辽宁省科技馆消防工程劳务招标技术文件.docx

第十二届全运会文化场馆辽宁省科技馆消防工程劳务招标文件招标人： 中国中安消防安全工程有限公司一 招标文件专用部分一.工程概况：1、 工程名称：第十二届全运会文化场馆辽宁省科技馆消防工程2、 工程地点：沈阳市浑南新城内，位于城市的三环路以外。3、 建设规模：建筑面积约10.8万平方米4、 结构形式:5、 质量要求:合格，满足总承包单位创建质量优质奖杯的要求（确保省优，争创“中国建筑工程鲁班奖”）。6、 工期要求：计划开工日期2012年5月15日，计划竣工日期：2013 年 5 月 10 日（实际竣工日期不随实际开工日期改变而调整）二.招标情况说明1、所有投标人必须是劳务公司或具有法人资格的主体机构。2、投标截止时间：2012年5月15日上午10：00点前3、招标方联系人： 李丽侠 4、招标方联系电话：三.招标范围及方式：1、 本次消防劳务招标范围为招标人与辽宁省第十二届全运会接待场所基建办公室签订的工程承包合同范围内的消防系统的安装、调试、配合检测、验收及辅料的供应，具体如下：1） 电气消防工程：火灾自动报警系统及消防联动系统、剩余电流火灾报警系统、空气采样探测系统、水炮灭火系统电控部分安装及调试；卷帘门及档烟垂壁（配合安装及调试）。（1） 工程承包合同范围内的包括但不限于穿线校线、报警设备安装、水泵控制柜安装、设备接线（包括模块与受控设备的接线）、线槽及电线管敷设、系统调试、配合消防检测验收、质保期内的维保等图纸及清单范围内所有工作内容，以及为完成本消防工程所需的其它相关的工作；（2） 辅材的采购（除招标人供设备及材料外的所有材料，包括金属软管、接线盒、胶布、接线鼻、带线等均由投标人方采购）。（3） 报警设备、电线电缆、电线管、线槽、水泵控制柜、模块箱、端子箱、空气采样设备、卷帘门及档烟垂壁、自动消防炮电控设备等甲供，乙方应负责设备材料进场后的免费运输及保管。2） 水消防工程：自动消防炮灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、室内外消火栓系统中的水泵设备、稳压系统及其控制报警系统、室外水泵结合器（含井室砌筑）（1） 工程承包合同范围内的包括但不限于自动消防炮灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、室内外消火栓系统中的水泵设备、稳压系统及其控制报警系统、室外水泵结合器（含土方开挖及回填、井室砌筑）等系统管道安装、冲洗、打压、设备安装、建筑灭火器摆放、系统调试、配合检测及验收、质保期内的维保等图纸及清单范围内所有工作内容，以及为完成本消防工程所需的其它相关的工作；（2） 辅材的采购（除招标人供设备及材料外的所有材料，包括丝扣连接件、型钢、油漆、膨胀螺栓等均由投标人采购），不包括气体灭火系统钢瓶支架的采购及制作。（3） 水系统设备：消防炮、自动扫描射水高空水炮、气体灭火设备、水泵、消防水箱、消防稳压装置、报警阀组、喷头、信号阀、水流指示器、末端试水装置、水泵结合器、消火栓箱及箱体内配件、灭火器及箱、阀类、钢管、沟槽管件、气体灭火高压管件、压力表、减压孔板、法兰、铸铁井盖（不包含混凝土井盖）等招标人供，投标人应负责设备材料进场后的运输及保管。2、 施工人员要求1） 投标人应在投标文件中，根据本工程的具体情况配置合理的施工管理人员，包括但不限于水工长、电工长、安全员、质检员。上述管理人员必须具有相应的岗位资质证书，同时，安全员的数量应按照沈阳市建委的相关规定执行。投标人在投标文件中应提供上述人员证书的复印件。2） 乙方派驻施工现场的管理人员不得随意更换。甲方有权根据现场需求要求乙方增派现场管理人员，乙方必须无条件服从，并不得向甲方索取额外的费用。3） 投标人中标后，应严格遵照中华人民共和国劳动法选派现场施工人员，严禁发生雇用童工等违反劳动法的行为。4） 招标人将对投标人拟派现场管理人员进行考核，以确定投标人拟派管理人员能否满足现场需求。3、 施工机具要求1） 投标人中标后，应根据本项目施工进度要求配置合理的施工机具，包括但不限于套丝机、电焊机、台钻、割管机、电锤等。2） 发包人为中标人协调现场施工用电接口位置，乙方应提供二级配电箱、三级配电箱、电表及配套的电线电缆等材料。