建设项目招标.doc

建设项目招标 1. 招标是招标人事情公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布广告或发出邀请函等形式，召集自愿参加竞争者投标，并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。 2. 招投标这种交易具有以下特征： a、平等性 b、竞争性 c、开放性3. 建设工程市场中、市场主题包括：建设单位、承包商以及各种类型的咨询服务机构。4. 建设工程招投标的基本原则： A、公开原则 b、公平原则 c、公正原则 d、诚实信用原则5. 强制进行招标的范围： A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； C、使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。 具体规定：施工单项合同估算价在200万元以上的；重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万以上的；勘察设计监理等服务单项合同在50万以上的；单项合估算价低于以上标准，但项目总投资额在3000万以上。6. 建设项目招具备以下条件才可进行施工招标： a、招标法人已经依法成立 b、初步设计及概预算已履行审批手续 c、招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的 d、有相应资金或资金来源落实 e、有招标所需的设计图纸及技术资料7. 建设工程招标代理：是指工程建设单位，将建设工程招标事务，委托具相应资质的中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内、以招标人的名义、独立组织建设工程招标活动，并由建设单位接受招标活动的法律效果的一种制度。8. 招标分类： 按建设阶段分：项目可行性研究招标、勘察设计招标、建设监理招标、工程施工招标、材料设备招标； 按承包范围分：项目总承包招标、施工总承包招标、专项工程承包招标9. 招标的方式：公开招标、邀请招标、议标、两阶段招标10. 公开招标程序： 建设项目报建 编制招标文件 投标人的资格预审 发放招标文件 开标、评标与定标 签订合同 11. 招标申请书：是指招标人向政府主管机构提交的要求开始组织招标的一种文书。12. 公开招标发布招标公告的两种做法： 一是实行资格预审 二是实行资格后审13. 施工招标文件： 前附表、投标须知 合同主要条款 合同格式 工程建设标准 图纸 工程量清单 招标文件投标函部分格式 招标文件14、工程施工招标的具体条件。1.招标人已经依法成立；2.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；3.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；4.有相应资金或资金来源已经落实；5.有招标所需的设计图纸及技术资料。15、勘察设计招标的具体条件：1.按照国家有关规定需要履行项目审批手续，已履行审批手续，取得批准；2.勘察设计所需资金已经落实；3.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；4.法律法规规定的其他条件。16、招标文件编制的基本原则。答：1.招标文件的制定要符合竞争性招标的要求。2.招标文件的制定要让所有合格的有意参加的投标人及时了解招标人的要求。3.招标文件的制定要为所有合格的有意参加投标的投票人提供均等的参加所需标的的投标机会。4.招标文件的制定应有有关专家参加17、何为无效招标答：1.投标文件密封不符合招标文件要求；2.逾期送达；3.投标人法定代表人或授权代表人未参加开标会议；4未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人签字；5.招标文件规定不得标明投标人名称，但投票文件上标明投标人或有任何可能透露投票人名称的标记。建设项目投标 1、 投标：有时也叫报价，即承包商作为卖方，根据建设单位的招标文件，提出完成发包业务的方法、措施和报价、争取得到项目承包权的活动。2、 投标班子的三类人才： 经营管理类人才 专业技术人才 商务经融类人才 3、 投标文件的组成： 投标书 投标书附录 投标保证金 法定代表人资格证明书 授权委托书 具有标价的工程量清单与报价表 辅助资料表 资格审查表 对招标文件合同中的合同协议条款内容的确认与响应 施工组织设计 按招标文件规定提交的其他文件4、 工程施工投标内容：申报资格预审 现场勘察 制定施工规划 参加标前会议 计算和校核工程量 确定投标报价 编制投标文件 递送投标文件5、 技术标编制要求： 针对性 全面性 先进性 可行性 经济性6、 投标估价是承包商生产能力水平的真实体现、是确定最终报价的基础7、 承包工程有：总价合同、单价合同、成本加酬金合同 等合同形式8、 投标报价的程序： 研究招标文件，现场调查，编制施工组织设计，计算复核工程量，确定工、料、机单价 ，计算工程直接费，计算间接费，估算上级企业管理费、预计利润、税金及风险费用，计算工程总估价，审核工程估价，确定报价策略和投标技巧，最终确定投标报价。9、 投标报价计价方法：工料单价法 、综合单价法10、 建安工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。11、 直接工程费：是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。12、 间接费：规费、企业管理费组成13、 投标决策的原则：目标性、 系统化、信息化、预见性、针对性。