉讼，要求被告按合同约定立即支付工程款。 被告辩称，双方签订的施工合同书实质上是工程分包合同，而原告不具备建筑施工企业的从业资质，违反了建筑法第12条和第29条之规定。其二，根据被告与建设单位合同约定的交工日期，工程延误了1个月零5天；原稿应赔偿损失10万元。其三，被告应扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付。 请问：（1）原告与被告签订的施工合同书属于什么性质的合同？（6分） （2）因为工期延误原告是否应该赔偿损失10万元？为什么？（7分） （3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付是否合法？为什么？（7分） 答： （1）原告与被告虽然签订的是施工合同书，但这是形式，其实质是包工不包料，同时在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。所以这份施工合同书是属于单纯的劳务合同性质。 （2）因为工期延误原告不应该赔偿10万元的损失，因为在工程进度、质量等方面原告是服从被告的统一安排和领导。不应该承担延误工期的赔偿损失。 （3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付的行为不合法。因为原告和被告之间签订是单纯的劳务合同，同时在工程质量等方面服从被告统一安排和领导的。我国建筑法和建筑工程质量管理条例将工程的质量、安全等责任确定为施工企业的法定责任，施工企业不得将法定责任通过合同的形式转嫁给第三人，所以工程的保修责任不应该由原告承担。 2、某机械厂新建车间，分别与某市设计院签订设计合同，某市建筑工程公司签订施工合同。工程竣工后，厂房北侧墙壁发生裂缝，为此，机械厂向当地人民法院起诉市建筑公司，经勘验，裂缝是由于地基不均匀沉降引起。结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准；于是机械厂又起诉市设计院，市设计院答辩称，设计院是根据机械厂提供的地质资料进行结构设计的，不应该承担事故责任。经法院查证：机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，事故前设计院也不知道该情况的。 请问：（1）事故的主要责任者和次要责任者是谁？（8分） （2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由谁承担？（6分） （3）机械厂所发生的诉讼费用由谁承担？（6分） 答：本案例中： （1）机械厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的另一车间的地质资料，应该承担主要责任。设计院对地质资料审查不严，没有进行实地调查，使用的地质资料不准而造成质量事故，应该承担次要责任。 （2）厂房北侧墙壁裂缝的维修费用由机械厂全部承担？ （3）机械厂所发生的诉讼费用由机械厂承担70%90%；设计院承担10%30%（一）单项选择题 1（1章）法律效力等级是正确使用法律的关键，下列法律效力等级排序正确的是（D）。 国际条约宪法行政法规司法解释法律行政法规地方规章部门规章 行政法规法律地方法规部门规章宪法法律行政法规部门规章 2（1章）建筑法规是指有立法权的（B）或其授权的行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律规范的总称 政府机关 国家机关 行政机关 主管部门 （1章）法律关系三要素是（ D）。 时间、地点、人物 法官、律师、被告 原告、被告、证人 主体、客体、内容 4 （1章）“建筑施工企业必须按工程设计的图纸和施工技术标准施工”是（C ）的建筑行为规定。 禁止性 授权性 义务性 指导性 （1章）工程项目建设程序是指项目建设的全过程中各项工作必须执行（B） 顺序。 指导性 法定性 参考性 推荐性 6（1章）关于工程项目的建设程序，下列表述正确的是（ D ） 勘察设计立项决策建筑安装竣工验收立项决策安装施工勘察设计竣工验收 勘察设计安装施工竣工验收立项决策立项决策勘察设计建筑安装竣工验收 7（2章）工程项目报建标志着工程建设的（C）已经结束。 可行性研究工作 立项审批工作 前期准备工作 资金筹集工作 8（2章）某建设项目为住宅楼工程，中标价为万元，招标文件规定合同工期为个月，建设单位在申请施工许可证时，其落实的资金最低不得少于（ C）万元。 9（2章）某建设单位年月日领取施工许可证，至迟应当自（C）开工，否则应该申请办理延期手续。 年月日年月日 年月日年月日 10（2章）某建设单位年3月日领取施工许可证，由于周边关系协调问题一直没有开工，也未办理延期手续。