温州迦南建筑装饰工程有限公司施工合同

温州迦南建筑装饰工程有限公司施工合同温州迦南建筑装饰工程有限公司施工合同 按照 中华人民共和国经济合同 和 建筑安装工程承包合 同条例 的规定 依据建设部 国家工商行政管理颁发的 建 筑工程施工合同示范文本 并结合工程具体情况 为明确双方 在施工过程中的权利 义务和经济责任 业主 以 下称为甲方 与温州迦南装饰有限公司 以下称为乙方 经协商一 致双方簦订本合同 以资共同遵守 一 工程项目 一 工程项目 1 工程名称 2 工程地点 3 承包方式 4 清工工资预算 元 管理费 元 5 工程建筑面积为 平方 工程造价为人民币 元 6 工程内容 详见施工图字纸 7 工程质量 合格 工程质量和验收标准按照 建筑装饰装修 工程质量验收规范 编号 GB50210 2001 标准 二 工程期限二 工程期限 根据实际工程需要 工程总工期为 天 自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收 三 工程款项的支付方式三 工程款项的支付方式 第一次 进场施工前支付承包额的 计人民币 元整作为启动资金 第二次 工程开工 天后付承包额的 计人民币 元作为工程进度款 第三次 工程开工 天后付承包额的 计人民币 元作为工程进度款 第四次 工程完工后 15 天内付承包额的 计人民币 元作为工程尾款 四 施工变更四 施工变更 在施工过程中 如甲方要临时变动设计方案或增加项目 必须 提早 5 天向乙方提出书面变更通知 乙方在保证质量和不降低设计 标准的前提下提出修改设计 工艺的建议 以及增加费用预算 要 经甲方认可后双方簦订补充合同并待甲方将变更和增加款一次性付 给乙方后才能实施 五 工程验收五 工程验收 工程竣工后 乙方应通知甲方验收 甲方在接到验收通知后三 天内组织验收 并办理移交结算手续 在末办好验收交接结算手续 之前 甲方如预先使用 视同验收通过 既甲方无条件支付乙方工 程尾款总额 六 工程保修事宜六 工程保修事宜 工程竣工验收后 在规定的保修期内 保修期为 1 年 凡因施 工造成的质量事故和质量缺陷均由乙方负责保修 如是甲方自行购 买的材料造成的质量问题和人为造成的质量缺陷由甲方自负或由乙 方维修 甲方付相应的维修费用 七 双方责任七 双方责任 1 乙方负现场的施工图纸以及的施工进度和质量问题 施工图 纸须经甲方认可后生效 2 乙方负责一切现场施工的安全状态 如乙方管理上出现的过 失 而造成现场施工人员人身安全出现问题 则由乙方自行承担 3 甲方应承担相应审批手续 八 违约责任八 违约责任 工程质量不符合规定的 乙方负责无偿修理或返工 如甲方资 金末到位或因甲方其它原因所造成的工期延误则乙方不予承担责任 九 九 甲方的每次工程进度款应按照合同规定的日期按时履行支 付给乙方 否则乙方可以暂停施工 因此造成的工期延误由甲方负 责 十 十 甲方自购材料如出现质量问题其责任及因此而发生的相应 费用均由甲方自负 十一 十一 原则上施工所用的主要材料及器具由甲方提供款式 色 泽 并由乙方购买 出现质量问题其责任及因此发生的相应费用均 由乙方承担 十二 十二 本合同附工程施工图 工程预算书各一份 并以此为参 考 如甲方要求乙方所购买的材料超出预算金额 甲方应根据实际 价差而加付工程款 十三 争议解决方式 十三 争议解决方式 1 本合同在履行期间 双方发生争议时 双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解 2 当事人不愿意通过协商或者协 商不成时 双方可选择下列 方式 a 温州仲裁委员申请仲裁 b 向人民法院起诉 十四 附则 十四 附则 本合同一式二份 甲 乙双方各执一份 本合同 自双方代表签字加盖双方有效印章后生效 工程验收 工程款结算 后终止 甲方 盖章 乙方 盖章 户主