二级建筑实务索赔PPT课件.ppt

2017年二级建筑实务索赔 1 索赔责任与计算 1 因拆迁影响 业主未提供三通一平 办好施工许可证等 导致工程延期 答 是业主的原因造成的 施工单位可向业主索赔延期开工造成的人工窝工费 机械租赁费和实际工期缩短引起的赶工费 2 2 设计变更事件 考虑到基坑锚杆施工对现有建筑物的损坏风险 项目部参照以往经验将原基坑施工方案的锚杆护坡改为土钉护坡 实施后发生部分护坡滑裂事故 答 是施工单位的原因造成的 擅自更改施工方案 由此造成的费用和工期均不可索赔 分清业主变更还是施工单位私自变更 3 3 材料供应的合同关系事件1 施工单位自行采购混凝土 混凝土供应商未能提供集料的产地证明和有效的碱含量检测报告 被质量监督部门明令停用 造成两周工期损失和两万元的经济损失 答事件1 施工单位不能向建设方索赔工期和经济损失 因为是施工单位自身失误 属于施工单位的行为责任或风险责任 但施工单位可向混凝土供应商索赔经济损失 4 事件二 工程中所使用的钢材由业主提供 由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d 1号基础灌注桩未按计划开工 施工单位经济损失2万元 答案事件二 施工单位可以索赔费用2万元 索赔工期4d 原因为施工单位与钢材提供的单位无合同关系 由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担 5 事件三 钢筋进场后 施工单位认为该钢筋是由业主提供的 仅对钢筋的数量验收后 就将其用于钢筋笼的加工 监理工程师发现后 要求停工整改 造成延误工期 经济损失1万元 答案事件三 施工单位不可以索赔费用和工期 原因为虽然钢筋由业主提供 但是施工单位应进行进场检验 未经检验而用于工程中 监理工程师有权要求停工整改 造成的损失和工期拖延应由施工单位承担 扩展 监理的失误能否索赔到 6 4 勘察报告不符 业主提供的管道资料位置不准确 导致的事故或工期延误 如 基础施工中发现古河道 与勘察报告不符挖机开挖挖断煤气管道 发现实际位置与管道图位置不符 答 施工单位能向建设方索赔工期和经济损失 因为勘察报告和管道资料是业主提供的 与实际工程现场不符 属于业主的责任 勘察报告还有一个写法 是一个有经验的施工单位无法预测到的 7 5 施工技术错误 施工机械损坏等 如 钻孔灌注桩泥浆比重过小 导致塌孔塔吊吊物过重 导致塔吊损坏 答 施工单位不能向建设方索赔工期和经济损失 因为是施工单位自身失误 属于施工单位的行为责任或风险责任 8 6 不可抗力造成的事件 百年难遇的大雨冲毁施工道路 泡坏压路机 冲倒建筑施工支架 泡坏水泥 导致三名工人受伤 答案 恢复施工道路的工期和费用可以索赔 压路机维修费和延误工期不能索赔 恢复建筑施工支架的工期和费用不可以索赔 水泥的工期和费用可以索赔 工人医药费不能索赔 扩展 百年难遇大雨 暴雨 大雨 连续降雨 哪些能索赔 9 7 发现文物的索赔事件 某开挖基坑时发现文物 按上级有关部门要求停工30天 导致总工期拖延10天 未发生直接成本损失 答案 施工单位可以向业主提出工期和费用索赔 发现文物属于属于一个有经验的承包商不可预见 不可预料的事件 非施工单位的原因 10 案例讲解 案例1背景资料 A公司中标某市城区图书馆工程 双方签订了建设工程施工合同 其中约定工程款支付方式为按月计量支付 并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁 业主推荐B公司分包土方开挖工程 A公司审查了B公司的资质后 与B公司签订了工程分包合同 在开挖过程中 由于B公司操作人员违章作业 损坏通讯光缆 造成大范围通讯中断 A公司为此支付了50万元补偿款 11 A公司为了应对地方材料可能涨价的风险 中标后即与某钢厂签订了价值400万元的钢筋采购合同 约定了交货日期及违约责任 规定违约金为合同价款的5 并交付了50万元定金 到了交货期 对方以价格上涨为由提出中止合同 A公司认为对方违约 计划提出索赔 工程竣工 保修期满后 业主无故拖欠A公司工程款 经多次催要无果 A公司计划对业主提起诉讼 12 问题 1 A公司应该承担B公司造成损失的责任吗 说明理由 答案 应该 因为总包单位对分包单位承担连带责任 A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任 由B公司承担50万元的经济损失 13 2 A公司可向钢厂提出哪两种索赔要求 并计算相应索赔额 答案 1 支付违约金并返回定金 选择违约金条款 索赔额为400 5 50 70万元 2 双倍返还定金 选择定金条款 索赔额为50 2 100万元 14 3 对业主拖欠工程款的行为 A公司可以对业主提起诉讼吗 说明原因 如果业主拒绝支付工程款 A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题 答案 A公司不能对业主提起诉讼 因为双方在合同中约定了仲裁的条款 不能提起诉讼 A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁 如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行 15 案例2 时标网络图 索赔 施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图经批准后按此组织实施 16 在室内装饰工程施工过程中 因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误 导致工作F的结束时间拖延3周 为此 施工总承包单位以建