3） 发包人为中标人协调现场施工用水接口位置，乙方负责施工用水临时管线的敷设、水表的安装、维护及日后的拆除。4、 安全文明施工要求1） 中标人应切实维护招标人的良好形象，不得作出任何有损招标方声誉和形象的事情，否则招标人有权对中标人予以处罚。2） 中标人应为所有进场施工人员上人身意外伤害险，并将保单复印件提交甲方查验、备案。3） 中标人在施工管理过程中应严格遵循国家及沈阳市的各项安全施工管理规定，并严格执行招标方、业主、监理、总包的各项安全交底制度。4） 中标人在施工管理过程中应严格遵循国家及沈阳市的各项文明施工管理规定，并严格执行招标方、业主、监理、总包的各项文明施工制度。5） 中标人应保证招标方移交的工程材料和设备的完好，如有丢失和损坏，中标方承担由此给招标方造成的损失。6） 中标人应对其履行合同所雇佣的所有人员的工伤事故承担责任，由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡及财产损失由中标人承担赔偿。7） 工程施工过程中发生事故的，中标人应立即通知招标人，双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，防止事故扩大并保护事故现场。5、 其它1） 中标人负责自行解决自身管理人员及劳务人员的住宿事宜；2） 中标人应免费承担本项目施工现场内因各种原因导致的现场加工场地、库房、料场、办公室等所有的临时设施的搬迁工作；3） 中标人应免费承担本项目总包分配的现场卫生打扫、配合消防演练等零星工作。4） 中标人应免费承担施工材料的缷货及二次搬运工作。四.投标报价方式1、 本次招标采用清单报价方式，投标方应按照招标方提供的清单格式进行报价。不许更改清单数量和内容。否则按废标处理。2、 本次招标采用固定综合单价的方式。不再因工期及现场施工条件变化或配合装修等进行任何调整。投标方报价清单中有任何错项及遗漏等均包括在其它单价和合价中。为修补质量缺陷而支出的费用，在查明缺陷产生的原因后，由责任方承担。3、 清单综合单价为全费用单价，包括管理费、人工费、材料费、措施费、税金、风险费、保险费、利润、机械费、交通费、住宿费等。4、 本次招标设置拦标价，投标人应在拦标价以内进行报价，拦标价为 万元，超出拦标价按废标处理；5、 投标方应按清单组成分别对消防水系统、消防电系统进行报价并汇总。五.中标方的确定1、 在各投标人的管理人员配置满足招标文件要求的情况下,甲方经过清标后,采用最低价中标的原则，各投标方应根据自身的情况进行合理的报价。2、 招标方有权根据各投标方的报价情况，将不同系统分别指定给不同的投标方。 六投标文件的组成1、 投标文件中应包含投标人所在公司对投标代理人的授权委托书(需加盖公章，格式不限)，否则按废标处理。2、 投标文件中应附本项目拟派管理人员及特殊工种人员名单及施工人员配置计划，并应附拟派管理人员及特殊工种人员资格证书（包括工长、质检员、安全员、电工、焊工等）种复印件，否则按废标处理。七投标文件的递交1、 投标文件应以书面的形式密封递交，并在密封处加盖单位公章（附带电子版文件）。2、 投标人递交投标文件时，应提供拟派管理人员资格证书原件，以便进行核查。八合同的组成及签订1、 本劳务合同文本分为两部分，分别为通用劳务合同和劳务合同专项协议书。中标人在收到招标人书面或电话通知后5天内，应与招标人签订劳务合同及专项协议书，否则，视为放弃中标人资格。2、 劳务合同签订后，中标人应将通用劳务合同到当地相关部门进行合同备案，进行劳务合同备案及由此产生的相关费用由中标人承担。九工程变更与洽商本项目工程变更洽商及合同价款调整原则如下:1、 当现场发生变更、签证、洽商时，只有得到业主确认的可以给招标人增加合同外收益的变更、签证、洽商，乙方才可根据实际工程量调整增加合同价款；未被业主确认的变更、签证、洽商，增减工程价款不做调整，风险甲乙双方共担。调整合同价款时，合同清单中有的子项，按照合同清单单价执行；合同清单中未体现的，计价原则为按照2008年辽宁省安装工程消耗量定额计价的定额直接费的75%计取：其中人工单价按照施工工期市场信息价的平均价计价，定额辅材按照定额价格的75%计取。2、 实际工程量与清单工程量如果有差异，单项清单差额在2000元以上的予以调整，2000元以内的不再调整。