2011监理工程师.doc

2011监理工程师合同管理考前压密题（1）2011-5-14 13:37【大 中 小】【打印】【我要纠错】一、单项选择题1监理合同的有效期是指（ ）。A监理合同中书面约定的履行期间B从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C监理人完成正常工作和附加工作时间之和D监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和2下列选项属于竣工后试车的是（ ）。A单机无负荷试车B联动无负荷试车C拟运行试车D投料试车3通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（ ）。A招标文件要求的天数B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数D承包人提交的施工组织设计中的天数4招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（ ）。A发送给提出问题的投标人B发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内（ ）。A债权人可要求第三人履行债务B债权人可强迫第三人履行债务C债权人应要求债务人履行债务D债权人可强迫债务人履行债务6在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（ ）。A承包人必须接受B不具有强制性的约束力C仲裁机构应予以认可D排除了法院的诉讼管辖7材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照（ ）的结算办法的拒付规定办理。A中国人民银行B双方合同约定C建设行政主管部门D工程师指定8监理评标通常采用（ ）对各投标人的综合能力进行对比。A评标价法B综合评分法C加权打分法D专家评审法9当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的（ ）情形下，对方可以要求继续履行。A事实上不能履行B债务的标的不适于强制履行C债权人在合理期限内未要求履行D履行费用不高10某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（ ）。A监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失11材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天（ ）计算。A0.02%B0.05%C0.1%D0.2%12由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的 （ ）索赔。A费用B工期C工期和费用D工期、成本和利润13用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指（ ）。A中标价B投标价C合同价D评审标书优劣的衡量方法14依据建设工程委托监理合同（示范文本）的规定，当委托人认为监理 人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以（ ）。A发出终止合同通知，终止监理合同B发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止C发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止15如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔的合理性时，工程师可以（ ）。A不批准承包人的索赔要求B要求承包人进一步提交索赔的证据资料C将该事件确认为承包人责任D认定索赔不成立16某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应（ ）。A拒绝接收索赔意向B接收索赔意向C提交发包人审核D与承包产协商索赔事项17邀请招标的邀请对象的数目以（ ）家为宜。A3B5C7D5718建设工程设计合同（示范文本）规定，设计人的基本责任是（ ）。A保证设计质量B完成施工图设计C配合施工D保护发包人的知识产权19发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由（ ）。A承包人负责B发包人负责C谁承担视具体情况决定D承包人和发包人共同负责20在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（ ）。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认二、多项选择题1对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有（ ）。A供热系统为2个采暖期B供冷系统为2个供冷期C外墙面的防渗漏为2年D电气管线工程为2年E设备安装工程为2年2可以终止委托监理合同的情形是（ ）。A监理人收到监理酬金尾款后B委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C委托人向监理人发出指明其未履行义务通知后的21日后D暂停监理业务期限已超过半年E委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21天内没收到答复3建设工程委托监理合同（示范文本）中，委托人可以行使的权利不包括（ ）。A起草招标文件B接受委托招标代理C对规划设计要求的认定权D工程款支付的审核和签认权E对监理人员的监督控制4当事人在（ ）情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A没有仲裁协议的B仲裁委员会无权仲裁的C裁决所依据的证据不全面D对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊5在施工合同履行过程中，如果发包人不按照合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ ）。A立即停止施工B要求签订延期付款协议C在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D追究违约责任E立即解除合同6在FIDIC施工合同条件中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及（ ）。A计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B重要里程碑工期是否与合同的约定一致C承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现D承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E承包商的施工人员的到位情况7某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（ ）。A修改施工组织设计B承担更换设备发生的费用C要求顺延此项变更导致延误的工期D自行享有获得的工程收益E与发包人协议工程收益的分享8委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括（ ）。