同年12月7日准备开工，下列表述正确的是（C） 建设单位应当向发证机关报告建设单位应当报发证机关核验施工许可证 建设单位应当重新领取施工许可证 是否重新办理施工许可证由发证机关决定 11（2章）下列人员中不属于建设工程从业人员的是（A） 注册资产评估师注册建造工程师 注册建筑师注册监理工程师 12（3章）两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（ B ）业务许可范围承揽工程。 资质等级较高的单位资质等级较低的单位联合各方平均资质等级双方协商确定的资质等级 13（3章）由于建筑工程事关社会公共利益，必须加强管理，对工程发包的说法正确的是（A ）。 工程发包有直接发包和招标发包两种所有的建筑工程都必须通过招标发包 所有的招标活动都是强制性的 选择招标发包还是直接发包要经过主管部门同意 二、多项选择题 （每题5个选项中至少有两个或两个以上是正确答案；答对得3分，答错得0分） 1（1章）建设法规的表现形式有（ABCD ） 宪法和法律 行政法规和技术法规 地方法规和规章国际公约、惯例和国际标准 企业标准和规章 2（1章）建筑法律关系的主体包括（ABCDE） 公民个人 政府相关部门 承包方发包方 相关的中介机构 3（1章）建筑法律关系的变更主要是指（ BDE ） 协议变更 主体变更 事实变更 客体变更 内容变更 4（1章）建筑法的调整对象包括（BC） 建筑设计 建筑施工 安装施工 建筑规划 建筑监理 （1章）建筑法确定的基本制度包括（ ABCDE） 建筑许可制度 建筑工程发包与承包制度 建筑工程监理制度建筑工程安全生产管理制度 建筑工程质量管理制度 6（2章）以下工程不需要申请施工许可证的有（BCDE） 某公园的喷泉工程投资38万元 某配电房建筑面积200 已经领取开工报告的会议中心为修建青藏铁路而建的临时性建筑 某军区建的军事指挥所 7（2章）下列申报施工许可证的材料中，不符合颁发施工许可证条件的有（ABD） 已经交了土地出让金，但土地证尚未办好没有规划许可证，但规划局出具正在办理的便函 有拆迁许可证，拆迁已经结束已经订立施工合同，但中标施工企业资质不能满足要求办理了质量监督手续 8（2章） 我国对建筑业从业人员实行资格管理，不同专业的从业人员的资格管理的共同点有（BCDE ） 可以用同一专业的资格在两个不同单位进行注册 需要进行注册 需要参加不同专业的统一考试 有各自的执业范围 须接受继续教育 9（2章）建筑业的资质分为（BDE） 设计承包 施工总承包 监理承包专业承包 劳务分包 10（3章）根据建筑法，关于建设项目工程分包，下列说法正确的有（CD） 承包单位可以将所承包的工程转包给他人所有的分包商都要经建设单位认可分包商应该对建设单位负责 如果分包商所承建的工程出了质量事故，业主可以要求总承包商承担责任分包商经业主同意，可以将承揽的工程再分包 11（3章）根据建筑法，关于建设项目实行联合承包的前提条件包括（BC ） 专业齐全的建筑工程 大型建筑工程结构复杂的建筑工程 住宅建筑工程节能保温的建筑工程 三、简答题 、（1章）何为建筑法律关系？简述建筑法律关系的主体、客体和内容。 法律规范在调整人们行为过程中形成的权利义务关系。如企业与职工依法订立劳动合同后，就构成了双方的劳动法律关系。法律关系由法律关系主体、法律关系内容(权利义务)和法律关系客体三要素构成。 法律关系主体是法律关系的参加者，即在法律关系中，一定权利的享有者和一定义务的承担者。在每一具体的法律关系中，主体的多少各不相同，在大体上都属于相对应的双方：一方是权利的享有者，成为权利人；另一方是义务的承担者，成为义务人。 法律关系的内容就是法律关系主体之间的法律权利和法律义务。它是法律规范的指示内容（行为模式、法律权利与法律义务的一般规定）在实际社会生活中的具体落实，是法律规范在社会关系中实现的一种状态。 笼统的讲，法律关系客体是指法律关系主体之间的权利和义务所指向的对象。 2、（1章）建筑法规有哪些表现形式？它有哪些作用？ 法的表现形式问题实质就是法的效力等级问题。根据宪法和有关法律的规定，我国法律的主要形式有：14（4章）招标单位在组织现场踏勘后，对投标单位提出的问题，应当（C）。 现场口头答复该投标单位以书面形式答复该投标单位以书面形式答复所有投标单位可以不向其他投标单位答复 15（4章）建设行政主管部门派出工作人员对招标活动进行监督，则该工作人员有权（ A ）。 参加开标会议 作为评标委员会成员 决定中标单位参加定标投票 16 （4章）对于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（D）。 中标通知书就是正式合同 中标通知书是要约邀请 中标通知书是要约 中标通知书是承诺 17 （4章） 根据招标投标法的规定，评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（C ）。 