14、 影响投标决策的内部因素：技术实力、经济实力、管理实力、信誉实力。15、 影响投标决策的企业外部因素：投标人情况、竞争对手情况、监理工程师情况、法制环境情况、地理环境情况、市场环境情况、项目自身情况16、 投标决策：是指承包商为实现某一定利益目标，针对招标项目的实际情况对招标可行性和具体策略进行论证和抉择的活动。17、 建设工程投标决策的内容：投标项目选择的决策 造价估算的决策 投标报价的决策。18、 选择标分析法：定性法、 定量法。19、 投标报价的决策分为：宏观决策和微观决策合同法基础知识：1、 经济法：是调整一定范围经济关系的法律规范的总称。2、 经济法律关系表现在以下几个方面： 在经济法律中发生的意志关系 是经济法规定和调整的法律关系 包含着经济内容 具有强制性3、 经济法律关系：是指由经济法律规范规定而形成的权利与义务的关系。4、 经济法律关系三个基本构成要素：经济法律关系主体、经济法律关系客体、经济法律关系内容。5、 代理是一种法律关系、在代理关系中、代替他人进行一定法律行为的人称为代理人；由代理人代为行使法律行为的人称为被代理人。6、 代理的种类： 委托代理 、法定代理 、指定代理 。7、 诉讼时效：指权利人依照民事诉讼程序请求人民法院依法强制义务人向其履行义务，以保护其权利的时间效力。8、 从权利侵害之日超过20年的，人民法院不予保护。9、 民法通则规定：身体受到伤害要求赔偿的，出售质量不合格的商品未声明的，延付或者拒付租金的，寄存财物丢失或者损毁的，诉讼时效为 1 年。 合同法规定：国际货物买卖合同和技术出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限我4 年。10、 合同：是平等的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。11、 建设工程合同从完成承包的内容划分为：勘察合同、设计合同、施工合同。12、 建设工程合同从承发包的范围分：建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。13、 建设工程合同从付款方式划分为：总价合同、单价合同、成本加酬金合同。14、 建设工程合同特征：合同主体的严格性 、合同标的的特殊性 、合同履行期限的长期性 、计划和程序的严格性 、合同主题的特殊要求 。15、 合同订立原则：自愿原则 、守法原则 、诚实信用原则 、公平原则 。16、 当事人订立合同，采用要约、承诺方式。17、 要约：是希望和他人订立合同的意思表示。18、 要约邀请：是希望他人向自己发出要约的意思表示。19、 要约到达受要约人时生效。20、 要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约之前或于要约同时到达受要约人。21、 要约可以撤销，撤消要约的通知应当在受要约人发出承诺通知前到达要约人。22、 承诺：是指合同当事人一方对另一方发来的要约，在要约有效期限内，作出完全同意要约条款的意思表示。23、 承诺生效时合同成立。24、 承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或与承诺通知同时到达要约人。25、 承诺的延误，是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。此时，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以为，该承诺有效。26、 合同主要条款： 当事人的名称或姓名住所 标的 数量 质量 价款或报酬 履行期限、地点和方式 违约责任 解决争议的方法27、 合同的形式：书面形式、口头形式 和其他形式。（建设合同应采用书面形式）。28、 无效合同的确认权归合同管理机关和人民法院。29、 可撤消合同与无效合同的本质区别： 效力不同 、 期限不同 。30、 合同履行的基本原则: 全面履行的原则 、遵守诚实信用原则 、实际履行原则 。31、 合同法规定了当事人的 抗辩权 和 保全措施 。32、 抗辩权：就是一方当事人有依法对抗对方要求或者否认对方权力主张的权力。33、 合同担保的方式： 保证 、 抵押 、质押 、留置 和 定金 。34、 保证：是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。35、 留置：是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务时，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保形式。36、 定金：合同当事人约定一方对对方给付定金作为债权的担保形式。37、 定金的具体数额不得超过主合同标的额的20% 。38、 合同的变更：是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人双方协商依法对合同的内容进行修改或者调整所达成的协议。39、 合同的转让：是指当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人，由第三人接受权利和承担义务的法律行为。40、 承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。禁止分包的人将其承包的部分再分包。 41、 合同终止： 合同已按照约定履行 合同解除42、 违约责任承担方式： 违约金 、赔偿损失 、继续履行 、采取补救措施 、违约责任的免除（不可抗力导致的才能部分或者全部免除） 。43、 赔偿损失的方式： 恢复原状 金钱赔偿 代物赔偿44、 合同争议处理方式： 和解、调解、仲裁、诉讼。