建设工程施工合同

建设工程施工合同建设工程施工合同 建设工程施工合同是 合同法 规定的有名合同之一 其 内容涉及建筑和法律等多方面的知识 较为复杂 建设工程施 工合同怎么写呢 以下是小编为大家整理的建设工程施工合同范 文 欢迎参考阅读 建设工程施工合同范文建设工程施工合同范文 1 甲方 全称 简称 甲方 乙方 全称 简称 乙方 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑 法 及其他有关法律 行政法规 遵循平等 自愿 公平和诚 实信用的原则 双方就本建设工程施工事项协商一致 订立本 合同 一 工程概况 工程名称 苏地 20 xx b 23 地块项目外遮阳工程 一标段 16 17 21 楼 工程地点 苏州高新区马运路北 滨河路东天之运花园 工 程内容 外遮阳制作供货和安装 二 工期要求 根据现场实际施工进度要求 四 质量标准及质保期 工程质量标准 合格 质保期 贰年 五 合同价款 单价 252 元 图纸面积为 2851 68 总价 大写 柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆 小写 718623 元 整乙方组织生产前 须现场测量窗户尺寸 并向甲方出具实测 尺寸清单 甲方认可后方可组织生产 此清单经甲乙双方签字 盖章后作为排产及竣工结算的依据 亦作为本合同的补充 具 有同等法律效力 六 组成合同的文件 组成本合同的文件包括 1 本合同协议书 2 本合同专用条款 本合同补充条款 3 本合同通用条款 4 标准 规范及有关技术文件 5 图纸 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商 变更等书面协议或文件视为本合同 的组成部分 七 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条 款 中分别赋予它们的定义相同 八 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工 竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任 九 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同 价款及其他应当支付的款项 十 合同生效 合同订立地点 苏州 本合同双方约定 签字盖章 后生效 甲方 公章 乙方 公章 法定代表人 签字 法定代表人 签字 年 月 日 年 月 日 建设工程施工合同范文建设工程施工合同范文 2 承包方 甲方 施工单位 乙方 为了明确双方在施工中的权利义务 搞好配合协调 确保 工期和工程质量 按照 中华人民共和国经济合同法 和 建 筑安装工程承包合同条例 的原则 经双方充分协商 签订本 合同 以资共同遵守执行 一 工程名称 山韵佳苑 b 区 二 工程单价 壹拾叁元 13 00 每米 三 工程内容范围 四 承包方式 单包人工 工程量约 23000m 五 工程造价 大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约 299000 00 元 六 结算方式 合同单价不变 工程量按实结算 办好签 证 验收手续 七 施工方案和工期 施工组织方案乙方应提交甲方 监 理批准 乙方必须按计划组织施工并接受甲方 监理对施工质 量和进度检查监督 严格按图施工 工期包括 开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20 xx 年 2 月 10 日 除以下原因工期顺延 天气原因 设计变更 地质原因 场地影响 甲方供桩影响 其他双方均能接受 的客观原因 八 付款方式 首期 机械设备进场试桩完成后甲方付工 程总造价的 20 中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作 量的 50 末期 施工完成后甲方付工程总造价的 90 余款 桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款 九 乙方在施工期内 甲方 监理随时派员到现场检查工 