十其他需要说明的情况由乙方采购的材料及设备需提供材质证明、检测报告等相关资料，并报项目部审核。质量等级应达到国家和沈阳市相关规范、技术标准及本项目的质量标准要求，并通过现场业主、监理的验收。十一.工程量清单另附十二.图纸为电子版，另附二 劳务分包专项协议书劳务分包专项协议书 合同编号：发 包 人：中国中安消防安全工程有限公司（以下简称甲方） 地 址：北京市朝阳区望京阜通东大街6#方恒国际中心A座2301法定代表人：电 话： 承 包 人： （以下简称乙方） 地 址： 法定代表人： 电 话： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商达成如下协议。第一条 工程概况：1、 工程名称： 2、 地 点： 第二条 合同文件的组成及解释顺序1、 劳务分包专项协议书2、 劳务招标文件3、 带标价的工程量清单4、 设计图纸5、 现场经甲方确认的变更洽商6、 通用劳务合同7、 标准、规范及有关技术资料8、 其它相关资料第三条 乙方承包内容及方式：1、 本消防劳务合同范围为甲方与辽宁省第十二届全运会接待场所基建办公室签订的工程承包合同范围内的消防系统的安装、调试、配合检测、验收及辅料的供应，具体如下：1） 电气消防工程：火灾自动报警系统及消防联动系统、剩余电流火灾报警系统、空气采样探测系统、水炮灭火系统电控部分安装及调试；卷帘门及档烟垂壁（配合安装及调试）。（1） 工程承包合同范围内的包括但不限于穿线校线、报警设备安装、水泵控制柜安装、设备接线（包括模块与受控设备的接线）、线槽及电线管敷设、系统调试、配合消防检测验收、质保期内的维保等图纸及清单范围内所有工作内容，以及为完成本消防工程所需的其它相关的工作；（2） 辅材的采购（除甲供设备及材料外的所有材料，包括金属软管、接线盒、胶布、接线鼻、带线等均由乙方采购）。（3） 报警设备、电线电缆、电线管、线槽、水泵控制柜、模块箱、端子箱、空气采样设备、卷帘门及档烟垂壁、自动消防炮电控设备等甲供，乙方应负责设备材料进场后的免费运输及保管。2） 水消防工程：自动消防炮灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、室内外消火栓系统中的水泵设备、稳压系统及其控制报警系统、室外水泵结合器（含井室砌筑）（1） 工程承包合同范围内的包括但不限于自动消防炮灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、室内外消火栓系统中的水泵设备、稳压系统及其控制报警系统、室外水泵结合器（含土方开挖及回填、井室砌筑）等系统管道安装、冲洗、打压、设备安装、建筑灭火器摆放、系统调试、配合检测及验收、质保期内的维保等图纸及清单范围内所有工作内容，以及为完成本消防工程所需的其它相关的工作；（2） 辅材的采购（除甲供设备及材料外的所有材料，包括丝扣连接件、型钢、油漆、膨胀螺栓等均由乙方采购），不包括气体灭火系统钢瓶支架的采购及制作。（3） 水系统设备：消防炮、自动扫描射水高空水炮、气体灭火设备、水泵、消防水箱、消防稳压装置、报警阀组、喷头、信号阀、水流指示器、末端试水装置、水泵结合器、消火栓箱及箱体内配件、灭火器及箱、阀类、钢管、沟槽管件、气体灭火高压管件、压力表、减压孔板、法兰、铸铁井盖（不包含混凝土井盖）等甲供，乙方应负责设备材料进场后的运输及保管。2、 施工人员要求1） 乙方应在投标文件中，根据本工程的具体情况配置合理的施工管理人员，包括但不限于水工长、电工长、安全员、质检员。上述管理人员必须具有相应的岗位资质证书，同时，安全员的数量应按照沈阳市建委的相关规定执行。乙方在投标文件中应提供上述人员证书的复印件。2） 乙方派驻施工现场的管理人员不得随意更换。甲方有权根据现场需求要求乙方增派现场管理人员，乙方必须无条件服从，并不得向甲方索取额外的费用。3） 乙方应严格遵照中华人民共和国劳动法选派现场施工人员，严禁发生雇用童工等违反劳动法的行为。4） 甲方将对乙方拟派现场管理人员进行考核，以确定乙方拟派管理人员能否满足现场需求。3、 施工机具要求1） 乙方应根据本项目施工进度要求配置合理的施工机具，包括但不限于套丝机、电焊机、台钻、割管机、电锤等。2） 甲方为乙方协调现场施工用电接口位置，乙方应提供二级配电箱、三级配电箱、电表及配套的电线电缆等材料。