建设工程施工劳务分包合同(09.3.30日修改)剖析

合同合同编号编号 建设工程施工劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 工程名称工程名称 劳务发包人 劳务发包人 中国新兴建设开发总公司成都分公司中国新兴建设开发总公司成都分公司 劳务承包人 劳务承包人 二二 九年九年 第 2 页 共 18 页 劳务作业发包人 劳务作业发包人 以下简称劳务发包人 以下简称劳务发包人 地址 地址 邮政编码 邮政编码 劳务作业承包人 劳务作业承包人 以下简称劳务承包人 以下简称劳务承包人 地址 地址 邮政编码 邮政编码 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他法律 法规 为了确保本 合同项下的分包工程保质保量按期完成 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就劳务 分包事项协商达成一致 订立本合同 第一部分第一部分 1 1 劳务分包工程基本情况 劳务分包工程基本情况 工程名称 工程地点 崇州市工业开发区 工程概况 框架现浇结构 目前主体工程全部完成 建筑面积 分包范围 建筑施工图纸图示的全部工作内容 除开防水工程 门窗工程 幕墙工程及其 它消防 给排水 电气 电梯等工作 劳务作业内容 详见劳务费用组成价格文件 劳务作业人数 100 人 2 2 合同价款 合同价款 2 1 本工程的合同价款采用下列第 4 种方式计算 1 固定总价合同价款 2 约定不同工种劳务的工日单价 按确认的工日计算 3 综合工日单价 4 4 每平米包干价 5 约定不同分项劳务工程的单价 按确认的工程量计算 2 2 本工程的合同价款 除经劳务发包人和劳务承包人双方书面签字确认的工程变更以外 不再调整 2 3 采用第 1 种方式计价的 合同价款中包含 第 3 页 共 18 页 其中劳务费 元 合同价款共计 元 人民币 大写 元 人民 币 2 4 采用第 2 种方式计价的 不同工种劳务费工日单价分别为 单价为 元 工日 共 工日 单价为 元 工日 共 工日 单价为 元 工日 共 工日 单价为 元 工日 共 工日 单价为 元 工日 共 工日 另 中小型施工机具 设备费 元 劳务作业周转 低值易耗材料费 元 合同价款共计 元 人民币 大写 元 人民 币 2 5 采用第 3 种方式计价的 劳务费综合工日单价为 元 工日 共 工 日 另 中小型施工机具 设备费 元 劳务作业周转 低值易耗材料费 元 合同价款共计 元 人民币 大写 元 人民币 2 6 采用第 4 种方式计价的 劳务费单价建筑面积为 元 m2 建筑面积执行 的计算规则是 四川省建设工程工程量清单计价定额 2004 年 7 月 1 日 m2 另 中小型施工机具 设备费 元 m2 共 元 劳务作业周转 低值易耗材 料 费 元 m2 共 元 合同价款共计 元 人民币 大写 元 人民 币 2 7 采用第 5 种方式计价的 不同分项工程劳务费单价分别为 单价为 元 m 共 m 单价为 元 m2 共 m2 单价为 元 m3 共 m3 单价为 元 t 共 t 另 中小型施工机具 设备费 元 劳务作业周转 低值易耗材料费 元 合同价款共计 元 人民币 大写 元 人民 币 2 8 施工中发生的零星用工单价为 元 工 日 以实际发生的书面签证资料为准 因不可抗力 一周内非劳务承包人原因停水 停电 停气或劳务发包人安排任务不及时等原因造 成的停工 窝工时间累计超过 8 小时的 以实际发生的书面签证资料为准 按窝工每人 20 元 日标准补偿 第 4 页 共 18 页 2 9 劳务费包含内容为 1 工人工资 2 劳保统筹费用 3 劳动保护费用 4 管 理费用 5 各项保险费用 6 临设搭建及拆除费用 7 安全文明施工及环保费用 8 利润 9 税金 10 现场以内的临时用工费用 11 服务于工程实体 非实体材料 上 下车 场内转运费用 12 乙方雇员及参施人员在国家法定节假日施工劳动报酬等 2 10 劳务承包人委派的收取合同价款的负责人为 