45、 仲裁：是指发生争议的双方当事人，根据其在争议发生前或者争议发生后所达成的协议，自愿将争议 提交中立的第三者进行裁判的 争议解决制度和方式。46、 仲裁的特点： 自愿性、专业性、灵活性、快捷性、保密性、经济学、独立性。47、 仲裁实行一裁终局制，任何一方当事人不得因不满裁决而要求复议，不得向法院起诉，也不得向任其他何机构提出变更仲裁裁决的请求。48、 仲裁和诉讼两种争议解决方式只能选择其中之一。建设工程施工合同示范文本知识点二：1、 建设工程施工合同（示范文本）由 协议书、通用条款、专用条款 三部分组成（又叫合同文本结构）。三个附件分别是 承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。2、 工程质量保修书的内容： 工程质量保修范围和内容 、质量保修期、质量保修责任、质量保修金的支付、质量保证金的返还 、其他需要双方约定的工程质量保证事项。3、 发包人：指在协议中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得当事人资格的合法继承人。发包人可以是政府机关、企业单位及个人投资者。4、 承包人：指在协议书上约定，被发包人接受的具有工程施工主体资格的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。5、 除合同内有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利和义务。 6、 发包人的义务： 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地工作，使施工场地具备施工条件； 将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定的地方； 开通施工场地与城乡公共道路的通道； 向承包人提供施工现场的工程地质和地下管线资料； 办理施工许可证及其他施工所需证件；确定水准点与坐标控制点； 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构造物。7、 质量的检查与验收： 质量的验收以国家或者行业的质量验收标准为依据，双方工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方负责。工程质量达不到标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。工程师的检查检验应不影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工和追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。8、 工程验收包括： 隐蔽工程的中间验收 、 重新检验 。9、 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或者中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。工程师不能按时进行验收，应在验收钱24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。10、 重新检验：检验合格、发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。11、 工程试车：是指设备安装工程中部分或整体安装完毕后进行的设备试运转，用以检验安装工程质量是否合格。12、 工程试车包括：单机试车、联动试车、投料试车。13、 单机试车、承包人组织，提前48小时通知工程师，工程师不能参加提前24小时提出，不能延期超过48小时。 联动试车，发包人组织。 试车费用由发包人承担。14、 发包人在接到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可，或提出修改意见。如超出时间则认为竣工验收报告以认可。15、 工程验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。如承包人按要求修改，实际竣工日期为提请发包人验收日期。16、 进度控制条款主要有四个方面：进度计划、开工和竣工、暂停施工、工期延误。17、 建设工程三大控制： 质量控制、进度控制、造价控制。18、 工程计量就是发、承包双方对已完成的各项实物工程量进行计算、审核及确认、以此作为工程进度款支付的依据。19、 工程支付包括四种形式：工程预付款、工程进度款、竣工结算款 和保修金 。20、 预付款的额度一般为合同额的5%15%。21、 施工索赔：是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效手段。FIDIC土木工程施工合同条件1、 FIDIC:国际咨询工程师联合会2、 四个合同条件是：施工合同条件、永久设备与设计_建造合同条件、设计采购施工交钥匙工程合同条件、简明合同格式3、 FIDIC中所说的缺陷通知期相当与国内工程交工后的质量保修期。4、 业主应支付的工程款包括：预付款、期中支付、最终支付。5、 P186到187 看看6、 FIDIC合同条件的特点：平衡性、可靠性、有效性、公平、公正、公认的良好形象、清楚协调、完整灵活 7、 GPA的采购方式：公开招标、选择性招标、有限性招标、电子拍卖知识点三：1、 施工合同管理制度的内容：工作岗位责任制度、检查制度、统计考核制度、奖惩制度。2、 施工合同争议的解决方式：合同争议的解决方式主要有和解、调解、仲裁和诉讼。