A在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人B在合理时间内就监理人书面提交的要求作出书面决定C为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务D负责合同的协调管理工作E对工程设计变更进行审批9依据建设工程设计合同（示范文本）规定，下列有关设计工作内容变 更的说法中，正确的有（ ）。A设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B发包人根据工程实际需要修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同E在未签订合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费10建设工程设计合同（示范文本）规定，初步设计文件应当满足（ ）的需要。A控制概算B施工C编制施工招标文件D主要设备材料订货E编制施工图设计文件一、单项选择题1、B2、D3、B4、C5、A6、B7、A8、B9、D10、B11、B12、A13、D14、B15、B16、B17、D18、A19、B20、D二、多项选择题1、ABDE2、ADE3、AD4、ABDE5、BCD6、ABCD7、CE8、ABC9、ACDE10、CDE建设2011监理工程师合同管理考前压密题（2）2011-5-14 13:39【大 中 小】【打印】【我要纠错】一、单项选择题1设备制造前供货方提交履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票后，采购方支付合同设备价格的（ ）作为预付款。A2%B5%C7%D10%2某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是（ ）。A同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C只同意延期开工报告中的要求D不同意延期开工报告中的要求3工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是（ ）。A要求承包人在合理的状态下施工B工程师对工程延期的批准C作为承包人进行工期索赔的依据D对承包人赶工措施的批准4FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用（ ）的概念阐述。A合同有效期B项目施工期C建设周期D竣工时间5由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是（ ）。A费用由发包人承担，工期给予顺延B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延D费用由承包人承担，工期给予顺延6FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是（ ）。A工程破土动工之日B工程投入使用之日C工程接收证书中写明的竣工日D工程师颁发履约证书之日7依据FIDIC施工合同条件规定，发包人选用奖励条款，需要在（ ）中具体约定奖金的计算办法。A协议书B专用条件C通用条件D合同附件8按照建设工程施工合同（示范文本）规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。A提供监理单位施工现场办公房屋B提供夜间施工使用的照明设施C提供施工现场的工程地质资料D提供工程进度计划9为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为（ ）。A资格预审B资格审查C资格后审D资格核查10施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（ ）天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。A7B14C15D2011在施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由（ ）。A发包人分担或分享B承包人分担或分享C发包人和承包人另行约定D工程师确认12在材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当（ ）。A按原合同价支付B按质论价C按原合同价的一半支付D不支付供货方的运杂费13公开招标缺点的核心是（ ）。A招标时间长、费用高B评标工作量大C申请投标人较多D要设置资格预审程序14某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务，由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半设计工作已完成全部任务的60%.若合同终止，发包人应向设计支付（ ）。A合同约定设计费的60%B双倍定金作为赔偿C合同约定设计费的一半D合同约定的全部设计费15建设工程设计合同（示范文本）规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（ ）。A施工方案B设计变更的期限C竣工验收的标准D合理使用年限16施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。A工程师B承包人C工程师和承包人D发包人17参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（ ），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A由总监理工程师协调参与竣工验收各方B报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C由承包人进行协调D由发包人进行协调18建设工程施工合同（示范文本）规定，投料试车工作应在工程竣工（ ）。A验收后由发包人负责B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责D验收前由工程师负责19某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（ ）。A发包人承担，批准顺延工期B发包人承担，不批准顺延工期C承包人承担，可以顺延工期D承包人承担，工期不可顺延20我国建设工程质量管理条例规定，竣工结算时（ ）。A不再扣留质量保修金B按工程结算价的l%扣留质量保修金C扣留适当的保修费用D承、发包双方协商解决质量保修金二、多项选择题1在FIDIC土木工程施工分包合同条件中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是（ ）。A施工图纸有误B拖延支付工程款C工程发布错误的指令D变更工程的估价认为过少E施工中遇到大风天气2设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（ ）。A单机无负荷试车由发包人组织B单机无负荷试车由承包人组织C联动无负荷试车由发包人组织D联动无负荷试车由承包人组织E竣工后的试车由承包人组织3由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）等方面发布变更指令。A改变原定的施工顺序B改变原定的时间安排C任何工作质量的变更D工程任何部分标高的改变E增加任何合同约定的工作内容4材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，应承担（ ）。