3） 甲方为乙方协调现场施工用水接口位置，乙方负责施工用水临时管线的敷设、水表的安装、维护及日后的拆除。4、 安全文明施工要求1） 乙方应切实维护甲方的良好形象，不得作出任何有损甲方声誉和形象的事情，否则甲方有权对乙方予以处罚。2） 乙方应为所有进场施工人员上人身意外伤害险，并将保单复印件提交甲方查验、备案。3） 乙方在施工管理过程中应严格遵循国家及沈阳市的各项安全施工管理规定，并严格执行甲方、业主、监理、总包的各项安全交底制度。4） 乙方在施工管理过程中应严格遵循国家及沈阳市的各项文明施工管理规定，并严格执行甲方、业主、监理、总包的各项文明施工制度。5） 乙方应保证甲方移交的工程材料和设备的完好，如有丢失和损坏，乙方承担由此给甲方造成的损失。6） 乙方应对其履行合同所雇佣的所有人员的工伤事故承担责任，由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡及财产损失由乙方承担赔偿。7） 工程施工过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方，双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，防止事故扩大并保护事故现场。5、 其它1） 乙方负责自行解决自身管理人员及劳务人员的住宿事宜；2） 乙方应免费承担本项目施工现场内因各种原因导致的现场加工场地、库房、料场、办公室等所有的临时设施的搬迁工作；3） 乙方应免费承担本项目总包分配的现场卫生打扫、配合消防演练等零星工作。4） 乙方应免费承担施工材料的缷货及二次搬运工作。第四条 承包价款及支付：1、 本劳务合同总价为：人民币 万元。2、 本劳务合同采用清单计价、固定综合单价的方式。固定综合单价不再因工期及现场施工条件变化或配合装修等进行任何调整。3、 清单综合单价为全费用单价，包括管理费、人工费、材料费、措施费、税金、风险费、保险费、利润、机械费、交通费、住宿费等。4、 工程款的支付如下：乙方每月5日前，根据承包价款，报上月实际完成的工程量并按本合同要求进行计价，经甲方审核后，在当月的25日前按80支付；累计拨付至合同价款的80停止付款，待劳务结算完毕后支付至结算价的97；质保期满15个工作日内经甲方确认后支付3的质保金；乙方要提供真实有效的正式发票（劳务发票或材料发票，材料发票金额不能超过合同额的30%）。5、 工程变更洽商1）当现场发生变更、签证、洽商时，只有得到业主确认的可以给招标人增加合同外收益的变更、签证、洽商，乙方才可根据实际工程量调整增加合同价款；未被业主确认的变更、签证、洽商，增减工程价款不做调整，风险甲乙双方共担。调整合同价款时，合同清单中有的子项，按照合同清单单价执行；合同清单中未体现的，计价原则为按照2008年辽宁省安装工程消耗量定额计价的定额直接费得75%计取：其中人工单价按照施工工期市场信息价的平均价计价，定额辅材按照定额价格的75%计取。2）实际工程量与清单工程量如果有差异，差额在2000元以上的予以调整，2000元以内的不再调整。第五条 工期1、 计划开工日期为2012年 5 月 15 日开工，计划竣工日期为2013年5月10日2、 具体工期按项目部要求执行。第六条 质量标准：1、 合格。满足总承包单位创建质量优质奖杯的要求（确保省优，争创“中国建筑工程鲁班奖”） 2、 乙方提供的材料及设备须满足现场及国家和地方相关规范及技术标准所要求的质量等级，并提供材质证明、检测报告等；否则，由此产生的后果由乙方承担。3、 本工程质保期为2年。第七条 安全文明施工： 1、 乙方应严格按照国家的相关规定及本项目地具体要求做好安全教育、安全防护（配备个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全。乙方所有人员进场后必须接受甲方及总包等的安全培训考核，并与甲方签署安全施工责任书后方可开始施工。（安全施工协议书见附件1。）2、 发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并积极采取有效措施防止损失扩大。乙方承诺由于乙方原因发生的事故，造成的乙方自身、甲方及第三方的一切损失全由乙方承担（相关损失包括：伤亡赔偿、财产损失、相关单位或部门的罚款、工期延误损失、事故处理工程发生的各种开销及其它一些不可预见费用）。