合同当事人在履行施工合同时发生争议可以和解或者要求合同管理及其他有关主管部门调解，和解或调解不成的，双方可以在专用条款内约定约定以下一种方式解决：仲裁、或者诉讼。3、 争议发生后允许停止履行合同的情况：单方违约导致合同无法继续履行，双方协议停止施工；明确要求停止施工、且双方同意的；仲裁机构要求停止施工的；法院要求停止施工的。4、 风险管理：是指为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程，其采取的方法应符合公众利益、人生安全、环境保护以及有关法规的要求。5、 风险管理的工作流程：风险辨识、风险分析、分析控制、风险转移。6、 风险的防范对策：风险回避、风险转移、风险分离、风险分散、风险控制、风险自留、风险综合管理。知识点四施工索赔：1、 索赔是在合同实施过程中，合同当事人一方因对方违约，或其他过错，或无法防止的外因而收到损失时，要求对方给予赔偿或补偿的活动。2、 施工索赔发生的主要原因：建筑过程的难度和复杂性增大；建筑业经济效益的影响；项目及管理模式的变化；发包人违约；不可预见因素；国家政策、法规的变更；合同变更与合同缺陷；合同终止与解除。3、 按索赔的目的分类：工期索赔、费用索赔。4、 索赔条件：客观性；合法性；合理性5、 索赔的程序：索赔意向通知、索赔报告提交、索赔报告的评审、索赔谈判。建筑工程招标投标报价复习题及参考答案一、填空题（每小题2分，共24分） 1、国际上通常将企业按 划分为 个类别。 2、我国建筑法对资质等级评定的基本条件规定为企业 注册资本 、 专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩 四项内容，并由建设行政主管部门对不同等级的资质条件制定出具体划分标准。 3、为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序和市场功能的充分发挥，必须坚持市场运行的一些基本原则，主要有：1）信息公开原则2）依法管理原3）公平竞争原则4）办事公正原则。 4、加入WTO是对我国低透明度的管理体制的一个冲击。遵循透明度原则，不仅符合国际社会的要求，也符合我国经济发展本身的要求。增加管理体制透明度有益于确保竞争的公平性，减少社会和生产成本 ，提高生产效益，防止腐败 。 二、选择题（单选）1.监理合同即（ 监理单位 ）签订的合同。2.影响工程合同策划工作的三个最主要方面不包括（承包范围的协调）3.监理合同是哪两方签订的（业主与监理单位）4.在进行工程合同策划时，必须考虑、仔细分析影响工程合同策划工程合同策划工作的三个最主要方面，不包括 （工人的资金问题）5.下列哪个单位与业主之间不是合同关系( 机械租赁单位6.根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，有（合同约定的责任方）负责。7.关于索赔的说法正确的是（索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与我们通常所说的工程签证不同。8. 对于游泳池，消防水池等蓄水工程，屋面工程和防水要求的地面，应进行（淋蓄水试验 ）9. 防水材料进场，除金属板材，平瓦外，均应（进行现场抽样复验）同一验收批砂浆试块抗压轻度平均值必须（大于或等于)设计强度等级所对应的立方体抗压强度。10. 因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成工程损坏，使发包人的费用增加货工期延误。由(承包人)承担责任。11.可撤销的建设工程施工合同，当事人应该请求 （ 人民法院 ）撤销。12.如果招标人改变招标范围应在投标截止日前至少（ 15天 ）前以书面形式通知所有招标文件的收受人。13.工程建设项目施工招标投标办法规定投标保证金一般不得超过投标总价的（2% ）。14.中标通知书发出后的（30 ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实、实质性修改。15.在施工中，承包人按照经过监理人批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（承担人）承担。16.承包人应在发生索赔意向通知书后（28）天内，向监理人正式递交索赔通知书。17.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（15）内。依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。18：合同立定过程中，承诺自（要约人了解其内容）时生效19. 资格后审是在（开标后评标前）对投标人资格进行审查20.招标文件应当载明投标有效期，投标有效期从（提交投标文件最后期）起计算21.招标人应当采取必要的措施，保证评标在（严格保密）什么的情况下进行22.在施工中，承包人按照经过监理人批准的施工方案施工导致事故发生，所发生的费应当由（承包人）承担 23.施工过程中发生不可抗力，导致承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（发包人）承担 24.依据设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由（发包人）负责25.总承包合同将设计 施工 采购 工作全部或部分委托给（承包人）完成26.下列哪项不属于竣工条件（D）A完成了工程设计和合同上的各项内容B工程质量符合法律法规和工程建设强制标准C具备完整的监理资料D所有工程已竣工27.向采购方支付的费用可按发生时的费率水平用如下如下公式计算P=ah+M+Cm其中P代表的是（总费用）28.绘制竣工图应使用绘图笔或签字笔及不褪色的绘图墨水，选用图例必须符合国家规范，不得随意徒手绘制线条或注写，字体要求（仿宋体或楷体字）严禁错，别，草字。