二分之一 三分之一 三分之二 四分之三 18（5章） 某建设单位欠施工单位50万元的工程款，而建设单位享有对另外一单位的60万元的到期债权，却没有尽力追讨。此时施工单位可以行使（A）。 代位权 确认权 否认权 撤消权 19（5章）下列关于合同变更后与变更前合同之间关系的正确说法是（ ）。 合同变更后，已经履行的债务失去了法律依据，应该恢复原状态；合同变更部分条款后未变更的部分视为已经变更； 合同变更后，已经存在的损害赔偿请求权不复存在；合同变更必须以原合同关系的存在为前提。 20（5章） 关于建筑工程施工索赔，下列（B）情况不属于施工索赔的内容。 工期索赔 监理索赔 质量索赔 费用索赔 21（5章） 根据合同法规定,违约责任采取（ ）。 过错责任原则 全面履行原则 公平合理原则 严格责任原则 22（5章） 在以招标方式订立建设工程施工合同时，属于要约性质的行为是（B）。 招标 投标 开标 评标 23（6章） 建筑法规定：“工程建设监理单位不得转让工程监理业务”这体现了工程监理的（D） 客观公正原则 总监理工程师全权负责原则 资质许可原则 监理单位独立完成任务原则 24（6章） 对工程建设项目具有“选择总承包人的建议权和选择分包人的认可权”是（C）权利。 发包人 监督人 监理人 承包人 二、多项选择题 （每题5个选项中至少有两个或两个以上是正确答案；答对得3分，答错得0分） 12（4章）根据招标投标法， 在下列（）情形下，招标人有权没收投标人的投标保证金。 投标人在投标有效期内撤回其投标文件投标人在投标文件提交日期截止前要求修改投标文件的内容 投标人中标后未能在规定的期限内提交履约保证金或签订合同协议投标人的投标报价不符合招标文件的要求 投标文件没有单位盖章和法人代表盖章 13（5章）订立建设工程合同的原则是（A B C D E） 合法的原则 平等的原则 自愿的原则 公平的原则 诚实信用的原则 14（5章） 承担建设工程合同违约责任应具备下列（A C D ）三方面的条件 合同当事人有违约事实给合同当事人一方造成损失合同当事人一方主观上故意 合同当事人一方主观上过失 和之间有因果关系 15（5章） 工程合同履行的原则有（ ）。 实际履行原则 全面适当履行原则 协作履行原则 诚实信用原则 情势变更原则 16（6章） 建设工程监理的任务是“三控制”，“两管理”“一协调”；其中：三控制是指（ ）。 信息控制 投资控制 合同控制 质量控制 工期控制 三、简答题 1、（4章）什么是招标投标？目前已经颁布的招标投标法规有哪些？教材93页 招标投标，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程建设项目有发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式。在这种交易方式下，通常是由项目采购(包括货物的购买、工程的发包和服务的采购)的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项目的性质及其数量、质量、技术要求，交货期、竣工期或提供服务的时间，以及其他供应商、承包商的资格要求等招标采购条件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商、承包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购所需货物、工程或服务的报价及其他响应招标要求的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报价及其他的条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与其签订采购合同。招标投标的交易方式，是市场经济的产物，采用这种交易方式，须具备两个基本条件：一是要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制。在计划经济条件下，产品购销和工程建设任务都按照指令性计划统一安排。没有必要也不可能采用招标投标的交易方式。二是必须存在招标采购项目的买方市场，对采购项目能 够形成卖方多家竞争的局面。买方方才能够居于主导地位，有条件以招标方式从多家竞争者中择优选择中标者。在短缺经济时代的卖主市场条件下，许多商品供不应求，买方没有选择卖方的余地，卖方也没有必要通过来竞争来出售自己的产品，也就不可能产生招标投标的交易方式。 2、（4章）招标投标法的立法宗旨是什么？强制招标是范围是什么？ 制定招标投标法的根本目的是完善社会主义市场经济体制。国民经济和社会发展“九五”计划及2010年远景目标纲要提出，要在“九五”末期初步建立社会主义市场经济体制。