A由此造成的货物损失B运输部门的罚款C按退货部分货款总额计算的违约金D代保管费用E物资保养费用5按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（ ）。A留置该工程B与发包人协议将该工程折价C自行将该工程折价D申请人民法院将该工程依法拍卖E优先受偿该工程拍卖的价款6不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有（ ）。A债务人许可债权人转让债权的B债权人许可债务人转让债务的C债权人与债务人协议变更主合同D债权人要求债务人履行债务E主债务履行期间7在建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是（ ）A提供地下管线资料B办理法律、法规规定的批准手续C进行图纸会审D按规定办理安全生产有关手续E协调处理古树、名木的保护工作8在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有（ ）。A采购方在合同内填错到货地点B供货方在合同内填错到货地点C未在合同内约定到货地点D运输部门错送到货地点E未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方9FIDIC交钥匙工程合同文件的组成部分有（ ）。A业主的要求B工程师的要求C合同协议书D合同专用条件E合同通用条件10下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ ）。A不可抗力事件的影响B承包人采购的施工材料未按时交货C施工许可证没有及时颁发D不具备合同约定的开工条件E工程师未按合同约定提供所需指令一、单项选择题1、D2、A3、A4、D5、B6、C7、B8、C9、C10、B11、C12、B13、A14、D15、D16、B17、B18、A19、A20、A二、多项选择题1、ABCD2、BC3、ABCD4、AC5、BDE6、BC7、CD8、ACE9、ACDE10、ADE建设2011监理工程师合同管理考前压密题（3）2011-5-14 13:41【大 中 小】【打印】【我要纠错】一、单项选择题1依据建设工程施工合同（示范文本）规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，（ ）。A承包人要求交付工程，发包人应当接收B承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C发包人要求交付工程，承包人应当交付D发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任2工程月进度款的支付依据是（ ）。A当月拟完工程量预算值B当月已完工程量概算值C当月实际完成工程量计量值D累计已完工程量匡算值3某施工合同在履行过程中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（ ）。A经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认B经甲确认的有效，甲不予确认的无效C经乙签字的全部有效D需委托造价管理部门确定4承包商应在履约证书颁发后（ ）天内向工程师提交最终报表草案。A28B30C42D565下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（ ）。A中标通知书B投标书C施工合同专用条款D规范6FIDIC交钥匙工程，包括生产设备在内的竣工检验的程序步骤不包括（ ）。A试验前调试B启动前试验C启动试验D试运行7在施工合同履行过程中，由于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。A按工程师提出的单价B按承包人提出的单价C按设计单位提出的单价D参照报价单内类似工作的单价8在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（ ）承担。A发包人B承包人C监理工程师D发包人和承包人共同9在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ ）。A有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B有权进入制造现场进行见证签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任10设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（ ）组织。A发包人B承包人C设备供应商D质量监督部门11索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师（ ）。A有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知B必须马上处理该项索赔C有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表12FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从（ ）内开支。A承包商的工程款B暂列金额C预备费D工程量清单中相应的工作内容项13委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人（ ）。A不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责B既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C只对检测试验数据的错误负责D只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责14某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同（ ）。A未成立B已经成立C在公证后成立D不具备成立条件15某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（ ）承担。A发包人B工程师C承包人D发包人与承包人共同16建设工程施工合同（示范文本）规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（ ）。A赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B只相应顺延工期C只赔偿承包人因此造成的损失D赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期17当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的（ ）。A不安抗辩权B撤销权C代位权D同时履行抗辩权18施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（ ）。A承包人递交竣工验收报告日B发包人组织竣工验收日C开始进行竣工检验日D验收组通过竣工验收日19施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于（ ）。A不可原谅的延期B可原谅并给予补偿费用的延期C承包人应承担的风险责任D可原谅但不给予补偿费用的延期20在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为20万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为22万元，施工企业应要求供应商支付（ ）万元。