29.完全民事行为能力人的范围是：年满18周岁的成年人，（16周岁 ）以上不满18周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的人。30.（信息服务功能 ）包括收集、储存和发布各类工程信息、法律法规、造价信息、建材价格、承包人信息、咨询单位和专业人士信息等31.合同关系主体包括（自然人）。32.（ 市场主体 ）按照参与活动的目的不同可分为买方，卖方，中介三类33.在自然人中，那个属于公民（具有中国国籍的）34.建筑工程施工的初步评审不包括（A）A. 实行“暗标”评审的项目，直接通过B. 投标文件的份数及其中的各部分内容是否完整C. 投标人提交的保证金是否有瑕疵D. 联合体投标情况下，投标人是否提交了联合体投标协议35.综合评估法一般采用量化评分的办法，商务部分不得低于（60% ）。36.以下不属于串标的是（C）A投标者之间相互约定、一致抬高或者压低投标报价B投标者之间的其他串通投标行为C投标者之间交换资料D投标者之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标37.以下说法错误的是（ B ）A 如果数字表示的金额与文字表示的金额有出入时以文字表示的金额为准B 评标专家应满足从事相关专业领域工作满5年并具有高级职称或同等专业水平的条件C 招标人或招标代理机构无权对投标作废标处理D 项目主管部门或行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员38.中标通知书应该是（招标人）发出39、除专用合同条款另有规定外，承包人提供的材料、构配件和工程设备均由（ 承包人 ）负责采购、运输和保管。40、下列解释合同文件的优先顺序正确的是（A）A、合同协议书、中标函、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、图纸、已标价工程量清单、其他合同文书B、合同协议书、中标函、投标函及投标函附录、通用合同条款、专用合同条款、图纸、已标价工程量清单、其他合同文书C、合同协议书、投标函及投标函附录、中标函、专用合同条款、通用合同条款、图纸、已标价工程量清单、其他合同文书D、合同协议书、中标函、投标函及投标函附录、专用合同条款、图纸、通用合同条款、已标价工程量清单、其他合同文书41、发包人应在材料、构配件和工程设备到货（7）天前通知承包人42、缺陷责任期一般为（ 6 ）个月、12个月或24个月。二、选择题（多选）1.一个项目的业可能是（ ABCD ）。A.政府 B.企业C.其他投资者 D.几个企业的组合2.工程总承包具有下列特点（ABCDE）A 通过总承包可以减少业主面对的承包商的数量，责任单一B 使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统C 项目的责任体系完备D 业主可以仅提出工程的总体要求E 实事工程总承包，对承包商的要求较高3.工程合同体系协调（ABCD）A.承保范围的协调 B.技术上的协调 C.价格上的协调 D.时间上的协调4.建筑项目的实施是一个复杂的生产过程，它先后分别经历了（A.B.C）A.勘察、设计 B。施工 C.试运行 D.预算5.下列哪些合同是与业主直接签订的（ABD）A. 监理合同B 工程承包合同C 劳务合同 D融资合同6.在设计合同的执行过程中，受委托因故要求中途停止设计时需（AB）。A.书面通知设计人B.保证设计质量 C.结束合同关系 D.请求仲裁 E.支付违约金7.无效合同的法律责任包括（ ABD ）。A.返还财产 B.赔偿损失 C.继续履行D.追缴财产 E.暂不履行8.招标文件应包括的主要内容有（ ACD ）。A.投标须知 B.图纸 C.投标函的格式及附录D.合同的主要条款E.已标价工程量清单9.投标报价的构成包括（ ABDE ）。A.直接费 B.间接费C.综合费D.利润 E.税金10.评标活动应遵循（ABCE）的原则。A.公正 B.公平 C.科学 D.发展 E.择优11.在施工合同中，承包人的义务通常包括（ACD）。A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证12.索赔的表述中，正确的是（AD）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔具有惩罚性质C.在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定13.工程竣工验收备案表一式两份，分别由（CD）保存。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位D.备案单位E.设计单位14.合同法中涉及的效力待定的合同主要有以下（ABC）情况A限制民事行为能力订立的合同B无权代理人订立的合同C表现代理人订立的合同D承包人订立的合同E总承包人订立合同15. 社会保障费包括（ABC）A养老保险费B失业保险费C医疗保险费D危险作业意外伤害保险费E福利保障费16.投标报价计算包括（ABCD）A定额分析B单价分析C计算工程成本D确定利润方案E材料成本17.技术评审主要是对投标人的实施方案进行评定，包括（ABCDE）A施工总体部署B施工进度计划C施工方案和技术措施D材料和设备E技术建议劲和代替方案18. 在施工合同履行过程中，如果发包人不安合同规定及时向承包人支付工程进度款。则承包人有权（BCD）A立即停止施工B要求签订延期付款协议C在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D追究违约责任E立即解除合同19.