二级分行机房设计合同.doc

中国农业银行股份有限公司湖南省分行工程设计合同书（二级分行机房达标工程设计项目）合同编号：ABCHNQT（2011-0008）签订地点：长沙甲方：中国农业银行股份有限公司湖南省分行 单位地址：长沙市芙蓉中路一段540号联系人：彭乐平联系电话：073184306366乙方：武汉市安华电子技术工程有限责任公司 地址：武汉市江岸区永清小路特2号邮编：430010联系人：李莎莉联系电话方委托乙方承担甲方二级分行机房达标工程设计项目，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3甲方发出的有关谈判邀请文件。1.4乙方投送的有关二级分行机房设计案例的设计方案。第二条 合同项目设计范围、工作内容、设计要求2.1 本合同是对甲方二级分行机房达标工程进行全面深化设计，包括机房的平面规划设计、各子系统的设计，完成机房施工蓝图。2.2 设计范围包括但不限于：平面规划、装修工程、电气系统、防雷接地系统、空调新风及排烟系统、空调给排水系统、综合布线系统、门禁系统、视频监控系统、机房环境综合监控系统、KVM系统、机房消防系统、项目投资概算，及时进行设计交底、提供技术支持、咨询和工程的分项分部及竣工验收。2.3 项目设计具体工作内容包括但不限于：1) 平面规划：包括功能区划分，人流物流通道设计，设备布置规划等；2) 装修工程：包括中心机房的天棚、地面、隔断、墙面以及门窗等；3) 电气系统：包括中心机房供配电系统、UPS系统、发电机和照明系统的设计；4) 防雷接地系统：包括中心机房配电系统的电源防雷以及各类接地系统，交流工作接地、安全工作接地、防雷接地、防静电接地及计算机设备的直流工作地等；5) 机房空调、新风及排烟系统：包括中心机房精密空调系统、舒适空调、新风及消防排烟系统；6) 空调给排水系统：中心机房精密空调及舒适空调给水与排水系统；7) 综合布线系统：包括六类铜缆、光纤布线系统；8) 门禁系统：包括门禁系统的划分，权限的管理等；9) 视频监控系统：包括中心机房内部的视频监控、电子防盗，与其他系统的联动，中心机房安全管理等；10) 机房环境综合监控系统：包括对中心机房内环境、各种设备如：UPS、精密空调、供配电系统、新排风设备、机房温湿度、漏水报警、消防、门禁、视频监控等集中综合监控管理系统及综合监控管理系统的开放式接口设计。11) KVM系统：包括中心机房内各服务器、PC设备进行集中控制管理操作的KVM及相关的连接系统；12) 监控中心系统：包括装饰、电气系统，各种数据传输系统；13) 消防系统：包括机房气体、水喷淋灭火系统与消防报警系统等，提出机房设计方案及图纸。14) 项目投资概算：包括总体规划概算、分期投入概算，以及应充分考虑为保护原有投资利用现有设备等问题；15) 乙方交付设计资料及文件后，按规定负责对不超出以上内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，根据甲方修改意见对设计方案进行修改，项目开始施工后，负责向甲方及施工单位进行设计交底，进行有关设计变更及参加竣工验收。2.4 设计要求设计图应满足造价预算和施工需要，设计图必须提供同版本电子图纸（DWG格式），纸质设计蓝图不得少于7份，设计图应深化到节点、结构图。乙方应负责施工图编制、竣工图编制。承担设计相应的责任和任务。第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件（同时提交电子档）：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑原施工图纸1合同签订后5个工作日2中心机房设计需求1第四条 乙方应向甲方交付的12个二级分行机房设计资料及文件（同时提交电子档）：序号资料及文件名称份数交付日期备注1中心机房深化设计需求分析报告1合同签订后25个工作日2中心机房详细设计方案33中心机房施工蓝图84中心机房最终设计效果图15中心机房设计概算书5第五条 合同金额、付款与考核5.1、本合同每个机房设计费为人民币肆万元整（￥40,000.00元）。实际机房设计数量以甲方需求通知为准。设计费含方案设计费、报价文件制作费、差旅费等设计过程中所发生的一切税收、费用。5.2、付款方式：本合同中甲乙双方之间发生的一切费用以人民币转账方式进行结算。5.3、甲方依据中国农业银行采购项目供应商监督考核评价管理办法（试行）对乙方进行监督考核评价后按考核结果支付合同主体款项和质保金。监督考核评价结果分为以下三个级别：(1)、A级供应商(90分监督考核评价分值100分)：按合同约定金额余额支付。 (2)、B级供应商(80分监督考核评价分值90分)：减值按监督考核评价得分比例及整改情况支付。(3)、C级供应商（监督考核评价分值80分）：原则上不予支付，并终止合同。5.4、本合同款项分项目结算，由机房所在地甲方各二级分行付款。5.5、签定设计合同后，乙方交付设计文件并进行施工技术交底后30个工作日内甲方按考核评价结果支付乙方80设计费主体款项。机房装修完工并通过验收后30个工作日内甲方按考核评价结果支付乙方20设计费用。5.6、甲方将款项汇至乙方以下账户：账户名称：武汉市安华电子技术工程有限责任公司银行账号：200566567010010开户银行：武汉农村商业银行赵家条支行第六条 双方责任6.1、甲方责任：6.