身份证号码 职务 联系电话 家庭住址 3 3 分包工作期限 分包工作期限 开工日期 2009 年 03 月 25 日 竣工日期 2009 年 06 月 05 日 总日历天数为 70 天 含国家法定节假日 4 4 质量标准 安全文明施工标准 质量标准 安全文明施工标准 工程质量 按国家现行的 建筑工程施工质量验收统一标准 和各专项施工验收规范验收合 格 并达到 合格 标准 结构长城杯 竣工长城杯 鲁班奖等 安全文明施工要求 杜绝重伤以上安全生产事故 食物中毒 火灾 严格按照文明施工 环 境保护的要求组织施工 创 工地 文明安全工地 文明安全样板工 地等 5 5 合同文件及解释顺序 合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下 1 本合同 2 中标通知书 3 投标书及其附件 4 招标文件及附件 5 标准 规范及有关技术文件 6 图纸及工程量清单 7 承诺书及其他法律文件 6 6 标准规范 标准规范 除本工程总 分 包合同另有约定外 本合同适用标准规范如下 1 砌体工程施工质量验收标准 屋面工程施工质量验收标准 建筑装饰工程施工质量 验收标准 建筑地面工程施工质量验收标准 7 7 图纸 图纸 劳务发包人应在劳务分包工作开工 天前 向劳务承包人提供与分包工程有关的图 第 5 页 共 18 页 纸 套 8 8 项目经理 项目经理 8 1 劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 职称 工程建造师 项目经理 证书号 身份证号码 委托权限 8 2 劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工负责人为 职称 岗位证书号 身份证号码 委托权限 9 9 材料 设备机具 构配件供应 材料 设备机具 构配件供应 9 1 劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量 品种 规格 型号 数量完全符合 要求的材料 设备机具 构配件 具体表式见附件 1 如劳务发包人不能按时提供 则应相应延 长工期并赔偿误工费用 如质量 品种 规格 型号不符合要求 劳务承包人应在验收时以书面 形式提出 劳务发包人负责在三日内更换或调整 9 2 劳务发包人负责将其提供的材料 设备机具及构配件运输到施工现场红线之内 劳务承 包人负责自行解决施工现场红线之内劳务发包人提供的材料 设备机具及构配件的水平及垂直运 输 9 3 劳务承包人应妥善保管 合理使用劳务发包人供应的材料 设备机具及构配件 9 4 施工中所需的中小型机具在施工开始前 日内由 发包方 提供 并出具清单双 方确认 详见附表 2 9 5 施工中所需的周转 低值易耗材料由 承包方 提供 并出具清单双方确认 详见附表 3 1010 担保 担保 10 1 劳务发包人 劳务承包人为了全面履行合同 应互相提供以下担保 1 劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保 按合同约定支付工程价款及履行合同约 定的其他义务 担保方式为 担保金额 担保有效期 担保合同作为 本合同附件 2 劳务承包人向劳务发包人提供履约担保 按合同约定履行自己的各项义务 担保方式为 担保金额 担保有效期 担保合同作为本合同附件 3 双方约定的其他担保事项 无 10 2 一方违约后 另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任 1111 合同价款的结算和支付 合同价款的结算和支付 11 1 结算资料 11 1 1 劳务发包人向劳务承包人提供工程施工图或工程量清单 劳务承包人依据上述书面资 料按本合同条款编制施工结算书 第 6 页 共 18 页 11 1 2 劳务承包人根据劳务发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令 安排作业人员完 成作业内容 并取得有效的书面签证单据编制人工结算书 