索赔的表达，正确的是（AD）A索赔要求的提出不需经对方同意B索赔具有惩罚性质C在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告D工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E承包人必须执行工程师的索赔处理决定20.建筑工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（BCE）A项目建议书B初步设计C技术设计D产品设计E施工图设计21.以下哪些是工程发承包模式（ACD）A平行发承包B垂直发承包C施工总承包D工程总承包E安装总承包 22.竣工图的内容包括（ABCDE）A工程总体布置图B建筑竣工图C结构竣工图D钢结构竣工图E建筑给水排水采暖通风竣工图23.查检和试验的范围（ABCD）A 原材料和元器材的进厂检验B部件的加工检验和试验C出厂前预组装检验D包装检验24,.竣工图应按单位工程，并根据专业、系统进行整理，包括什么内容（ABCD）A工程总体布置图、位置图，地形复杂着应附竖向布置图B建筑竣工图、幕墙竣工图、结构竣工图、杠结构竣工图C建筑给水。排水与采暖竣工图、通风空调竣工图、建筑电气竣工图、燃气竣工图、消防竣工图D电梯竣工图、智能建筑竣工图、地上部分的道路，绿化、庭院照明、喷泉、喷灌等竣工图地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图25.在分标时应考虑以下哪些因素（ABCD）A.工程特点 B.现场管理 C.工程造价 D.资金筹措26建筑市场的主体是（ABCD）A.发包人 B.承包人C.工程咨询服务机构 D.物资供应机构27.有形建筑市场的基本功能（ABC）。A、信息服务功能 B、场所服务功能 C、集中办公功能 D、公平竞争功能28.合同的内容一般包括条款（ABCD）A当事人的名称或者姓名个住址 B标的 C数量 D质量 E合同签约地点及公证人姓名29.代理的种类包括（ABC）A.委托代理。 B法定代理 C指定代理 D无权代理30.评标报告包含的内容（A C D E）A对投标人的技术方案评价，技术、经济风险分析B招标人意见C对投标人技术力量、设施条件评价D对满足评标标准的投标人的投标进行排序E需要进一步协商的问题及协商应达到的要求31.下列说法正确的是（ BDE ）A 施工单位没有资格参加投标B 评标委员会中的技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3C 投标报价的大写与小写不符则不是有效标D 投标书中某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差，该投标书应为有效标书E 中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力F 中标通知发出后，招标人仍可以改变中标结果32.索赔值计算原则有（ABC）A 实际损失原则 B 合同原则 C 合理性原则33.防水工程试水检查的方法有（ABC）A 蓄水检查 B 淋水检查 C 雨期观察34. 防水工程试水检查记录包括（ACD）检查方法及时间、检查结果、复查结果A.工程名称 B.检查方式 C.检查部位 D.检查日期35.下面哪些是工程变更的情形（ABCD）A. 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B. 改变合同中任何一项工作的质量或其它特性C. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D. 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序36、监理规划的主要内容有（ABCE） A、监理工作范围 B、监理工作目标C、项目监理机构的组织形式D、监理工作的流程E、建立设施37、索赔的起因有哪些（ABCDE）A、工程范围变更索赔B、施工条件的变化索赔C、工程拖期索赔D、加速施工的索赔A、 其他的施工索赔38、当工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥露，如果检验不合格，（）承担发生的全部费用，工期（）A、 承包人，顺延承包人不顺延发包人，顺延发包人不顺延39、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（ ）应当由发包方承担。B、 A 承包方人员伤亡损失 B 发包方人员伤亡损失 C 承包方施工设备损坏的损失 D 运至施工现场待安装工程设备的损害C、 防水工程试水检查记录包括：工程名称、检查部位、_、_、及_、_、复查结果。A.检查日期 B.检查方法 C.检查方式 D.时间 E.检查结果（答案：A.B.D.E）45.在工程合同履行过程中，当出现物价波动时，一般可以采取两种方法进行调整。 A.价格调整方式 B.采用造价信息调整 C.按合同日期的市场价调整 D.按施工方报价决定 E.按监理方报价决定（答案：A.B）40、承包人的一般合同义务（ABCD）等。A、遵守法律 B、依法纳税 C、完成各项承包工作 D、为他人提供方便41、质量保证金总额通常为合同价格的_C_。A、3% B、4% C、5% D、6%42、施工合同的特点是（ ）A、特殊性B、长期性C、多样性D、复杂性答案：ABD43、合同的内容一般包括（ABCD） A当事人的名称或者姓名和住所 B标的 C数量 D质量 E合同的签订地点44、进度付款申请单包括内容（ ABCDE ）A.截至本次付款周期末已实施工程的价款 B.应增加和扣减的变更金额 C.应增加何扣减的索赔金额 D.应支付的预付款和扣减的返还预付款 E.