2007年二级建造师建设工程施工管理试卷与答案.doc

建英教育注册二级建造师执业资格考试试题2007年第二科目 建设工程施工管理一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1工程项目施工前应由建设单位组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，由( B )负责将设计交底内容汇总整理，形成图纸会审记录。A建设单位 B监理单位 C设计单位 D施工单位2关于施工管理的组织设计，下列说法错误的是( A )。A项目结构图反映了组成该项目所有工作任务之间的逻辑关系B组织结构图反映了一个组织系统中各组成元素之间的组织关系C工作任务分工表明确了各项工作任务由哪个工作部门负责，由哪些工作部门配合或参与D管理职能分工表反映了项目管理班子内部项目经理以及各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的管理职能3建筑安装工程人工费包括( D )。A危险作业意外伤害保险费 B职工基本医疗保险费C起重机械司机工作日人工费 D生产工人防暑降温费4下列各项费用中，属于建筑安装工程措施费的是( B )。A工程排污费 B环境保护费 C工程定额测定费 D医疗保险费5某工程直接工程费500万元，措施费40万元，间接费率10，采用以直接费为计算基数的工料单价法计价，则计算利润的基数为( D )万元。A460 B540 C590 D5946下列各项费用中，属于施工项目直接成本的是( A )。A混凝土试件试验费 B施工项目投标费用C企业质安部现场检查交通费 D企业技术负责人岗位津贴7施工项目签发限额领料单应以( A )为依据。A施工定额 B施工图预算定额 C概算定额 D概算指标8下列施工成本控制措施中，属于技术措施的是( B )。A合理调配劳动力，减少人工窝工及降效损失B采用泵送混凝土施工方案，减少施工漏撒C在供货合同中明确供方送货到现场，减少运输损耗D对采购部门成本节超予以奖励或处罚9某土方工程按建设工程工程量清单计价规范(GB 505002003)规定的原则签订施工合同，招标文件中估计挖土工程量为150万m3，合同中约定：挖土工程单价为6元m3，当实际工程量超过估计工程量的10时，超过部分调整单价为55元m3；工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款应为( B )万元。A9900 B10650 C10725 D1080010采用可调工料单价法计算工程进度款时，首先需确认已完工程量，然后进行以下工作：将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计；按规定计算主材差价或差价系数；根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价计算合价；按规定计算措施费、间接费、利润；按规定计算税金；累计本月应收工程进度款。上述工作正确的步骤应当是（ D ）。A. B.C. D.11.某分部工程各工作之间的逻辑关系如下表所示。根据该逻辑关系表绘出的正确网络图是（ C ）。工作ABCDEF紧前工作AA、BDC、D12在工程网络计划中，关键工作是指( C )的工作。A双代号时标网络计划中箭线上无波形线B与其紧后工作之间时间间隔为零C最早开始时间与最迟开始时间相差最小D双代号网络计划中两端节点均为关键节点13关于时差的定义，下列说法正确的是( A )。A自由时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间B自由时差是在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C总时差是在不影响其紧后工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间14某工程施工网络计划经工程师批准后实施。已知工作A有5天的自由时差和8天的总时差。由于第三方原因，使工作A的实际完成时间比原计划延长了12天。在无其它干扰的情况下，该工程的实际工期将延长( B )天。A3 B4 C7 D1215工程双代号时标网络计划中，某工作箭线上的波形线表示( A )。A该工作的啪时差 B该工作的总时差C该工作与其紧前工作之间的时间间隔 D该工作与其紧前工作之间的时距16某工程双代号时标网络计划如下图所示(单位：天)。工作A的总时差和自由时差分别为( A )天。A1和0 B1和1 C2和0 D0和017某工程双代号网络计划如下图所示(单位：天)。该网络计划的关键线路为( B )。AB和C和D18在对影响施工质量的环境因素进行控制时，施工单位积极做好与施工现场周边单位的沟通、协调，属于( A )的控制。