第八条 甲方责任：1、 甲方驻工地代表为： 2、 甲方负责向乙方提供全套施工图纸贰套。3、 甲方负责对乙方进行施工组织交底、安全交底、技术交底等。4、 甲方负责协调乙方施工所需的工作场地、水电接口等。5、 甲方应根据工程进度要求及时把本协议书中规定的甲供材料和设备交付乙方。6、 甲方负责就施工现场存在的安全、质量、进度等问题随时给乙方发整改通知单。第九条 乙方责任：1、 乙方驻工地代表为： 2、 乙方严禁将本工程再进行转包或分包，若有违反时，甲方有权终止合同，乙方应承担一切损失。3、 乙方应配备满足工程要求的工长、安全员，质检员、电工、焊工等人员，并持有有效的上岗资格证书。4、 乙方应向甲方提供与劳务人员签订的劳务合同。5、 进场前确定有资质的工长、质检员、安全员等管理人员必须是全职在岗。未经甲方同意不得更换；如果私自更换，甲方将扣除乙方合同款的3。甲方认为乙方的管理人员无法胜任时，乙方必须在甲方要求的期限内调整更换，由此造成的损失由乙方负责。6、 在每个施工人员进场前乙方应为其办理人身意外险，并承担保费，投保名单及时向甲方备案，并附上被保险人的身份证复印件。7、 每批施工人员进场前乙方均应向甲方提供所有施工人员花名册。乙方应为每个农民工办理实名制IC卡。故意隐瞒不报、弄虚作假等所造成的一切损失由乙方承担。8、 乙方必须服从甲方项目部管理人员的统一安排，乙方应提供包括工长在内的可供联系到的至少2名现场管理人员的移动电话，并确保24小时电话开通。9、 乙方应根据项目要求做好施工原始记录、隐蔽工程记录、施工日记等的收集整理工作，因乙方施工不当或失误等原因导致的责任和额外费用应由乙方承担。10、 乙方负责所有施工材料、设备到场的卸运、保管及场内运输，由于乙方原因造成的质量事故、材料丢失、材料浪费等所造成的损失由乙方承担。11、 乙方所提供的材料及设备要满足现场、设计图纸及国家相关技术规范的要求。12、 乙方负责现场成品保护工作及为此工作所发生的一切费用。13、 乙方负责自身施工区域内安全施工防护器材的配备，并满足现场安全管理要求。14、 乙方应严格按照图纸及消防施工规范进行施工，施工完毕要及时清理现场垃圾并运到 甲方或总包方指定的地点。15、 乙方拖欠其施工人员工资，甲方确认属实后有权从乙方承包款中扣除该费用代乙方支付。16、 乙方严格按照甲方工期要求进行施工。若乙方无法按期完工且在甲方发出的限期整改通知单到期后仍没有改观时，甲方有权聘用其它劳动力来完成本合同内剩余的工作内容，所发生的费用双倍从乙方承包款中扣除，并追究乙方违约责任。17、 不管乙方施工人员以任何理由怠工、停工、聚众闹事而干扰甲方场内外的工作，影响甲方的公众形象，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并扣除乙方合同款的10。第十条 本合同未尽事宜，以中华人民共和国合同法相关条例为基础，经甲乙双方协商解决；协商不成，由合同甲方所在地北京仲裁委员会仲裁解决。第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效执行。第十二条 补充条款：本合同的招标文件作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。附件1：安全施工管理协议书附件2：奖罚细则附件3：廉政协议附件4：乙方投标报价书甲方（盖章）： 乙方（签字）： 甲 方 代 表： 乙 方 代 表：日 期： 日 期：附件1：安全施工管理协议书1、 乙方应严格按照国家及当地政府职能部门的有关规定,做好工人的安全防护教育工作，提供足够的安全施工防护器材,确保安全生产。2、 乙方应针对本工程项目特点建立安全生产责任制度和安全生产保证体系。3、 乙方的所有管理人员、施工人员在上岗前均需接受甲方及总包组织的安全生产教育培训，受教育者应签字确认，严禁代签字；教育培训考核不合格的，不得上岗。4、 各施工班组每天必须进行统一的班前安全教育，针对当天作业中的不安全因素进行提示防范，并做好记录。安全管理人员应对班前安全活动进行检查、指导、管理。5、 施工现场必须遵守持证上岗制度。持证上岗的人员包括：专业工长、质检员、电焊工、电工等人员，证书原件应存放在施工现场以备查验，做到人、证相符。