11 1 3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更 现场签认资料等 11 2 合同价款的结算 11 2 1 劳务发包人应于每月 15 日对劳务承包人提供的上月完成的工程量给予核实 确认并 共同履行书面结算手续 11 2 2 劳务作业工作完成后 28 日内 劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料 劳务 发包人在收到结算资料后 28 日内进行核实 给予确认或者提出修改意见并办理分包工程结算手续 11 3 合同价款的支付 11 3 1 劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付合同价款 合同价款按月度支付 劳务承包人每月首先向劳务发包人提供其上月在本工程施工的全部人员的考勤表 并 保证考勤情况真实有效 劳务发包人在收取了劳务承包人提供的人员考勤表之后 支 付劳务承包人双方确认的上月已完成合同价款的 60 保留金的扣留比例为 40 其中 15 作为质量保证金 15 作为工期保证金 2 作为施工技术质量资料 竣工资料保证 金 8 作为安全文明施工及环境卫生管理保证金 劳务承包人在第二次及以后每次获 取劳务发包人支付的合同价款前 必须向劳务发包人提供上月其在本工程施工的全部 人员的工资发放表 并保证其工资发放表与其发放月份的考勤表中的人员相符 工资 发放情况真实有效 否则劳务发包人可以拒绝或暂缓对劳务承包人的合同价款支付 并且不承担拒绝或暂缓支付劳务承包人合同价款的违约责任 劳务承包人发放其工人 工资时 应由劳动者本人在工资发放表中签字并加按指印领取工资 如因代领工资发 生纠纷 由劳务承包人自行解决并承担所造成的一切经济损失 劳务承包人必须保证 其按本合同约定的劳务作业工作完成 达到了本合同规定的各项要求并通过了项目竣 工验收后 劳务发包人扣留劳务承包人双方确认的结算总价款 5 的质量保修金后 劳 务发包人则支付至结算总价的 95 保修金的返还 待保修期满 365 天后 15 日内 劳务发包人在扣除劳务承包人应承担的款项后 将余款一次性无息返还给劳务承包人 11 3 2 合同价款的支付以银行转账的形式办理 11 3 3 办理支付的手续为 劳务承包人为外地进蓉施工企业的 应向劳务发包人出据 成都 市交通运输业 建筑业 销售不动产和转让无形资产专用发票 作为收款凭证 劳务发包人须将 填写齐全的 票据收款人为劳务承包人全称的支票或汇票交付给劳务承包人在 2 10 款中指定的合 同价款收取负责人 11 3 4 由于劳务发包人将合同价款交付给合同价款收取负责人以外的人员 现金支付合同价 款 或存在其他违规支付行为的 造成的后果由劳务发包人负责 劳务承包人合同价款收取负责 人收到合同价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责 11 4 劳务承包人和劳务发包人对合同结算 支付价款发生争议时 按本合同关于争议的约定 方式处理 第 7 页 共 18 页 1212 违约责任 违约责任 12 1 当发生下列情况之一时 劳务发包人应承担违约责任 1 劳务发包人违反本合同第 11 条的约定 不按时向劳务承包人支付合同价款 2 劳务发包人不能按时提供质量 品种 规格 型号 数量符合要求的材料 设备机具 构配件造成窝工的 3 劳务发包人不能提供足够的工作面 造成窝工的 12 2 劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不能按约定支付合同价款 应按银 行同期贷款利率向劳务承包人支付拖欠合同价款的利息 并按照拖欠金额向劳务承包人支付每日 万分之三的违约金 12 3 劳务发包人不履行或不按约定履行本合同义务的其他情况时 应向劳务承包人支付 违约金 元 劳务发包人顺延延误的劳务承包人工作时间 12 4 当发生下列情况之一时 劳务承包人应承担违约责任 1 劳务承包人因自身原因延期竣工的 每延误一日 应向劳务发包人支付本合同约定总价 