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。6.1.2、甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.3、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或作较大修改，以致造成乙方重新设计时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费（具体由双方协商解决）。6.2、乙方责任：6.2.1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，由经验丰富的工程师全面负责项目的工程设计和技术服务工作，尊重甲方、充分听取甲方意见，重视设计过程工序管理和设计接口控制，精心设计，避免浪费；协助甲方做好设备施工、安装招标招标投标工作；按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2、乙方采用的主要技术标准是：国家现行相关规范标准和农总行规范要求及湖南省现行相关规范标准。6.2.3、乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、要求、进度及份数向甲方交付资料及文件。6.2.4 乙方在设计项目设计、施工期间服务措施及承诺：乙方成立由各专业技术人员组成的项目设计、施工期间服务组，负责人（设计代表）李毅，电话乙方根据工程项目进展的需要，派出技术人员及时抵达现场，处理有关技术问题；协助甲方进行设备考察和必要的材料试验；协助参与甲方组织对实施项目的质量检测验证验收。第七条违约责任7.1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，甲方不付款。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量进行计算，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。7.3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成损失，乙方应负责采取补救措施，并免收直接受损失部分的设计费，同时乙方应向甲方支付与直接损失部分设计费相等的赔偿金。7.4、由于乙方原因，延误了按本合同第二、四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5、本合同履行过程中若发生不可抗力事件，根据不可抗力的影响，双方可以部分或全部免除责任。本协议中的不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.6、当事人一方因不可抗力不能履行合同的应当及时通知对方，以减轻可以给对方造成的损失，并在15日内向对方出具有效证明。因不可抗力的影响，使甲方或乙方的业务无法正常进行，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行。第八条知识产权及保密8.1、本项目知识产权完全归甲方所有，设计方案（图及资料）一经提交，甲方即拥有该方案的全部权益，并可任意处置。8.2、乙方保证，其根据本合同提供的设计及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方在使用该设计或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。如果任何人对甲方使用该设计或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、仲裁费和与仲裁相关的费用。8.3、双方同意保守在缔结和履行合同过程中获知的对方保密信息，除一方履行合同义务的必要或法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。第九条争议的解决9.1本合同在履行中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。第十条合同的组成以下文件是本协议不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：10.1、本合同及其附件；10.2、本项目响应谈判文件；10.3、本项目竞争性谈判文件。第十一条 其他11.1、乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。11.2、本合同一式陆份份，甲方叁份、乙方执叁份，具有同等的法律效力。11.3、本合同经双方签章后生效。11.4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条附件：供应商监督考核报告甲方: 中国农业银行股份有限公司湖南省分行 乙方：武汉市安华电子技术工程有限责任公司（盖章） （盖章）授权代表签字： 授权代表签字：签订日期 ：2011年2月 日 签订日期：2011年2月 日附件：采购项目供应商监督考核评价报告一、供应商与我行合作项目情况（包括项目基本情况、项目实施情况、验收情况、服务情况等）。二、考核评价情况及结论（包括考核评价时间、