6、 乙方在本工程施工期间应配备合格的安全施工防护设备和器材，并遵守政府有关安全消防和施工安全用电的规定以及甲方的有关要求，违反上述规定，则应承担全部责任。7、 乙方应保证所有施工作业面有足够的照明和警示标志等安全施工设施。8、 大型和重要的设备进场、场内运输和安装就位，乙方需编制专项施工方案,并报甲方审批，甲方审批通过后方可执行；因乙方擅自施工所造成的一切损失,由乙方承担。9、 一旦发生安全事故，乙方应积极采取有效措施防止损失扩大，发生重大伤亡事故，乙方应按国家及当地政府职能部门的有关规定立即书面报告甲方、监理、总包方及有关上级管理部门。10、 乙方应为自己所雇用的所有参与本项目管理及施工的人员提供人身意外伤害险,并将保单复印件上报甲方备案。11、 甲方如果发现乙方施工过程中安全措施不力或安全设施不齐全，有权要求乙方限期改正，若仍不能满足安全施工要求，甲方有权责令乙方停工并给予一定的经济处罚，因此所造成的损失由乙方承担。12、 乙方不得随意在施工现场堆放材料或进行加工，确实需要，须事先报甲方及总包方审批，否则由此造成的所有损失及后果均由乙方承担。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲 方 代 表： 乙 方 代 表： 日 期： 日 期：附件2：奖罚细则1、 乙方在安全生产、施工进度、施工质量、维护甲方形象等方面有突出表现并受到总包或监理、业主的书面表扬，经项目部确认后，甲方按合同额的0.51%对乙方予以奖励。2、 乙方有合理化建议或施工工艺被甲方采纳并能给甲方带来成本节约的，经项目部确认后，甲方按成本节约额度的1030%对乙方予以奖励。3、 乙方所提供的材料及设备质量不符合工程规定质量要求而导致该工序不能按期完成，对乙方按每次5003000元进行罚款。4、 乙方故意采购伪劣及存在安全隐患的材料和设备进场，对乙方按每次5005000元进行罚款。5、 乙方要对所有施工人员的真实身份负责，有使用假证或冒用他人上岗证件及身份证的，每发现1名处以500元罚款,并承担由此给甲方造成的经济损失及连带责任。6、 国家规定的特殊工种必须持证上岗，对无证上岗者应立即退场，并视情节严重程度对乙方处以5003000元罚款。7、 乙方所指定的至少2名现场管理人员的电话不得故意不接、关机等，每发现一次罚款100元。未经甲方批准乙方管理人员脱离施工现场，每人每天罚款200元。8、 现场与图纸不符或施工有困难时应及时向甲方专业工程师汇报，擅自变更设计、不按图施工的，视情节严重程度罚款100500元，并承担返工的一切费用。9、 存在质量缺陷或安全隐患逾期仍不整改的，对乙方按5003000元进行罚款，同时甲方有权聘用其它劳动力来整改，所发生的费用双倍从乙方承包款中扣除。10、乙方现场施工人员应无条件服从项目部对安全工作的领导和监督，如有违抗或贯彻不力，每次对乙方处以1000元罚款。11、施工人员不参加三级安全教育，班组长未进行班前讲话的，每人每次罚款100元。12、 明火作业不开动火证的，每次罚款500元，动火作业现场未配备消防器材，每次罚款300元。13、 乙方在施工用电、焊接作业、临边防护、施工机具等不符合安全规定的，每次罚款500元。14、 在施工现场醉酒、聚众赌博、打架斗殴的，一经发现立即开除出工地。视情节严重每人每次罚款5003000元。15、 自进入工地起，不配带胸卡、安全帽，每人每次罚款100元。16、 高空作业不系安全带或不按规定系安全带，每人每次罚款500元。17、 在施工场地内吸烟或酒后、穿背心、拖鞋进入施工现场每人每次罚款100元。18、 在施工现场嬉戏、打闹、随地大小便等不文明行为的，每人每次罚款200元。19、 严禁偷盗、破坏现场财物，一经发现除按国家法律法规规定处理外，对乙方处以100010000罚款，同时追加给甲方造成的损失。20、 施工现场及仓库“脏、乱、差”现象经口头警告后仍未及时整改的每次罚款300元。