强电改造合同范文.doc

强电改造合同范文 强电改造合同合同编号年月日甲方_乙方_工程名称_工程地点_建筑面积_工程性质（指基建、技改、合资等）_承包范围强电_承包方式包工包料_质量等级（优良或合格）_工程承包造价（金额大写）_鉴于甲方是依照中国法律合法设立并存续的有限责任公司，而乙方是具有相关小型工程建设施工资质（资质等级证号_）的合法从事建设工程施工的有限责任公司，现甲方将其在_电路改造工程(以下简称“工程”)全包予乙方，由乙方负责该工程的全部施工，因此，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，中华人民共和国建设工程施工合同示范文本（GF990201），以及_(省/市)有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包_强电改造工程，同意定立本合同条款如下第第11条工期。 本合同工程定于_年_月_日开工；于_年_月_日竣工，合同工期日历天数为_天。 若甲方要求对工期进行调整时，乙方应充分配合，不得提出异议。 第第22条施工图纸。 乙方于_年_月_日前，向乙方提供_套强电改造施工图纸。 第第33条甲乙双方驻工地代表。 甲方除派工地负责人以外，现场具体工作由监理工程师负责；乙方项目经理见授权委托书。 第第44条转包及分包乙方不得将本工程的任何部分再行转包或分包，如有则视为乙方违约，并承担违约责任。 第第55条工程范围。 承包人按期完成_入户线路改造为两路入户线路的改造，乙方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此给甲方造成的经济损失，且工期不予顺延。 第第66条工程质量检查及验收。 1、当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自检，并于24小时前通知甲方参加。 监理、物业及甲方验收合格，在验收记录签字后，方可进行隐蔽和继续施工。 验收不合格，乙方在限定时间修改后重新验收。 由此影响正常施工概由乙方承担。 2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程质量承担保修期内的质量保修责任。 第第77条工地消防和安全卫生设备乙方对于工程的消防、安全、卫生事项及工人的食宿、医药、安全的安排处理等须符合法律法规及_(省/市)政府的相关规定，还需要符合监理单位、物业管理的相关规定，包括但不限于1.国家和_(省/市)关于消防、安全以及劳动卫生方面的相关规定；2._施工安全卫生的相关规定；3._施工安全卫生设施标准的相关规定；4.乙方施工安全卫生管理的相关规定；5.乙方安全卫生管理的相关规定；6.甲方安全管理部门、监理单位或其它甲方指定人的指示及督导；7.乙方若有违规行为，应承担违约责任，若对甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。 第第88条工程价款及结算。 双方按国家和本市有关部门现行规定，在合同生效后，甲方按下表约定分三次次向乙方预付或支付工程款。 拨付工程款时间占合同承包造价金额（工程进度、部位）百分比人民币（元）合同签订_日内_%￥_工程完工，双方验收合格后_%￥_保修期_年结束后_%￥_第第99条材料设备的供应。 1、本工程所需一切机具材料，概由乙方自备。 2、乙方须向甲方提供材料设备一览表供应材料设备，如与一览表不符时，乙方承担相应违约责任。 第第010条工程保险 1、乙方应于本工程开工前向保险公司投保下列各项保险，下列各项保险的保险期限应自本工程开工日起至本工程正式验收合格后三十 （30）天为止。 （1）工程第三者责任险本项由乙方以甲乙双方为共同被保险人投保并由乙方承担保险费，以保障工程施工期间因意外事故造成施工现场及邻近地区第三人的伤亡、疾病及财物损失，被保人因此而支付的诉讼费用和其他费用以及因此所引起的赔偿。 （2）建筑及安装工程一切保险本项由乙方负责投保，乙方应保障甲方免除困本合同期限内因本工程所引起的一切责任或赔偿（补偿）。 （3）机具综合保险由乙方负责投保，乙方应对本合同所需使用的施工机具、外购器材的海、陆、空运输，自备或租用车辆等保险。 （4）其它各种保险包括盗窃险、火灾险、意外险、劳工保险等均由乙方自行处理，如发生事故，其损失与责任概由乙方承担。 2、乙方负担的各种保险费已计入合同总价金额内，甲方不另计给。 第第111条工地清理本工程完工时，乙方应在验收前清理工地及其附近区域与改造工程有关的废料杂物等，所需费用均由乙方承担。 第第212条完工验收1.工程完工后，乙方应向甲方报送完整的各种资料（包含竣工图及其他材料设备竣工资料）。 2乙方应提前48小时通知甲方验收，验收合格后应填写工程验收文件。 如果工程验收达不到要求，则甲方有权要求乙方进行相应的整改。 因工程验收不合格而整改所需花费的时间，计入本合同约定的工期内，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。 3、乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方、乙方办理工程竣工验收手续后，乙方于_日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。 第第313条保修及维修本工程在_年保修期内，乙方承担全部工程维修责任。 _年保修期结束后，根据甲方要求乙方有偿维修。 第第414条争议处理。 因本协议引起或者与本协议有关的任何争议，双方应首先以协商方式解决。 协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始；如果十日内双方未能通过协商解除争议，的则双方同意按照以下第【】种方式解决1.因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。 2.因本协议引起或与本协议有关的任何争议，均提请【】仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。 除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。 第第515条授权委托书乙方指派与甲方联系办理本工程之