A4.2B2.2C2.0D0.2二、多项选择题1在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是（ ）。A公共当局引起的延误B对竣工检验的干扰C业主提前占用工程D业主的干扰E变更导致竣工时间的延长2下列情况中，（ ）的合同属于效力待定合同。A无处分权人处分他人财产B以胁迫手段订立C因重大误解订立D限制民事行为能力人订立E表见代理人订立3在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（ ）。A双方签订的采购合同B施工合同对材料的要求C合同约定的质量标准D合同未约定的推荐性质量标准E双方当事人共同封存的样品4在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（ ）。A对勘察资料的正确性负责B提供设计人在现场的工作条件C设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D完成施工中出现的设计变更E负责设计人与承包人的工作协调5工程师通常在（ ）情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。A索赔事项属于发包人的责任B事实依据不足C合同的依据不足D承包人未遵守意向通知要求E承包人必须提供进一步的证据6在FIDIC的施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（ ）等方面。A选择分包单位的权利不同B分包合同的工作内容不同C分包合同的当事人不同D工程款的支付开支项目不同E业主对分包商利益的保护不同7为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是（ ）。A投标须知B业主提供的现场办公条件C评标原则D合同条件E对监理单位的要求8采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。A施工工程的计划进度B分包商在施工阶段的安排C重要检查检验的次序和时间D保证计划实施的说明文件E滞后于进度计划的责任9建设工程施工索赔的特征有（ ）。A索赔是双向的B索赔是一种未经对方确认的单方行为C索赔的行为客体是合同D索赔行为的结论由工程师给出E只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔10建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是（ ）。A提供地下管线资料B办理法律、法规规定的批准手续C进行图纸会审D按规定办理安全生产有关手续E协调处理古树名木的保护工作一、单项选择题1、D2、C3、B4、D5、A6、A7、B8、B9、B10、B11、A12、B13、A14、B15、C16、A17、D18、A19、D20、B二、多项选择题1、ADE2、ADE3、ACE4、ABC5、BCDE6、ABDE7、ABDE8、ACD9、ABE10、CD2011监理工程师合同管理临考练习题2011-5-5 11:1【大 中 小】【打印】【我要纠错】1工程师对承包人提交的索赔报告在进行审查时，证据材料包括（BC）。A合同专用条件中的条款B经工程师认可的施工进度计划C施工现场和施工会议记录D工程延期审批表E费用索赔审批表2FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括（ABCD）。A图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B业主提供的设计不当造成的损失C战争D有毒气体污染E气候条件影响3建设工程委托监理合同（示范文本）中明确的内容有（ABCD）。A工程概况B合同生效日期C项目总投资D酬金支付方式E可行性研究4在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（ABC）等抵押合同。A土地使用权B城市房地产C车辆D机器E土地所有权5下列属于监理人监督控制权的是（ABCD）。A向承包人提出建议B对施工进度的监督C征得委托人同意，发布开工令D对工程上使用的材料和施工质量进行检验E工程设计变更的审批6开展建筑活动的主要依据是（B）。A合同主体B合同内容C合同客体D合同程序7施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为（D）万元。A0B100C150D1808合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（D）关系。A债权与债务B代理与被代理C法人与自然人D权利与义务9依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为（C）。A无权代理B委托代理C法定代理D指定代理10可作为抵押物进行抵押的财产是（A）。A抵押人所有的房屋B抵押人有权使用的集体土地所有权C依法被查封的财产D抵押人所有的支票11在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应（BCD）。A通知采购方货物的错发地点或接货人B负责运交合同规定的到货地点或接货人C承担对方因此多支付的一切费用D承担逾期交货的违约金E由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费12公证与鉴证的区别包括（ABC）。A合同公证和鉴证所依据的法规不同B公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同C公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D合同公证具有强制性，而合同鉴证贯彻自愿原则E公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性13要约应当具备的条件是（ADE）。A内容具体确定B接受要约邀请C希望收到承诺D合同的一般条款E表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束14监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有（ABC）。A委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业B委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C委托合同的标的是服务D委托合同应具有标准形式E当事人双方之间建立的债权和债务关系15建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（BC）。A工程动工日B全部工程验收合格日C工程所有人实际占有全部工程日D施工合同约定的竣工日E保修期满日2011监理工程师合同管理临考练习题2011-5-5 10:59【大 中 小】【打印】【我要纠错】1如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由（C）对争议进行处理。A终止合同方选定的仲裁委员会B违约方选定的仲裁委员会C双方选定的仲裁委员会D有管辖权的人民法院2下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是（D）。