款1 的违约金 延误工期共超过 30 日的 劳务发包人有权解除合同 解除合同后劳务承包人 应向劳务发包人支付本合同约定总价款30 的违约金并向劳务发包人赔偿由此造成的其它损失 2 劳务承包人未在本合同约定的开工日期开工 或因施工人员数量 施工人员能力等方面 的欠缺致使工程质量 安全与工期无法达到要求 上述情况持续 30 日 经现场监理确认后 劳务 发包人可以向劳务承包人发出解除合同的通知 解除合同后劳务承包人应向劳务发包人支付本合 同约定总价款20 的违约金并向劳务发包人赔偿由此造成的其它损失 劳务承包人接到解除合同 通知后须在 10 日内撤离现场 劳务承包人不按要求退场 给劳务发包人造成的经济损失由劳务承 包人赔偿 3 劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准 劳务发包人有权要求劳务承包人返 工 劳务承包人无法完成的 劳务发包人可以委派其他劳务企业完成 产生的费用由劳务承包人 承担 由此给劳务发包人造成其它损失的 劳务承包人应赔偿损失并向劳务发包人支付本合同总 价款10 的违约金 延误的工期不予顺延 4 劳务承包人不妥善保管 合理使用劳务发包人供应的材料 设备机具及构配件 发生丢 失 损坏 浪费 由此给劳务发包人造成的损失 劳务承包人应进行赔偿 并承担因此造成的经 济损失 5 因劳务承包人责任发生施工场地周围建筑物 构筑物和地下管线及已完工部分的成品 半成品损坏 劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种处罚 6 劳务承包人因不服从管理 违反法律 法规和安全生产强制性条款 造成伤亡事故的 劳务承包人应自行负责处理并承担一切经济责任 并向劳务发包人支付本合同总价款 3 的违约金 7 劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时 应向劳务发包人支付本合同总价 款 3 的违约金 延误的工作时间不予顺延 12 5 一方违约后 另一方要求违约方继续履行合同时 违约方承担上述违约责任后仍应继续 履行合同 1212 6 6 劳务承包人及其相关人员 含劳务承包人工作人员 雇用的农民工在内 劳务承包人及其相关人员 含劳务承包人工作人员 雇用的农民工在内 采取暴力 采取暴力 第 8 页 共 18 页 威助 欧打等方式 侵害 危及总包方 劳务发包人雇员的人身安全 每次对劳务承包人单位处威助 欧打等方式 侵害 危及总包方 劳务发包人雇员的人身安全 每次对劳务承包人单位处 违约金违约金 1 1 万元 情节严重者 劳务发包人有权宣布劳务承包人严重违约并可单方解除合同 同时万元 情节严重者 劳务发包人有权宣布劳务承包人严重违约并可单方解除合同 同时 劳务承包人须赔偿劳务发包人的其它损失 劳务承包人须赔偿劳务发包人的其它损失 1313 合同份数 合同份数 本合同正本两份 具有同等效力 由劳务发包人和劳务承包人各执一份 本合同副本 4 份 劳务发包人执 2 份 劳务承包人执 2 份 劳务发包人负责向行政主管部门备案合 同 份 劳务承包人负责向行政主管部门备案人员 份 1414 补充条款 补充条款 1 劳务承包人须按劳务发包人安排的工作范围 工作面的先后顺序 合理安排工作人员 在劳务发包人指定的合理工期内 本工期符合监理方批准的进度计划 完成指定范围内的全部工 作内容 否则 每逾期一天处劳务承包人本合同总价款 30 00 的违约金 2 劳务承包人根据劳务发包人总计划安排 及时安排劳动力 如第一周进度计划不能完 成可以顺延至下一周 如连续两周计划未完成 视为劳务承包人违约 如月进度计划不能完成 视为劳务承包人严重违约 经现场监理确认后 劳务发包人可以向劳务承包人发出解除合同的通 知 解除合同后劳务承包人应向劳务发包人支付本合同约定总价款10 的违约金并向劳务发包人 赔偿由此造成的其它损失 劳务承包人接到解除合同通知后须在 10 日内撤离现场 劳务承包人不 按要求退场 给劳务发包人造成的经济损失由劳务承包人赔偿 因计划未完成延误工期所发生周 