A施工质量管理环境 B施工作业环境C现场自然环境条件 D施工技术环境19施工质量保证体系的运行，应按照( C )循环的方式展开控制。A.计划处理实施检查 B.实施检查计划处理C.计划实施检查处理 D.计划检查实施处理20.下列质量检查方法中，属于施工现场质量检查实测法的是( C )。A理化试验 B超声波探伤C用线锤吊线检查垂直度 D用敲击工具进行音感检查21施工质量事前控制的目的是强调质量目标的计划预控以及按( D )进行质量活动前的准备工作状态的控制。A质量方针 B质量记录 C质量手册 D质量计划22在现场质量检查时，对重要的施工工序应严格执行“三检”制度，即( B )。A自检、隐蔽检、交接检 B自检、互检、交接检C初检、复检、终检 D施工自检、监理检、业主检23施工单位在项目开工前应编制施工测量控制方案，经( A )批准后实施。A施工单位项目技术负责人 B施工单位项目经理C设计单位项目负责人 D建设单位现场代表24对施工质量不易通过其后的检验得到充分验证的工序，其质量控制除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制( C )。A设计任务书 B任务分解表 C作业指导书 D质量手册25下列建设工程施工安全管理制度中，属于措施管理类的制度是( B )。A安全生产值班制度 B安全作业环境和条件管理制度C特种劳动防护用品使用管理制度 D安全生产交接班制度26为确保施工安全，某施工项目经理部提出了“三消灭”的施工安全管理目标，下列选项中，属于“三消灭”内容之一的是( D )。A消灭危险源 B消灭安全隐患 C.消灭伤亡事故 D消灭“惯性事故”27对于报批后的施工安全技术措施，若确需修改，必须经( A )同意，并办理修改审批手续。A原编制人 B原审核人 C原审批人 D原备案部门28根据职业健康安全管理体系规范(GBT 280012001)，管理评审的主要作用是确保管理体系( B )。A组织结构的完整性和系统性 B持续适宜性、充分性与有效性C安全绩效承诺的兑现 D安全总目标的合理性、实现的可能性29某高速公路工程，分为10个标段，分别发包给10个施工单位施工，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同，这是典型的( A )模式。A施工平行发包 B施工总承包 C施工总承包管理 D设计施工总承包30按照建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF2003214)的规定，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由( A )办理或获得保险。A业主 B劳务分包人 C工程师 D工程承包人31按照建设工程施工合同示范文本)(GF990201)的规定，工程师的检查检验如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由( A )承担。A承包人 B发包人 C工程师 D监理单位32某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损失应由( B )承担。A承包人 B业主 C设计单位 D监理单位33设备采购合同通常采用( B )。A可调单价合同 B固定总价合同 C可调总价合同 D成本加酬金合同34建设工程档案管理中，施工单位应实行( C )负责制，逐级建立健全施工文件管理岗位责任制。A项目法人 B企业法人代表 C技术负责人 D项目经理35关于施工组织总设计的编制程序，下列说法错误的是( C )。A施工进度的安排取决于施工的方案B要在编制进度计划以后才可编制资源需求量计划C编制施工总进度计划首先应编制施工准备工作计划D确定施工的总体部署与拟订施工方案可交叉进行场景(一)某工业厂房工程，厂房内有设备基础，承包人中标的施工方案是采取“闭口施工”(先施工厂房，后施工设备基础)；签订合同后，业主为了加快工期，要求承包方变更施工方案，实行“开口施工”(先施工设备基础和厂房柱基，后施工厂房)。根据场景(一),作答下列题目。36该工程中，业主提出将施工方案改为“开口施工”，涉及部分厂房柱基础埋置深度的修改，应该与( C )协商。A，承包商 B监理单位 C设计单位 D设备供应单位37承包方应业主要求提出新的施工方案，应该交与( A )审查并批准。A工程师 B设计单位 C业主 D设备制造单位38应业主要求变更施工方案后，需增加的费用应该由( C )承担。A承包人 B设计单位 C业主 D监理单位场景(二)某企业以建设项目工程总承包的形式承担了某大学新校区建设项目，该项目占地400万m2，其中包括教学区、行政办公区、实验区、体育运动区、学生生活区、教职工生活区以及场区道路、绿化、管网等。项目工期要求紧，企业根据该项目的具体情况，采用了矩阵组织结构模式，并在组织系统内进行了工作任务分工和管理职能分工。