A不影响合同的效力B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D部分影响合同的效力3投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是（A）。A以大写金额为准B以金额高者为准C以小写金额为准D以金额低者为准4（2009年真题）下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（D）。A当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负D订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任5某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（C）。A未成立B补签后成立C成立D备案登记后成立6下列选项属于指定代理关系终止的条件的是（D）。A代理期间届满B代理事项完成C作为代理人的法人终止D被代理人死亡7在提供方式中，比较强烈的担保方式是（D）。A保证B质押C定金D留置8当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法 的有关规定（B）。A向上级仲裁机构申请执行B向人民法院申请执行C向首席仲裁员申请执行D向人民法院起诉9对于投保人而言，保险的根本目的必须通过（D）实现。A调解B仲裁C诉讼D索赔10监理公司具有法人资格的时间为（C）日。A注册资金到位B公司成立C工商行政管理机关核准登记D建设行政主管部门颁发资质证书建设工程教育网整理2011监理工程师考试合同管理临考练习题2011-5-5 10:38【大 中 小】【打印】【我要纠错】1合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（B）。A和解B调解C仲裁D协议2为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括（B）。A建设工程已批准立项B建设工程经过可行性研究C建设工程已履行了报建手续D建设资金能满足建设工程要求3合同解除后，合同中的（D）条款仍然有效。A仲裁和诉讼B违约和诉讼C结算和违约D结算和清理4（2009年真题）项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（A）。A委托代理B法定代理C指定代理D转代理5FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括（ABCD）。A图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B业主提供的设计不当造成的损失C战争D有毒气体污染E气候条件影响6建设工程委托监理合同（示范文本）中明确的内容有（ABCD）。A工程概况B合同生效日期C项目总投资D酬金支付方式E可行性研究7在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（ABC）等抵押合同。A土地使用权B城市房地产C车辆D机器E土地所有权8引起工程索赔的原因多且杂，主要有（ACDE）。A工程项目的特殊性B施工人员的易变性C工程合同的复杂性及易出错性D参与工程建设主体的多元性E工程项目内外部环境的复杂性和多变性9（2009年真题）对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（C）撤销。A自行B请求主管部门C请求人民法院D请求工商行政管理部门10在FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示（A）。A承包的施工义务终止B合同终止C结清单失效D合同约定的权利义务已完全结束2011年监理工程师考试合同管理模拟题（1）2011-3-8 9:21【大 中 小】【打印】【我要纠错】1某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（ ）。A以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任【答案】D【考点】特殊情况下的证书颁发业主提前占用工程。P164【解析】业主提前占用工程表明工程已达到竣工要求，对工程照管责任转移给业主以业主占用日为竣工日承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验工程师应在本该进度竣工检验日签发工程接收证书仍应在缺陷通知期内进行补充检验工作，比正常检验多支出的费用由业主承担2承包人在索赔意向通知提交后的（ ）天内递交正式的索赔报告。A14B28C7D56【答案】B【考点】索赔的程序。P180【解析】注意两个28天。3在施工合同管理中，在基准日（投标截止日期前的第28天）以后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章发生变更，导致施工所需的工程费用发性增加，应如何处理（ ）A基准日以后的风险归业主所有，所以应由业主相应地增加合同金额B合同价款已确定，合同价款不作变动C工程师与当事人双方协商后可以调整合同金额D进仲裁确定【答案】C【考点】基准日后法规变化引起的价格调整。P1624在FIDIC合同中规定业主支付时，业主的付款时间不应超过工程师收到承包的月进度申请单后的（）天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按（ ）计算。P263 24A56 银行贷款利率加3%B56 银行贷款利率减3%C28 银行贷款利润加3%D28 银行贷款利率减3%【答案】A【考点】业主延期支付。P163【解析】注意与设计合同款延期付款违约金的区别。设计合同是2的逾期违约金5某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。A不必追究对方的违约责任B按300t的数量计算违约金C按100t的货款计算违约金D按逾期15天的时间计算违约金【答案】C【考点】违约金【解析】是否违约看约定，不一定非要有损失，不一定按逾期时间计算。6某采用FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（ ）。A4月15日B5月1日C5月15日D5月18【答案】A【考点】特殊情况下的证书签发。P164【解析】因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应在本该进行竣工检验日签发工程接收证书7FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（ ）。A对分包商发布指令B对分包工程的批准C向分包商支付工程款D审查分包商的资质【答案】B【考点】业主对分包合同的管理。P1748钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（ ）。A按订购数量及时支付货款B按实际交货数量及时支付货款C待供货方补齐短少的数量后再支付D按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量【答案】A【考点】材料采购合同中交货数量的允许增减范围。P133【解析】交付货物的数量在合理的尾差或磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量9招标文件要求工程的施工