转材料和机械设备租赁费由劳务承包人承担 劳务发包人直接从劳务费用中扣除 3 因劳务发包人原因 每楼层连续两天不能按进度计划的要求提供周转材料和工程实体 材料而影响劳务承包人进度 工期相应顺延 造成劳务承包人误工的以施工现场的实际施工人数 计 经双方现场工长签证及总包方项目经理确认 按合同相关条款结算劳务费 4 因机械故障一周内累计超过两个工作日 不包括机械的正常维修保养所需的时间 工 期顺延一天 一周内停水停电超过两个工作日 工期顺延一天 5 劳务承包人必须安排持有效操作证的专业人员操作相应机械 操作人员必须按规定做 好机械的保养维护 保养维护费用包括在本合同的价款中 6 本工程由劳务发包人供应的材料 劳务承包人不得计取保管费 劳务承包人分包作业 范围内的工程材料 包括边角料 不得擅自处理 如有违反每次处该批材料价款十倍的处罚 情 节严重的移交公安机关处理 7 本劳务分包工程竣工后 劳务承包人须按劳务发包人指定的期限和内容将工程相关图纸 其它原始资料交还劳务发包人 否则 逾期交还一日 处劳务承包人本合同总价款 30 00 的违约 金 劳务发包人有权直接从工程结算款中扣除 1515 合同生效 合同生效 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效 法定代表人应出示身份证明书 委 托代理人应出示授权委托证明 合同订立时间 2009 年 月 日 合同订立地点 第 9 页 共 18 页 附件一 劳务发包人供应材料 设备机具 构配件计划清单 附件二 劳务承包人供应中小型机械设备清单 附件三 劳务承包人提供周转 低值易耗材料清单 附件四 建筑工程质量管理奖罚制度 附件五 施工现场安全文明施工的奖罚制度 附件六 劳务承包人法人授权委托书 附件七 劳务承包人中标承诺书 第二部分第二部分 1616 劳务发包人的 劳务发包人的权利和权利和义务义务 16 1 组建与工程管理相适应的项目管理班子 全面履行总 分 包合同 组织实施施工管理 的各项工作 对工程的工期和质量向业主负责 16 2 劳务发包人有权对劳务承包人实施的劳务作业进行监督检查 并提出整改要求 16 3 劳务发包人应贯彻落实实名制管理要求 履行监管职责 并按规定留存管理资料 16 4 负责编制施工组织设计 统一制定各项管理目标 组织编制年 季 月施工计划 物资 需用量计划表 实施对工程质量 工期 安全生产 文明施工 计量析测 实验化验的控制 监 督 检查和验收 16 5 负责组织图纸会审 制订施工方案 并进行技术交底 统一安排技术档案资料的收集整 理及交工验收 16 6 统筹安排 协调解决非劳务承包人独立使用的生产 生活临时设施 工作用水 用电及 施工场地 16 7 按时提供图纸 及时交付应供材料 设备 所提供的施工机械设备 周转材料 安全设 施保证施工需要 16 8 按本合同约定 向劳务承包人支付合同价款 并实现 月结月清 16 9 负责与工程发包人 监理 设计及有关部门联系 协调现场工作关系 16 10 负责办理本合同所涉及的备案手续 16 11 有权撤换劳务承包方施工现场不负责任 不服从管理的在岗人员 1717 劳务承包人义务 劳务承包人义务 17 1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责 组织具有相应岗位资格证书 的熟练工人投入工作 自觉遵守法律法规及施工现场有关规章制度 17 2 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案 施工现场必须实行劳务用工 实名制 管理 并做好工人出勤记录 任务完成记录 17 3 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求 每月月底前 5 天提交下月施工计划 有阶段工期要求的提交阶段施工计划 或按劳务发包人要求提交旬 周施工计划 以及与完成上 述阶段 时段施工计划相应的劳动力安排计划 经劳务发包人批准后严格实施 17 4 严格按照设计图纸 施工验收规范 