根据场景(二)，作答下列题目。39该项目承包方采用矩阵组织结构模式，主要原因是( A )。A使项目组织结构的层次尽量少一些B避免矛盾的指令而影响组织系统的运行C.使每一工作部门可对其直接或非直接下属部门下达指令D使每一工作部门仅有一个指令源40该项目采用建设项目工程总承包方式的主要意义在于( A )。A使项目设计周期缩短 B使项目建设增值C使业主方减轻责任 D使企业增加利润41该项目承包方制订了工作任务分工表，该分工表的作用是( D )。A清晰地反映该项目的结构 B清晰地反映该项目的组织结构C描述该项目各项工作的流程 D明确各项工作主办、协办和配合的部门场景(三)某现浇钢筋混凝土框架结构施工项目，在主体结构施工完成第一层时，实际的施工进度比计划进度延迟4天，通过分析，确定主要原因是施工进度计划编制考虑不周全。经监理工程师和业主代表批准，施工项目部决定将该工程主体施工阶段的进度目标推迟2天；同时调整进度计划，制定有关的技术措施和管理措施以加快工程进度。当第五层结构施工完成时，实际进度恰好与原进度计划的时间一致。根据场景(三)，作答下列题目。42该项目第六层结构施工开始后，所进行的进度目标动态控制应( C )。A将实际的进度与原计划进度比较 B将调整后的计划进度与原计划进度比较C将实际的进度与调整后的计划进度比较 D将调整后的进度计划调回到原进度计划43关于施工项目经理的任务和责任，下列说法错误的是( A )。A项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面B项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从企业的整体利益C因项目经理的违法行为导致企业损失，政府主管部门只追究其法律责任，企业只追究其经济责任D项目经理要依靠项目经理部人员和企业职能管理部门来完成管理任务44针对该项目所处的施工阶段，必须进行旁站监理的是( D )全过程。A施工测量 B模板安装 C钢筋绑扎安装 D混凝土浇筑场景(四)某土石方工程采用工程量清单计价模式进行施工招标，业主依据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002003)编制了工程量清单，分部分项工程量为15万m3。招投标过程中，甲施工企业根据现场条件和设计文件复核的工程量为17万m3，最终甲施工企业以30元m3的分部分项工程综合单价中标并签订了施工承包合同。项目完成以后，经监理工程师和业主认可的工程量为16万m3。根据场景(四)，作答下列题目。45甲施工企业30元m3中标价格中，不包括( C )。A机械使用费 B施工企业管理费 C措施费 D风险费46该分部分项工程综合单价中的人工、材料单价应( A )。A根据项目所在地市场价格确定B采用项目所在地地区单位估价表中相应单价C采用企业住所地地区单位估价表中相应单价D根据企业主管部门核定的取费文件确定47甲企业中标后，该分部分项工程的工程费应按( A )万元计人合同总价。A450 B465 C480 D510场景(五)某工程施工按建设工程施工合同(示范文本)(GF 990201)签订了承包合同，合同总价为1800万元，主要材料构件的价值约占合同总价的50，合同中约定工程预付款为合同总价的15，开工日期为1998年5月30日，竣工日期为1999年8月30日，工程按期竣工，发包人未按期向承包人支付工程竣工结算价款。合同中约定，建安工程费按主材计算价差法进行动态结算，招标文件中约定水泥、钢材、木材以1998年3月10日的价格为基期价格。根据场景(五),作答下列题目。48该工程预付款应于( A )支付。A1998年5月23日前 B1998年5月24日至5月29日期间C1998年5月30日 D1998年5月30日至6月6日期间49该工程预付款的起扣点为( D )万元。A270 B540 C900 D126050工程竣工后，发包人应从收到竣工结算报告及结算资料后第29日起按( D )利率支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。A当时的银行活期存款 B当时的银行透支C中央银行贴现 D承包人同期向银行贷款51该工程进行动态结算时，水泥、钢材、木材的材料差价应以( B )与基期价格比较。A1998年5月30日当地工程造价管理机构公布的材料信息价B1999年8月30日当地工程造价管理机构公布的材料信息价C1998年5月30日至1999年8月30日期间当地工程造价管理机构公布的材料信息价的平均值D，1998年5月30日至1999年8月30日期间当地工程造价管理机构公布的材料信息最高价与最低价的平均值场景(六)某企业与业主签订了某大型建设项目工程总承包合同。