艺和质量 如发现不符有关 规定时 甲方有权指正 乙方应负 责及时改正 十 乙方在施工中 如乙方责任者发生工伤 设备损坏等 事故 均由乙方自行负责处理及赔偿 甲方概不负责 十一 甲乙双方应明确工作代表 甲方工地代表 同志 监 理单位 工地代表 徐惠明 同志 乙方工地代表 孙海燕 同志 十二 工程质量验收 由甲方会同乙方等有关单位 对工 程按规定进行总体验收 凡 在验收中发现必须返工或修补的部 分 以书面议定修补措施和期限 乙方完工后要经再验 收合格 移交甲方 此发生的费用由乙方承担 工程质量乙方负责保修 期贰年 十三 违约责任 1 按 经济合同法 2 甲方责任 未能按照合同规定履行责任 竣工期得以顺 延 由于图纸及其它原因变 更而造成的返工 停工 应采取补 救措施 以减少损失 同时给予乙方相应补偿 3 乙方责任 1 按照国家 省市有关质量验收规范验收 由乙方造成工 程质量问 题 乙方负责无偿修理 并承担由此产生的一切经济 损失 2 工期延误 每天按工程价 款总额的万分之五付给甲方作 为违约金 十四 解决合同纠纷方式 1 本合同在履行过程中发生争议 双方应及时解决 2 双方同意由 仲裁委员会仲裁 3 可向无锡人民法院起诉 十五 其它 1 甲方负责场地清理 做到三通一平 乙方严格安施工 图纸设计要求施工 2 如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失 标准为 500 00 元每天 每台机 3 施工过程中 产生的压桩以外的费用由甲方负责 4 乙方不开据工程发票 5 送桩部分超出 2 5 米按实结算 十六 本合同一式 贰 份 甲方执 壹 份 乙方执 壹 份 本合同经双方签字后生效 十七 本合同订立时间 甲方 公章 乙方 公章 法定代表人 签字 法定代表人 签字 年 月 日 年 月 日 建设工程施工合同范文建设工程施工合同范文 3 发包人 全称 以下简称甲方 承包人 全称 以下简称乙方 工程地点 一 工程名称及内容 泾川县罗汉洞石油基地两个仓库大 门加宽更换维修工程 苶水房改造工程 蒸箱改造工程 水箱 涂料工程 院子硬化工程 铝扣板吊顶工程 3 号库房门口过 梁改造工程 门房 房顶屋面彩刚瓦工程 机器安装工程 钢 货架工程 二 工程承包范围 1 仓库大门加宽更换维修工程 折除原有大门 门口地平 雨篷 洞口加宽 预制上口过梁及雨篷 制做铁大门 过梁主 筋为 6 根 18 圆罗纹钢 大门铁皮为 1 2 毫米 2 苶水房改造工程 折除原有木门 木窗折除原有混凝土 地平产除原有涂料 安装保温防盗钢门 安装双层玻璃铝合金 推拉窗 塑料板吊顶 地平为 6060 防滑地砖 墙面刷两遍乳胶 漆 3 蒸箱工程 制做蒸箱台面 瓷砖全贴 开下水槽安装 pvc 下水管 4 水箱涂料工程 水箱外墙刷两遍乳胶漆 5 院子硬化工程 三七灰土为 20 公分厚 地面混凝土为 15 公分厚 6 铝扣板吊顶工程 折除原有 pvc 顶篷 采用方钢龙骨架 间距为 6060 73 号库房门口过梁改造工程 折除原有砖过梁 制做安装 混泥土过梁 过梁主筋为 6 根 18 圆罗纹钢 沙灰抺面 刷两 遍涂料 8 门房 房顶屋面彩刚瓦工程 砌砖墙 领条采有 46 镀 锌方钢 单层彩钢瓦处理屋面 9 机器安装工程 折除原有地平 做 50 公分厚的混泥土 预埋 8 个地角螺拴 10 钢货架工程 制做 3 个货架 高度为 1 8 米 宽为 0 6 米 长 3 米 货架用 4040 的角铁 钢板厚为 1 2 毫米 三 合同工期 开工日期 竣工日期 合同工期总天数 四 工程质量标准必须达到合格标准 五 合同价款 大写 小写 六 工程严格按照现行国家地方行业标准及甲方要求进行 组织施工 确保工程质量 乙方应接受甲方现场统一管理 按 照要求的进度计划安排 配合施工 安期交工使用 七 乙方代表必须保持与甲方联系 随时处理施工过程中 出现的问题 八 乙方随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查 采取必要的安全防护措施 清除事故隐患 由于承包人安全措 施不力 造成事故的责任和因此发生的费用 由承包人承担所 有费用 九 甲方对乙方所进材料进行监督 进行批量检验验收 合格后方可施工 十 双方约定自工程