有关技术要求及施工方案和技术交底精心组织施 第 10 页 共 18 页 工 确保工程质量达到约定的等级 科学安排作业计划 投入足够的人力 物力 保证工期 加 强安全教育 认真执行安全技术规范 严格遵守安全制度 落实安全措施 确保施工安全 加强 现场管理 严格执行建设主管部门及环保 消防 环卫等有关部门对施工现场的管理规定 做到 文明施工 每分部分项工程施工完后自检合格 报项目部复查 如一次性验收不合格 执行 工 程质量奖罚制度 相关条款 同时签发 工程质量整改通知单 在规定的期限完成整改项目 经 复检仍不合格 按工程质量奖罚管理制度加倍处罚 劳务承包人须承担由于自身责任造成的质量 修改 返工 工期拖延 安全事故 现场脏乱造成的损失及各种处罚 17 5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理 监督和检查 接受劳务发包人随时检查其设 备 材料的保管 使用情况 及其操作人员的有效证件 持证上岗情况 且持证上岗率必须达到 100 17 6 按劳务发包人统一规划堆放材料 机具 按劳务发包人标准化工地要求设置标牌 搞 好生活区的管理 做好自身责任区的治安保卫工作 17 7 按时提交报表 完整的原始技术经济资料 配合劳务发包人办理交工验收手续 17 8 做好施工场地周围建筑物 构筑物和地下管线及已完工部分的成品 半成品保护工作 17 9 妥善保管 合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人为工程服务的机具 周转材 料及其他设施 17 10 劳务承包人须服从劳务发包人转发的工程发包人及工程师的指令 17 11 劳务承包人必须与每个劳务作业人员签订劳动合同 不得私招乱雇 使用零散工 17 12 劳务承包人必须每月按时向劳务人员结算 发放劳动报酬 发放数额不得少于当地最 低工资标准 并做好劳务报酬发放记录 17 13 劳务承包人收到劳务费后必须首先支付工人劳务报酬 17 14 严格履行中标承诺书中的各项内容 乙方及其雇员自原放弃对发包方中国新兴建设开 发总公司的诉讼 1818 文明安全施工与职业病防治 文明安全施工与职业病防治 18 1 劳务发包人应严格按照建设工程安全生产管理有关规定 负责施工现场整体安全施工的 组织工作 并有详尽的安全施工方案 18 2 劳务承包人在动力设备 输电线路 地下管道 密封防震车间 易燃易爆地段以及临 街交通要道附近施工 实施爆破作业 在放射 毒害性环境中工作 含储存 运输 使用 及使 用毒害性 腐蚀性物品施工时 劳务发包人要向劳务承包人提供安全防护措施 费用由劳务发包 人承担 18 3 劳务承包人要遵守国家有关法律 法规 执行劳务发包人文明施工安全管理的有关规定 服从劳务发包人的管理 杜绝违章指挥 违章操作 违反劳动纪律 18 4 劳务承包人必须按照成都市建委及相关部门的要求 作业人员超过 50 人的配备专职安 全员 不足 50 人的配备兼职安全员 同时各个班组配备安全监督员 专职安全员必须经建设行政 主管部门组织的 三类人员 考核合格 具备安全生产资格证书 18 5 劳务承包人施工人员进入施工现场前必须备齐成都市外来人员应办理的各种证件 并建 第 11 页 共 18 页 立施工人员花名册 劳务承包人应杜绝传染病患者住进生活区 杜绝聘用不满 16 周岁童工和超过 55 周岁人员从事施工作业 18 6 劳务承包人要按规定对所属人员进行安全生产教育培训 必须做到 对新员工 转岗人 员进行三级教育和考核 特种作业人员保证 100 持证上岗 其他人员分工种进行操作规程培训 考核合格后方可上岗 进行班前安全教育 及时把安全技术交底 操作规程 劳务发包人安全管 理要求等进行教育 使作业人员掌握安全注意事项和安全措施 各种安全教育和培训必须做好记 录 18 7 劳务承包人必须向施工人员提供符合防护要求的劳动保护用品 如安全帽 安全带及其 他保护用品 并确保正确佩带和使用 尤其是有可能从事高处作业的钢筋工 木工 砼工 外立 面装修作业人员以及架子工必须全部配备安全带 18 8 