为了协助业主进行项目总进度目标的控制，建设项目工程总承包方对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。项目总承包方在总进度目标论证时做了以下工作：调查研究；编制总进度计划；编制各层(各级)进度计划：进行项目结构分析和进度计划系统的结构分析：确定项目的工作编码：根据场景(六)，作答下列题目。52该项目的总进度目标是在项目( A )阶段确定的。A决策 B设计前准备 C设计 D施工53该项目总进度目标论证的核心工作是通过编制( D )论证总进度目标实现的可能性。A控制性进度规划 B指导性进度规划 C。实施性进度计划D总进度纲要54若从计划的功能区分，该项目施工进度计划可分为( B )。A总进度计划、项目子系统进度计划、单项工程进度计划B控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划C业主方进度计划、设计进度计划、施工和设备安装进度计划D年度、季度、月度和旬进度计划55建设项目工程总承包方进行总进度目标论证，其工作顺序应为( D )。A BC D场景(七)某建设工程在第二层楼板施工时，施工单位使用了甲水泥厂的水泥，但未经检验，由于安定性不合格，导致现浇混凝土楼板拆模后出现了严重的裂缝，随即对混凝土强度进行检验，结果显示结构强度达不到设计要求。施工单位提出处理方案为：将第二层楼板混凝土全部凿除，钢筋重新绑扎，重新浇筑混凝土。为保证质量，施工单位停止从甲厂购买水泥，改为向国优名牌企业乙水泥厂购买优质水泥。根据场景(七)，作答下列题目。56施工单位对本起质量事故的处理方法属于( C )。A修补处理 B报废处理 C返工处理 D限制使用57根据我国质量管理体系标准(GB190002000)，工程产品没有满足某个预期使用要求或合理的期望要求，称为( B )。A质量不合格 B质量缺陷 C质量问题 D一般质量事故58楼板钢筋绑扎完毕以后，必须经( A )检查验收才能进行下道工序施工。A监理工程师 B设计单位代表C施工单位技术负责人 D建设单位代表59对从乙水泥厂购买的水泥，应该实施( B )。A全检 B免检 C抽检 D无损检验场景(八)某建设工程地处市中心区黄金商业圈，周围为市区主要道路和重要商业建筑。建设单位要求施工单位切实做好安全管理与文明施工工作，加强现场管理，强化安全交底，作好现场封闭施工，防止施工扰民。施工总承包单位在施工现场外围设置了围栏，大门口挂好了“五牌一图”，要求各分包单位制定施工安全技术措施，每天施工作业前，施工班组长应向作业人员进行作业要求和安全事项交底。根据场景(八)，作答下列题目。60该工程施工现场外围的围栏高度应不低于( D )m。A1.5 B18 C20 D2561“五牌一图”中的“一图”是指( B )。A项目部组织机构图 B施工现场平面布置图C工程用地规划布置图 D建筑总平面布置图62分包单位的施工安全技术措施报批后应报( A )备案。A项目部技术部门 B总包单位项目管理部C现场监理机构 D总包单位安全监督部63每天施工作业前的作业要求和安全事项交底内容与交底人员名单应记入班组的( B )。A施工记录 B施工日志 C安全技术交底书 D安全台帐场景(九)某工程与一个居民小区毗邻，目前正在进行地下工程施工，按工程施工进度安排，施工项目经理部计划从9月3日早晨7：00开始浇筑地下室底板混凝土，采用商品混凝土昼夜连续作业，至9月4日下午5：00结束，相应作业准备已陆续完成，人员、机具、材料供应等能满足连续施工需要。针对夜间施工问题，项目部做了以下工作：采取有效的降噪措施；会同建设单位与小区居民代表召开沟通协调会。根据场景(九)，作答下列题目。64按有关规定，除特殊情况外，在该工程所处的环境条件下施工作业，应于( C )之间禁止强噪声施工作业。A晚7：00至次日早7：00 B晚8：00至次日早6：00C晚10：00至次日早6：00 D晚12：00至次日早7：0065在该工程地下室底板混凝土浇筑期间，按建筑施工场界噪声限值(GB 1252390)规定，夜间施工噪声应控制在( A )dB(A)以内。A55 B60 C65 D7066按有关规定，在开始浇筑地下室底板混凝土前，针对夜间施工问题，施工项目经理部除作好、工作外，还应报当地的( D )备案后方可组织施工作业。A建设行政主管部门 B县级以上人民政府C安全监督管理部门 D环境保护主管部门场景(十)某建设工程，发包人与承包人采用建设工程施工合同示范文本(GF990201)签订了施工承包合同。合同约定于当年3月1日开工，次年5月30日竣工。合同签订后，承包人按约定的日期将施工组织设计和工程进度计划提交工程师确认后执行。在施工中发现工程进度计划的施工程序安排有误，工时估算偏差较大，与图纸交付计划及设备材料供应计划不匹配。又因承包人采购的钢筋规格与图纸不符，承包人提出材料代用要求，经设计单位同意，工程师批准后实施，造成工程进度拖延，工程最终于次年6月25日竣工，6月28日承包人向发包人送交竣工验收报告，发包人收到竣工验收报告后于7月8日组织验收，并在7月15日给予认可。