约定应扣减的质量保证金45招标投标法第66条规定：( ACD )等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。 A涉及国家安全、国家秘密 B使用国际组织或者外国政府资金的项目 C抢险救灾 D.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工 E.生态环境保护项目 46工程建设项目招标范围和规模标准规定第8条规定：建设项目(CDE )，经项目主管部门批准，可以不进行招标。 A.与科技、教育、文化相关的 B涉及生态环境保护的 C建筑艺术造型有特殊要求的 D勘察、设计采用特定专利的 E勘察、设计采用专有技术的 47国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的工程建设项目施工招标投标办法第12条规定(ABCE )项目可不进行招标。 A施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的 B施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的 C.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的 D使用国际组织或者外国政府资金的项目 E涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的 48招标文件应当包括(BCDE )等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款. A.招标工程的报批文 B招标项项目的技术要求 C.对投标人资格审查的标准 D投标报价要求 E. 评标标准 49投标邀请书的内容应载明( ABCD )等事项。 A.标项目的性质、数量 B招标人的名称和地址 C招标项目的实施地点和时间 D取招标文件的办法 ， E招标人的资质证明 50投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求， 特别是招标文件中的(ABDE )。 A.工作范围 B专用条款 C工程地质报告 D设计图纸 E设计说明 51招标人出现(ABE )行为的，责令限期改正，可以处项目合同金额5以上10以 下的罚款。 A必须进行招标的项目而不招标的 B.将必须进行招标的项目化整为零 C对已发出的招标文件随意进行修改 D.没有取得招标资格的 E.以其他任何方式规避招标 52招标人出现(ABCE )行为的，责令改正，可以处中标项目金额5以上10以下的罚款。 A.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的 B在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 C.与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的 D对投标人不进行资质审查 E招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的 53我国招标投标法规定，开标时由(BE)检查投标文件密封情况，确认无误后当众 拆封。 A招标人 B投标人或投标人推选的代表 C.评标委员会 D.地方政府相关行政主管部门 E公证机构 54房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法中规定的无效投标文件包括( ACD )。 A投标文件未按照招标文件的要求予以密封的 B投标文件的关键内容字迹潦草，但可以辨认的 C投标人未提供投标保函或者投标保证金的 D投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章，未盖企业法定代表人印章的 E投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章和企业法定代表人委托人印章的 55程建设项目施工招标投标管理办法中规定的无效投标文件包括( ABCE )。 A未按规定的格式填写 B在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的 C投标人名称与资格预审时不一致的 D. 无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的 E. 无单位盖章的 56评标委员会负责人可以由(BD ) A政府指定 B评标委员会成员推举产生 C.投标人推举产生 D招标人确 E.中介机构推荐 57评标委员会和评标方法暂行规定中规定的废标包括(ACDE )。 A.以虚假方式谋取中标 B提供了不完整的技术信息 C.拒不对投标文件澄清和说明 D拒不对投标文件改正 E未能在实质上响应的投标 58评标委员会和评标方法暂行规定中规定的投标文件重大偏差包括(ABCE) A.没有按照招标文件要求提供投标担保 B投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章 C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 D提供了不完整的技术信息和数据 E投标文件附有招标人不能接受的条件 59关于细微偏差的说法，正确的选项包括(ABD )。 A.在实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项 B在实质上。