劳务承包人应熟悉施工现场消防设施的位置 非火警不得擅自动用 应组织消防演练 掌握基本灭火技能和逃生自救常识 发生火情和隐患 及时报告劳务发包人保卫消防管理人员 并采取有效措施扑灭火情 消除隐患 18 9 劳务承包人进行明火作业 必须先办理动火证 清理作业涉及区域的易燃易爆物品 设 置看火人 配灭火器材 18 10 劳务承包人应贯彻落实劳务发包人综合管理体系文件中有关环境管理体系的要求 严 格落实控制噪声 扬尘 水污染 有毒有害废弃物 道路遗洒 节约资源的要求 18 11 劳务承包人自带的用电设备 开关箱必须提供产品的 3C 认证 产品生产许可证 产品 合格证及产品序号 禁止采购和使用假冒伪劣开关箱及漏电开关 劳务承包人自带设备 开关箱 进场时 应主动接受劳务发包人的技术性能检测 合格后方可带入施工现场 安装使用前必须经 过劳务发包人的验收 合格后方可投入使用 18 12 劳务承包人必须做到机械设备定专人操作 非指定操作人员禁止动用机械设备 18 13 劳务承包人施工前必须检查作业现场的安全防护 机械设备 临时用电 消防设施和 器材是否满足施工安全要求 如存在安全隐患及时向劳务发包人报告解决 不准在安全得不到保 障的情况下盲目施工 18 14 劳务承包人施工人员不能破坏安全防护 机械设备 临时用电 消防以及其它与安全 生产密切相关的设施和器材 如因特殊情况进行拆除 更改 挪动 必须经劳务发包人书面认可 并采取可靠的补救措施后方可进行 18 15 劳务承包人宿舍管理必须做到 禁止未经劳务发包人同意私自架设电线 禁止使用电 炉子 电褥子 碘钨灯 自制电热器具及未经允许的其它大功率电热器具 禁止在蚊帐内安装电 扇和照明灯具 禁止在床铺上吸烟 禁止留宿非本施工现场人员 18 16 劳务承包人必须经劳务发包人同意设置食堂 不准在宿舍 库房内私自设炊具做饭菜 食堂应做到 三证 卫生许可证 炊事员个人健康证 卫生知识培训证 齐全 炊具保持干净整 洁 炉灶用火确保安全 食品 炊具生熟分开 不供腐烂变质食品 夏季不吃凉拌菜和扁豆 18 17 劳务承包人发现职工有头疼 发热 咳嗽 腹痛等传染病症状 立即向劳务发包人报 告 及时采取措施防止传染病蔓延 18 18 劳务承包人应贯彻落实劳务发包人职业安全卫生管理体系文件 按规定安排专业从事 有害作业场所作业的职工进行体检 为职工配备有效的作业防护用品 并严格遵守劳动法对劳动 第 12 页 共 18 页 工时制度 劳动卫生要求 职工健康管理等方面的规定 如发现职业病患者 其处理办法严格执 行国家有关法律 法规 18 19 劳务承包人应接受劳务发包人的监督检查 对劳务发包人检查中发现的违章 隐患应 及时整改 如劳务承包人不及时整改或检查中发现重大隐患和严重违章 劳务发包人可依据安全 生产协议书中奖罚规定进行处罚 1919 事故处理 事故处理 19 1 发生重大伤亡及其他安全事故 劳务承包人应保护事故现场 并立即报告劳务发包人 劳务发包人应按有关规定上报有关部门 同时协同劳务承包人对事故进行处理 19 2 劳务承包人及劳务发包人应积极做好事故调查 处理工作 负责伤亡人员家属的安抚 经济补偿等善后工作 避免过激行为的发生 19 3 由于劳务发包人安全施工方案不完善造成的安全事故 责任由劳务发包人承担 由于 劳务承包人不能落实安全施工方案或不服从劳务发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由劳 务承包人承担 并承担因事故造成的经济损失 2020 施工人员参加工伤保险 施工人员参加工伤保险 按照成都市建筑业农民工参加工伤保险工作的有关规定及国家相关管理办法执行 2121 工程量的确认 工程量的确认 21 1 采用固定合同价款方式的 施工过程中不计算工程量 21 2 采用工日单价或平米包干计价方式的 由劳务承包人每月 日前按月 或旬 日 将完成的工程量报劳务发包人 由劳务发包人确认 对劳务承包人未经劳务发包人认可 超出设 计图纸范围或因劳务承包人原因造成返工的工程量 劳务发包人不予计量 2222 施工变更 施工变更 22 1 施工中如需对原工作内容进行变更 