根据场景(十)，作答下列题目。67.工期是指发包人和承包人在协议书中约定，按照( C )计算的承包天数。A实际施工天数 B绝对工期天数(不包括法定节假日)C总日历天数(包括法定节假日) D按照施工进度网络计划计算的施工期限68该工程进度计划虽经过工程师确认，并不免除( B )对工程进度计划本身的缺陷应承担的责任。A业主 B承包人 C设计单位 D材料设备供应单位69该工程由于钢筋代用所引起的进度拖延，责任应由( A )承担。A承包人 B发包人 C设计单位 D工程师70该工程实际竣工日期应认定为( B )。A6月25日 B6月28日 C7月8日 D7月15日二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分)71建设工程竣工后，如发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内不支付竣工结算价款，承包人为获得工程价款，可以采取的办法有( DE )。A将该工程留置自用B将该工程抵押给银行取得贷款，由发包人承担贷款利息C.保管好该工程，由发包人支付保管费D与发包人协议将该工程折价出售，所得价款优先受偿E申请人民法院将该工程依法拍卖，所得价款优先受偿72施工方进度控制的组织措施包括( ABC )。A.设立专门l的进度控制工作部门 B编制施工进度控制的工作流程C.编制进度控制的管理职能分士表 D编制与进度计划相适应的资源需求计划E重视信息技术在进度控制中的应用73关于工程网络计划的叙述，下列说法正确的有( ACE )。A在时标网络计划中，除有实箭线外，还可有虚箭线和波形线B在单代号、双代号网络计划中，一般存在实箭线和虚箭线两种箭线C在单代号、双代号网络计划中，均可有虚工作D在双代号网络计划中，关键线路上一般没有虚箭线E工作的自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值74右图所示的双代号网络图中，存在的绘图错误有( CDE )。A循环回路B多个起点节点C多个终点节点D一对节点编号代表多项工作E节点编号顺序错误75与横道图进度计划相比，单代号网络进度计划的特点有( BDE )。A形象直观，能直接反映出工程总工期 B通过计算可以明确各项工作的机动时间C不能明确反映工程费用与工期之间的关系 D通过计算可以明确进度的重点控制对象E明确地反映出各项工作之间的相互关系76根据建设部建设工程施工现场管理规定，为控制施工现场作业活动对环境的污染和危害，施工单位应当采取的正确措施有( ACDE )。A使用密封式圆筒处理高空废弃物B禁止将现场产生的固体废物作土方回填C禁止将泥浆水直接排入城市排水设施和河流D采取有效措施，控制施工过程中的扬尘E采取有效控制措施，减轻施工噪声扰民77下列工种中，除进行一般安全教育外，还要进行专业安全技能的培训，经考试合格持证后方可上岗的有( AB )。A架子工 B电焊工 C木工 D钢筋工E混凝土工78按国家相关法规规定，建设工程施工中发生安全事故后，处理事故应遵循的原则有( ABCD )。A事故原因未查清不放过 B事故责任者和员工未受到教育不放过C事故责任者未处理不放过 D未制定防范措施不放过E未提交事故处理报告不放过79对施工安全隐患进行整改应达到的“五定”要求有( ACE )。A定整改完成时间 B定整改协调人 C定整改措施 D定整改效果E定整改验收人80施工文件档案管理的内容主要包括工程施工( ABE )。A技术管理资料 B质量控制资料 C进度控制资料 D成本控制资料E质量验收资料场景(十一)某施工项目开工前，项目经理责成项目副经理组织有关人员根据责任目标成本，编制施工成本计划，确定以下成本计划指标：各单位工程计划成本额；设计预算成本计划降低率；设计预算成本计划降低额；责任目标成本计划降低率；责任目标成本计划降低额。在施工准备会上，项目经理强调要将进度控制和成本控制结合起来，加强成本全过程管理，每月月末运用赢得值法进行成本分析。开工一个月以后，基础混凝土工程有关进度、费用情况如下：计划工作量/m3预算(计划)单价/(元m3)已完工作量/m3实际单价 (元/m3)500300480320根据场景(十一)，作答下列题目。81项目管理层制订的成本计划指标中，属于成本计划质量指标的有( BD )。A B C DE82从施工成本管理各项具体任务的关系分析，实施成本控制的依据和基础包括( CD )。A成本考核 B成本核算 C成本预测 D成本计划E成本分析83赢得值法的基本参数包括( CDE )。A费用绩效指数 B进度绩效指数 C已完工作预算费用D计划工作预算费用E已完工作实际费用84运用赢得值法对第一个月基础混凝土工作进行分析可知，当月( CD )。