向应了招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D细微偏差不影响投标文件的有效性 E细微偏差将导致投标文件成为废标 60下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是(ABD) A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同 B招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议 C招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出 修改 D如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工 程款支付担保 E中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还模拟题二一、单选题1、以下关于工程量清单说法不正确的是（ a ）。 A工程量清单应以表格形式表现 B.工程量清单是招标文件的组成部分 C.工程量清单可由招标人编制 D.工程量清单是由招标人提供的文件 2、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是( b ) A.对招标文件进行认真透彻的分析研究 B.对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C.对施工图进行仔细的理解 D.认真对待招标单位答疑会 3、建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，（d ）人，根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定得标人的一种经济活动。 A公开招标 B.邀请投标 C.邀请议标 D.公开招标和邀请投标 4、关于施工招标的范围，下列说法正确的是（ d ）。 A 可以是单位工程的分部、分项工程招标 B 只能是单项工程招标 C 可以是全部工程、单位工程、特殊专业工程招标 D 只能是单位工程招标 5、工程施工招标的标底可由（ a ）编制。 A招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位 6、设备、材料采购可通过邀请招标方式选定设备、材料供应商。这种方式一般适用于（c ）。 A 采购额在100万美圆以上 B 合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长 C 不宜进行公开采购的事项 D 现货采购或价值较小的标准规格产品 7、对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，其费用（b ）。 A 属合同约定幅度以内的，应执行调整后的综合单价 B 属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价 C 由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。 D 视为承包人的风险 8、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（ b ）为依据。 A工程量清单 B.实际工程量 C.承包方保送的工程量 D.合同中的工程量 9、投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（ d ）。 A 允许投标单位补充填写 B 视为废标 C 退回投标书 D 认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中 10、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（ b ）的投标单位为中标单位。 A总得分最低 B.总得分最高 C. 投标价最低 D.投标价最高 11、建设项目总承包招投标,它是指从( a )的招投标. A.从项目建议书开始,到竣工投产、交付使用 B.从可行性研究开始,到竣工投产 C.从破土动工开始,到竣工投产 D.从破土动工开始,到竣工验收 12、不属于施工投标文件的内容有（ c ）。 A投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案 13、评标活动应遵循( b )原则. A. 竞争优先 B. 公平、公正、科学择优 C. 质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行 D. 规范性与灵活性相结合 14、中标通知书发出（ d ）内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。 A15天 B.20天 C25天 D.30天 15、公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（ b ）。 A是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察 C是否公开开标 D.是否进行资格预审 二、多项选择题（每小题2分，少答一个扣0.5分，答错不得分） 1、我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有 （bde ）。 A、明确投标有效时间不超过18d B、明确评标原则和评标方法 C、招标文件的修改，可用各种形式通知所有招标文件接收人 D、明确提前工期奖的计算办法 E、明确投标保证金数量 2、建设项目招标投标的意义主要有（ abde ）。 A、基本形成了由市场