工程发包人和劳务发包人双方书面确认并经监理签 认的变更可作为劳务价款结算的依据 劳务发包人应提前 7 天以书面形式向劳务承包人发出变更 通知 并提供变更图纸和说明 劳务承包人按照劳务发包人发出的变更通知及有关要求 进行下 列需要的变更 1 更改工程有关部分的标高 基线 位置和尺寸 2 增减合同中约定的工程量 3 改变有关的施工时间和顺序 4 其他有关工程变更需要的附加工作 22 2 由非劳务承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的劳务承包人损失 由劳务 发包人承担 延误的工期相应顺延 因变更减少工程量 合同价款应相应减少 工期相应调整 22 3 由劳务承包人原因造成的变更费用由劳务承包人承担 由此导致劳务发包人的损失由 劳务承包人负责赔偿 延误的工期不予顺延 第 13 页 共 18 页 2323 施工验收 施工验收 23 1 劳务承包人施工完毕 应向劳务发包人提交完工报告 通知劳务发包人验收 劳务发包 人应当在收到劳务承包人的上述报告后 7 天内对劳务承包人的施工成果进行验收 验收合格或者 劳务发包人在上述期限内未组织验收的 视为劳务承包人已经完成了本合同的约定工作 但劳务 发包人与工程发包人间的分部 子分部 工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工 质量不合格时 劳务承包人应负责无偿修复 不延长工期 并承担由此导致的劳务发包人的相关 损失 23 2 全部工程竣工 包括劳务承包人完成工作在内 一经工程发包人验收合格 劳务承包人 仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对劳务发包人承担保修责任 2424 施工配合 施工配合 24 1 劳务承包人应配合劳务发包人做好以下工作 1 劳务发包人对其工作的初步验收 2 劳务发包人按工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容 施 工场地的检查 3 分部 分项工程验收 工程竣工验收等 24 2 劳务发包人或施工场地内第三方的工作必须由劳务承包人配合时 劳务承包人应按劳务 发包人的指令予以配合 劳务承包人按约定完成劳务作业 必须由劳务发包人或施工场地内的第 三方进行配合时 劳务发包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合 2525 索赔 索赔 25 1 劳务发包人根据总 分 包合同向工程发包人业主递交索赔意向通知或其它资料时 劳务承包人应予以积极配合 保留并出示相应资料 25 2 在劳务作业实施过程中 如劳务承包人遇到不利外部条件等根据总 分 包合同可以 索赔的情形出现 则劳务发包人应该采取一切合理步骤 向工程发包人主张追加付款或延长工期 当索赔成功后 劳务发包人应该将索赔所得的相应部分转交劳务承包人 2626 争议 争议 26 1 劳务发包人和劳务承包人在履行合同时发生争议 可以自行和解或要求有关主管部门调 解 任何一方不愿和解 调解或和解 调解不成的 双方约定采用下列第 2 种方式解决争议 1 向 申请仲裁 2 向 当地 人民法院起诉 26 2 发生争议后 除非出现下列情况 双方都应继续履行合同 保持工作连续 保护好已完 工作成果 1 单方严重违约导致合同确已无法履行 2 协商停止合同工作 且为双方接受 3 仲裁机构要求停止合同工作 第 14 页 共 18 页 4 法院要求停止合同工作 2727 禁止转包 禁止转包 劳务承包人不得将本合同项下的劳务作业转包给他人 否则 劳务承包人将依法承担责任 2828 不可抗力 不可抗力 28 1 不可抗力事件发生后 劳务承包人应立即通知劳务发包人 并在力所能及的条件下迅速 采取措施 尽力减少损失 劳务发包人应协助劳务承包人采取措施 劳务发包人认为劳务承包人 应当暂停工作的 劳务承包人应暂停工作 不可抗力事件结束后 48 小时内劳务承包人应向劳务发 包人通报受害情况和损失情况 预计清理和修复