A费用偏差为节约9600 B进度偏差为提前6000元C费用偏差为超支9600元 D进度偏差为滞后6000元E费用偏差为超支10000场景(十二)甲施工企业于2006年8月获得GBT 190002000质量管理体系标准认证。该企业于2006年11月承担了某工程的施工任务。在工程施工过程中，甲按规定对进场材料进行了质量检验和试验测试，发现有部分水泥和钢筋不合格。当地质量监督站对该工程质量进行了监督检查，主要工作有：检查设计单位的质量保证体系；在施工过程中对问题严重的单位签发“吊销营业执照证书通知书”；开工前审查了施工单位的施工组织设计文件及其审批手续；因故未参加竣工验收会议，但事后听取了施工单位关于竣工验收过程的详细汇报；向建设单位收取建设工程质量监督费。根据场景(十二)，作答下列题目。85工程材料质量的检验方法有( ABDE )。A书面检验 B外观检验 C计量检验 D无损检验E理化检验86按国务院建设工程质量管理条例及建设部有关规范性文件规定，上述建设工程质量监督机构的做法正确的是( ABCE )。A B C DE 87甲施工企业质量管理体系文件应该包括( ABCE )。A质量手册 B程序文件 C质量计划 D体系认证程序E质量记录88对材料进行力学性能检验的指标有( ABD )。A抗拉强度 B冲击韧性 C.密度 D硬度E耐热性场景(十三)某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日至12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。根据场景(十三)，作答下列题目：89索赔成立的前提条件是( ABC )。A与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D获得工程师对该事件签认的签证E合同计价方式为可调总价合同90该工程中构成工期索赔的事项有( BCDE )。A因挖土机械故障停工 B因百年一遇特大暴雨延误C停工进行地质复查 D局部挖土加深增加工程量E修复发包方相关设施91该工程中构成费用索赔的事项有( ACDE )。A配合地质复查用工 B因挖土机械故障导致窝工C现场排水用工 D修复发包方相关设施用工E局部挖土加深增加工程量92索赔意向通知要简明扼要说明的内容有( ABCD )。A索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述B索赔事件的发展动态C索赔依据和理由D索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响E索赔金额场景(十四)某建设工程正在进行楼板钢筋绑扎施工。施工总承包单位的技术负责人现场检查后，确认施工进度按预定计划执行，但楼板负弯矩钢筋标高不符合设计要求，保证楼板负弯矩钢筋标高的措施不可靠，随即组织有关人员分析并制定改进措施，同时要求所属施工队立即执行。施工单位制定的改进措施主要包括：增加钢筋支架的数量；增加施工用跳板的铺设，减少对负弯矩钢筋的踩踏；在该项目部内安排一名质检员专门负责检查监督楼板负弯矩钢筋的标高；强化工人质量意识，加强成品保护。根据场景(十四)，作答下列题目。93上述改进措施主要有( ABD )。A组织措施 B管理措施 C经济措施 D技术措施E合同措施94上述质量控制过程中，所进行的动态控制工作内容可归纳为几个环节，正确的是( ABCE )。A收集实际值 B计划值和实际值比较C采取纠偏措施 D分析出现偏差的原因E调整原定的质量目标95在该项目主体结构施工阶段，涉及的建设工程项目管理类型有( ABC )的项目管理。A业主方 B设计方 C施工总承包方 D施工总承包管理方E供货方一、单项选择题 1B【解析】由于项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。故选B。 2D【解析】建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年，即从国发20035号文印发之日起至2008年2月27日止。故选D。 3C【解析】施工方项目经理对施工承担全面管理的责任：工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。故选C。 4C【解析】项目管理班子的人员可通过外部招聘方式获得，也可以对项目承担组织内的成员进行重新分配。选择合适的获取人员的政策、方法、技术和工具，以便于在适当的时候获得项目所需的高素质的并且能互相合作的人员。有时可以通过招标、签订服务合同等方式，来获取特定的人员，承担项目的一部分或大部分工作。故选C。 5B【解析】建设工程项目管理的概念中，“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。故选B。 