不锈钢栏杆施工合同.doc

不锈钢栏杆施工合同发包人： （简称甲方）承包人： （简称乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程合同条款、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实守信的原则，甲方不锈钢栏杆工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称： 楼梯栏杆、护窗栏杆及残疾人坡道工程。2工程地点： 。二、承包范围及承包方式1、承包范围： 楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆及残疾人坡道工程。2、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。三、合同工期：达到施工条件时， 楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆及残疾人坡道工程 年 月 日完成。四、合同价款：楼梯栏杆综合单价为 元/m；护窗栏杆单价 元/m；空调栏杆单价 元/m；阳台栏杆单价 元/m；残疾人坡道单价 元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费（包括机具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润留成等及其他相关的一切费用。五、工程的支付及竣工结算：1、结算方式：结算时按甲方的实际工程量综合单价2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经甲方审核后付工程总造价的98%；留2%的质量保修金；工程投入使用1年后无任何质量问题，返还2%的质量保修金。3、付款时间：每单体阶段工程量，经甲方审核验收完毕后10个工作日内支付。六、工程质量：1、符合国家及河北省有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程合格。1年内保证工程不变形，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。2、材料进场后经甲方、建设单位共同对其材料质量进行验收后方可进行施工。七、甲方责任：1、甲方对乙方具有管理权，负责对乙方完成施工任务的质量、工程进度、安全生产、文明施工等项工作进行检查、监督和指导。2、甲方为乙方提供满足工程施工用水、用电条件。八、乙方责任：1、乙方必须服从甲方的管理，执行甲方的工程、技术、安全文明管理及各项管理规定。乙方应提前进行对现场勘察、预埋件处理、放样等工序。2、乙方必须严格按照相关程序，安全、保质施工，施工中出现的任何由乙方造成的人员安全、质量事故，由乙方承担有关费用及损失。3、乙方应积极配合非乙方承包范围内的分项工程，负责施工开始至交工验收达到合同规定的合格质量标准前的本合同范围内的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。九、安全生产、文明施工：1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。3、乙方在施工完成后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。十、违约责任1、除不可抗力外，乙方延误工期一天和不能满足要求（不足一天的按一天计算）每天按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金，并由乙方承担因延误工期给甲方造成的各种损失。2、由于乙方施工原因，使本工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方将承担由此给甲方单位造成的所有经济损失，并承担工程总造价5%的违约金。十一、工程保修：1、保修期限：一年（从工程全面验收合格之日起）。2、保修金：结算价款的2%。3、保修内容、范围：乙方承包范围内的所有工程内容。4、保修期间，乙方在接到维修通知后及时派人进行修理，否则甲方可委托其他单位进行修理，其费用在乙方保修金中扣除，不足部分由乙方支付。十二、合同争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：1、甲乙双方先协商解除。2、当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用以下形式选择以下一种方式解决争议：第一种解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向人民法院起诉。十三、合同生效与终止：本合同双方签字或盖章后生效保修期结束合同终止。合同份数