市场经济的一个重要特点，就是要充分发挥竞争机制的作用，使市场主体在平等条件下公平竞争，优胜劣汰，从而实现资源的优化配置。 而招标这种择优竞争的方式农完全符合市场经济的上述要求，它通过事先公布采购条件和要求，众多的供应商和承包商同等条件进行竞争，招标人按照规定程序从中选择订约方这一系列程序，就可以真正实现“公开、公平、公正”的市场竞争原则。纵观世界各国，凡是市场机制比较健全的国家，大多都有比较悠久的招标历史和比较完善的招标法律制度。因此，招标投标立法的根本目的，是维护市场竞争秩序，完善社会主义市场经济体制。 招标投标法第三条规定，“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、讯息工期、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： （1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； （2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家速效的项目； （3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 另外还有我国其它法律或者国务院规定的其他必须招标的项目。 3、（4章）工程建设项目招标代理机构的资格如何认定？ 工程建设项目招标代理机构资格认定办法 第一条 为了加强对工程建设项目招标代理机构的资格管理，维护工程建设项目招标投标活动当事人的合法权益，根据中华人民共和国招标投标法，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事各类工程建设项目招标代理活动机构资格的认定，适用本办法。 本办法所称工程建设项目（以下简称工程），是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目。 本办法所称工程招标代理，是指对工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购招标的代理。 第三条 国务院建设行政主管部门负责全国工程招标代理机构资格认定的管理。 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内的工程招标代理机构资格认定的管理。 第四条 从事工程招标代理业务的机构，必须依法取得国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定的工程招标代理机构资格。 第五条 工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。甲级工程招标代理机构资格按行政区划，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门初审，报国务院建设行政主管部门认定。 乙级工程招标代理机构资格由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定，报国务院建设行政主管部门备案。 国务院建设行政主管部门将认定的甲级工程招标代理机构名单在认定后的15日内通报国务院发展计划部门和有关部门。 第六条 工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务。 任何单位和个人不得限制或者排斥工程招标代理机构依法开展工程招标代理业务。 第七条 申请工程招标代理机构资格的单位应当具备下列条件： 一是依法设立的中介组织； 三有固定的营业场所和开展工程招标代理业务所需设施及办公条件； 四有健全的组织机构和内部管理的规章制度； 五具备编制招标文件和组织评标的相应专业力量； 六具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。 第八条 申请甲级工程招标代理机构资格，除具备本办法第七条规定的条件外，还应当具备下列条件： 一近3年内代理中标金额3000万元以上的工程不少于10个，或者代理招标的工程累计中标金额在8亿元以上（以中标通知书为依据，下同）；（一） 单项选择题 25（7章）为了加强安全生产管理，建筑工程安全生产管理条例规定，建设单位不得压缩（B） 合理工期 合同约定的工期 标准工期 法定工期 26（7章）根据建筑工程安全生产管理条例规定，施工总承包企业为建设项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险期限到该项目（B）之日为止。 提交竣工验收报告 竣工验收合格 竣工验收备案 交付使用 27（8章）根据建筑工程质量管理条例规定，在工程项目开工前，（ ）应该将施工图设计文件送施工图审查中心审查，审查合格后方可用于施工。 