6D【解析】建设工程项目的组织风险有：承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力；施工机械操作人员的知识、经验和能力；损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力等。故选D。 7C【解析】工程监理单位依法承担赔偿责任的情形：未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。故选C。 8B【解析】建筑安装工程间接费包括规费和企业管理费。规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用(简称规费)，包括的内容有：工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。故选B。 9C【解析】以人工费为计算基数，该分项工程的不含税造价为600+60050%+60010%=960万元。故选C。 10A【解析】施工成本核算包括两个基本环节：按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额；根据成本核算对象采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。故选A。 11C【解析】建筑安装工程费由直接费、问接费、利润和税金组成，故选C。 12B【解析】会计核算主要是价值核算。由于会计记录具有连续性、系统性、综合性等特点，所以会计核算是施工成本分析重要依据。统计核算通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标，可以计算当前的实际水平，确定变动速度，可以预测发展的趋势。故选B。 13B【解析】(1100-1000)1100100%10%，则该土方工程的价款为100016=1.6万元，故选B。 14A【解析】建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式：按月结算即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算。竣工后一次结算即建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在1个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的。可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。分段结算即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。故选A。 15C【解析】该月工程师应签证的工程款为(200700+180500)(1-5%)=21.85万元25 万元，即应付工程款小于合同约定的工程师签发月度付款凭证的最低金额，故第一个月不予签发付款凭证，放选C。 16A【解析】分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，19位应按附录的规定设置，1012位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。故选A。 17C【解析】在进行措施项目计价时，投标人可以根据施工组织设计采取的措施增加项目。故选C。 18B【解析】则其产量定额=1/时间定额=1/0.651.54m3/1日，故选B。 19D【解析】对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示，就形成项目组织结构图，或称项目管理组织结构图，故选D。 20C【解析】网络计划总工期将拖延-；，超出部分将会影响到总工期。故选C。 21C【解析】根据组织与目标的关系，为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系，故选C。 22C【解析】设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。故选C。 23C【解析】建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度，如：整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划；子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划；项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划、项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划等。