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲 方 代 表： 乙 方 代 表：日 期： 日 期： 附件3：消防工程项目廉政协议书 为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪违规行为，保护各自企业和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条 甲乙双方的责任1、 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有 关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。2、 严格执行建设工程项目承发包合同文件， 自觉按合同办事。3、 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。4、 发现对方在业务或工程施工活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 第二条 甲方的责任甲方的各级管理人员和从事该建设工程项目的相关工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：1、 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2、 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。3、 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3、 不准参加有可能影响公正办事的乙方和相关单位的宴请、健身和娱乐活动。4、 不准向乙方介绍或为配偶、子女、家属参与同甲方工程施工合同有关的设备、 材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务及工程施工工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：1、 不准以任何理由为甲方相关人员报销应由对方或个人支付的费用。2、 不准接受或暗示为甲方相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3、 不准以任何理由为甲方相关人员的组织有可能影响公正办事的宴请、健身、 娱乐等活动。第四条 违约责任1、 甲方工作人员有违反本责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规及企业规章制度的规定给子处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。2、 乙方工作人员有违反本责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规及 企业规章制度的规定给子处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；甲方对乙方处以工程承包合同额10的罚款。3、 本责任书的有效期为双方签署施工协议书之日起至该工程项目竣工移交办理结算完毕为止。4、 本责任书一式四份，由甲乙双方各执二份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲 方 代 表： 乙 方 代 表：日 期： 日 期：三 通用劳务合同建设工程施工劳务分包合同工程名称 ： 劳务发包人： 劳务承包人： 北京市建设工程招标投标管理办公室 制北京市建设工程发包承包交易中心 二一一年九月劳务作业发包人： 中国中安消防安全工程有限公司（以下简称劳务发包人）劳务作业承包人： （以下简称劳务承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一部分1、劳务分包工程基本情况工程名称： 工程地点： 建筑面积： 分包范围： 劳务作业内容： 劳务作业人数： 人。 工种 人； 工种 人； 工种 人。2、合同价款2.1 本工程的合同价款采用下列第 1 种方式计算：（1）固定合同价款； （2）约定不同工种劳务的工日单价，按确认的工日计算；（3）综合工日单价；（4）平米包干。2.2 本工程的合同价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。2.3 采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含 人工费、辅材费。 ，其中劳务费 元。合同价款共计 元（人民币），大写 元。2.4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务费工日单价分别为： / ，单价为 元/工日，共 工日； / ，单价为 元/工日，共 工日； / ，单价为 元/工日，共 工日； / ，单价为 元/工日，共 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日。另：中小型施工机具、设备费 / 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 / 元；合同价款共计 / 元（人民币），大写 / 元。2.5 采用第（3）种方式计价的，劳务费综合工日单价为 / 元/工日，共 / 工日。另：中小型施工机具、设备费 / 元，劳务作业周转、低值易耗材料费 / 元；合同价款共计 / 元（人民币），大写 / 元。2.6采用第（4）种方式计价的，劳务费单价为 元/m2，建筑面积为 / m2，另：中小型施工机具、设备费 / 元/m2，共 / 元，劳务作业周转、低 值易耗材料费 / 元/m2，共 / 元； 合同价款共计 / 元（人民币），大写 / 元。2.7 施工中发生的零工单价为 / 元/工日，窝工 / 元/日。2.8劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用；（8）利润；（9）税金。2.9 劳务承包人委派的合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ，家庭住址： 。3、分包工作期限开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日总日历天数为： 天4、质量标准 工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定 合格 等级。 安全文明施工要求： 配合总承包人取得北京市文明安全施工工地 。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸及工程量清单；（6）其他 / 。6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 7、图纸劳务发包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸 套。 8、项目经理8.1 劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ，工程建造师（项目经理）证书号 。身份证号码： 。委托权限： 。8.2 劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工负责人为 ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： 。9、材料、设备机具、构配件供应9.1 劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件（具体表式见附件1）。如劳务发包人不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。9.2 劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 %。9.3 施工中所需的中小型机具在施工开始前 日内由 方提供，并出具清单双方确认（详见附表2）。9.4施工中所需的周转、低值易耗材料由 方提供，并出具清单双方确认（详见附表3）。10、担保10.1劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。担保方式为： / ，担保金额 / ，担保有效期 / ，担保合同作为本合同附件。（2）劳务承包人向劳务发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为： / ，担保金额 / ，担保有效期 / ，担保合同作为本合同附件。（3