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 28（8章）根据建筑工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建筑工程的最低保修期限正确的为（ ） 基础设施工程，房屋基础和主体结构50年 屋面防水、有防水要求的卫生间、房间，外墙防渗漏5年 电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程1年供热与供冷系统5年 二、多项选择题 17（7章） 施工现场的安全生产管理制度包括（ABCD）。 现场安全责任制度 现场安全技术交底制度 施工起重机械的检验、验收登记备案制度 施工现场安全检查制度 建筑材料质量验收制度 18（8章）为了保证工程质量，关于工程项目的材料采购供应，下列说法正确的有（ ） 可由承包商负责采购，但必须到建设单位指定的供应商处采购可由建设单位直接采购 可由双方认可的供应商处供应建设单位可以直接为承包商指定供应商建设单位可以直接为承包商指定品牌 19（8章）建设工程质量管理条例规定，建筑工程质量群众监督制度的形式包括（ ） 监察 检举 检测 投诉 控告 20（8章）建设工程质量管理条例规定：施工单位具有的质量主任和义务是（ ）。 在本单位的资质等级许可的业务范围内承揽工程施工单位不得转包工程 施工单位不得分包工程 施工单位不得指定材料、设备的生产厂家和供应商 施工单位不得指定检测单位 三、简答题 1、（7章）建筑安全生产管理的方针和原则是什么？方针：安全第一，预防为主。原则：管生产必须管安全，谁主管谁负责。 2、（7章）关于建设工程，法律缺点了什么样的安全生产监督管理体制？ 3、（7章）简述建设单位、设计单位、施工企业和监理单位的安全责任和义务。教材220237页(第四节) 4、（7章）简述施工现场消防管理、安全防护管理和环境保护的内容。教材240245页 5、（7章）简述施工现场生活区和作业区环境管理的内容。教材242243页 6、（7章）简述建筑装修和房屋拆除的安全生产管理内容。教材245247页 7、（7章）什么是建筑工程重大事故？分为几级？教材249251页 8、（7章）简述建筑工程事故的报告程序和要求。教材249页 9、（7章）简述建筑工程重大事故的调查程序和处理原则。教材251页 10、（8章）在工程建设国家标准、行业标准中，属于强制性标准的有哪些？教材256页第一段（-共5点） 11、（8章）我国现行的质量管理和质量保证系列标准有哪些？教材258259页（一，二） 12、（8章）简述建设工程质量监督结构的职责与权限。教材266267页 13、（8章）什么是建材生产许可证制度和建材产品推荐使用制度？教材269页（一，三） 14、（8章）简述建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位和材料与设备供应企业的质量责任与义务。教材271275页 15、（8章）简述建设工程竣工验收的条件、范围和标准。教材275277页 16、（8章）简述建设工程质量保修范围、保修期限和保修程序。教材280281页 17、（8章）建设单位应该如何办理工程竣工验收备案？教材279页14、（11章）简述建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位违反建筑工程安全生产管理条例的行为及其法律责任。教材336338页 15、（11章）住宅室内装饰装修管理办法对哪些行为设置了罚则？教材357页 四、【案例分析】 2005年8月，某大学（甲方）为建设学生宿舍，通过招标的方式与某建筑公司（乙方）签订了一份建设工程施工合同，采用固定总价的合同形式。工程款支付方式为：开工前预付总价款的10%；余款在竣工验收合格后一次结清。同时合同约定：在验收合格后6个月内，如果发生质量问题，由乙方负责维修。（一）单项选择题 1（10章）根据建筑工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，作业人员不服从管理、违反规章制度和操作规程冒险作业，造成事故但尚不够刑事处罚的可（ ） 处5000元以上5万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分 处1万元以上10万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分 处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分 处3万元以上30万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分 2（10章）根据建筑工程安全生产管理条例规定，建设