故选C。 24B【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤为：调查研究和收集资料；进行项目结构分析；进行进度计划系统的结构分析；确定项目的工作编码；编制各层(各级)进度计划；协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标。则设法调整；若经过多次调整。进度目标无法实现，则报告项目决策者。故选B。 25C【解析】在pdca循环中，检查阶段的主要任务是对计划实施过程进行各种检查，故选C。 26B【解析】施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，它是在工程投标阶段编写的，故选B。 27A【解析】施工质量检验按照检验方式，可以分为自检、互检、专检和交接检验，故选A。 28D【解析】在正确合理的工程设计的前提下，投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格是建设工程质量不合格，故选D。 29A【解析】一般建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为合格或不合格，故选A。 30D【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。 31A【解析】题中发生在建工程的整体或局部坍塌事件属于在建工程施工质量事故，故选A。 32D【解析】对质量控制而言，要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的，故选D。 33D【解析】政府对建设工程质量监督的职能包括两大方面：监督工程建设的各方主体(包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定；监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。故选D 34B【解析】以顾客为关注焦点的原则：组织依存于其顾客。因此，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。任何组织均提供产品满足顾客的需求，如果没有顾客，组织将无法生存，顾客是每个组织存在的基础。故选B。 35C【解析】复评是指认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请，故选C。 36B【解析】职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员包括：员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员。故选B。 37A【解析】建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护等阶段考虑，故选A。 38A【解析】“安全生产”是指在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险的状态。故选A。 39A【解析】安全生产必须把好“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关，故选A。 40A【解析】对结构复杂，施工难度大，专业性强的项目，除制定项目安全技术总体安全保证计划外，还必须制定单位工程或分部分项工程的安全施工措施。故选A。 41B【解析】坍塌是指施工基坑(槽)坍塌、边坡坍塌、基础桩壁坍塌、模板支撑系统失稳坍塌及施工现场临时建筑(包括施工围墙)倒塌等。故选B。 42C【解析】事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，应先由事故单位负责处理，并把处理意见上报生产部或其他职能部门。故选C。 43C【解析】各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度、持证上岗制度、奖惩制度、竞赛制度和各项专业管理制度等。故选C。 44D【解析】热处理是固体废物的一种处理方式，热处理有焚烧、热解、熔烧、压缩等方法。故选D。 45C【解析】建设工程施工合同示范文本由协议书、通用条款、专用条款组成。故选C。 46D【解析】在施工过程中，发现施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此一般应由承包人承担责任，故选D。 47D【解析】施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延。故选D。 48D【解析】劳务分包合同中，劳