大桥桥面格子梁钢结构制作加工合同

东平大桥桥面东平大桥桥面 1 20 纵横梁钢结构制作工程分包合同纵横梁钢结构制作工程分包合同 发包人 全称 承包人 全称 以下简称 甲方 将东平大桥桥面纵横梁钢结构 制作工程委托 以下简称 乙方 施工 为明确双方责任 依照 中华人 民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其它有关法律 行政法规 遵 循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 发包人和承包人双方就分包工程施工 事项经协商达成一致 订立本合同 一 工程名称 东平大桥桥面纵横梁钢结构加工制作 桥位焊接工程 二 工作内容 钢结构桥面 1 20 纵横梁加工制作 桥位焊接 包括材料采 购 下料 组拼 涂装 运输 桥位焊接 钢结构总重量 1136 7 t 三 工期要求 1 开工日期 甲方要求乙方于 2005 年 3 月 25 日前将用于本工程的钢 构件按甲方计划运送至甲方施工现场 乙方必须于 2005 年 10 月底完成 全部钢构件工地焊接并报监理工程师验收 2 本工程合同工期七个月 四 质量标准 1 乙方根据甲方提供的施工蓝图和相关的技术规范 标准文件 保证 所提供的产品的规格 尺寸 焊接质量等满足甲方 监理工程师的技术 检测要求 2 乙方对产品责任范围内的质量以及由此引起的其他缺陷事故负全部责 任 乙方严格按甲方提供的施工图纸 技术要求 监理指令及国家颁发的施工 规范和标准等进行施工 3 乙方所承包的工程 必须全部达到国家现行的工程质量验收标准中规 定的优良工程标准 4 隐蔽工程必须经甲方现场技术负责人和业主及监理工程师验收签字后 方可进行下一道工序施工 虽然甲方验收合格后 但仍不免除乙方对整个合同 工程质量应承担的全部责任和义务及质量终身责任制 5 乙方在施工中发生质量问题 未经现场甲方技术质量负责人研究做出 处理方案前 乙方不得擅自处理 如因乙方原因出现的工程质量问题 一切费 用及后果全部由乙方承担 6 乙方对所施工质量负全责 施工过程中的所有原始资料及竣工资料均 由乙方按甲方 业主和监理要求完成任 五 甲方责任 1 提供全套施工蓝图肆套和相关的技术规范和标准文件 2 负责组织设计院和乙方工程技术人员召开设计联络会 进行技术交 底 3 协调业主 监理工程师开展对产品制造过程中的检验以及竣工验收 工作 并负责审批乙方提供的施工组织设计 检测 验收表格等文件 4 负责构件的现场吊装 负责乙方工地施工辅助配合及提供乙方便利 甲方指派一名工程师为施工联系及负责人 5 在不影响工期的前提下负责办理工程结算 支付工程进度款 6 负责整个工程相关的评审组织工作 费用由乙方支付 六 乙方责任 1 钢材由承包方负责采购 验收 保管 2 严格按甲方提供的施工图纸及行业规范和技术标准进行施工 负责 对甲方提供的图纸进行施工转换 并编制施工工艺文件 3 编制合理的施工计划 认真做好本工程的工厂内加工 制作及工地 焊接 满足合同工期要求 服从甲方施工生产的有关规定 如甲方认为 乙方生产进度难于保证施工节点要求时 乙方应无条件增加设备和人力 投入 4 乙方应视工程情况及时调整作业项目及劳动力部署 保证节点工期 甲方不承担任何原因引起的停工 窝工费用 5 建立健全安全生产 文明施工组织机构 自行负责施工中人 车 机的安全 在施工过程中发生的一切安全事故 责任由乙方负责并承担 一切费用 并保障甲方免于承担与此有关一切索赔 诉讼 损害赔偿等 其他费用 6 服从监理工程师即甲方代表对工程质量 安全 进度的监督 检查 和统一指挥 并对甲方提出的有关质量 安全 进度问题进行有效的防 范 整改 7 乙方对其人员安全及实施的工程质量负全部责任 负责对职工进行 安全教育 为其配备规定的劳动保护用品 提供必要的安全设施 8 乙方应接受本工程业主指派的施工现场监理工程师及甲方驻现场工 程师的监督检查 并积极配合 9 施工过程中的所有原始资料均由己方按甲方 业主和监理的要求完 成 并及时上报 10 按验收大纲的要求 积极配合监理工程师的验收和竣工工作 所有 焊接工艺评定 产品试板均应通知甲方质检员及监理监督旁站取样复验 工作 七 工程价款 计量 结算与支付 1 本工程价格为 10980 元 吨 总价暂定元 以图纸重量为准 2 本工程开工后以每月 25 日报审生产量为期中计量支付条件 每月完成 工程量不得少于 100 吨 中期进度款支付 65 金额 3 全部制作完成 经监理工程师检查验收合格并签发支付证书后 工程款 除 5 质保金外余款一次结清 4 质保金在本工程竣工验收合格后 1 年退还 50 在整个工程缺陷期满 全桥交工验收之日起 24 个月 并发给缺陷责任终止证书 30 天内 退还 剩余 50 质保金 八 施工管理 1 承包人在工程开工前 按发包人要求提供工程组织设计报发包人审 批 2 发包人根据国家质量验评标准规范进行技术交底和组织验收 承包 人按照施工图 设计说明 发包人审定的施工组织设计的要求进行施工 保证工程质量 如果质量不符合标准 必须返工修理 其工料费损失由 承包人承担 如工程质量低劣又无法挽救的 应由承包人负责赔偿全部 损失 发包人有权对承包人采取其他惩罚性措施 3 在施工过程中 因承包人引起质量 资金 工期等原因 导致发包 人不能履行本工程合同 承包人无条件退场 并承担由此引起的损失 九 安全施工 1 发包人应向承包人进行安全法律 法规及业主单位 路桥华南工程 有限公司安全规章制度的交底 承包人安全负责人必须持有有效的安全 岗位证书方可上岗 特殊岗位施工人员必须持有有效的特殊工种操作证 方可上岗 2 发包人对承包人承担的工程要提出安全要求 承包人违反安全法规 规章制度 发包人有权监督并提出考核意见进行处罚 承包人必须高度 重视安全施工 3 承包人在施工过程中必须安排专职或兼职人员管理安全 防火 治 安等工作 并落实安全 防火 治安负责人 4 承包人安全目标 本工程人员伤亡事故为零 重大机械设备事故为 零 重大火灾交通事故为零 创无事故工程 十 工程竣工 1 发包方组织承包方及有关单位在正式验收 15 天前编制好全部竣工文 件 承包方应提供全面完整的钢结构各项质量验收合格证明文件 2 本工程正式验收 15 天前 乙方应编制好包括正式竣工图 已完工程 数量报告 已完工程技术资料等的竣工文件一式 7 份 3 竣工文件在本合同计量结算后移交给甲方 十一 违约责任 1 承包人承包的工程项目 不得再行分包 若违反规定 发包人有权 终止合同 并视情况要求承包人赔偿 2 合同签订后 不经双方协商同意 任何一方不得随意变更或解除 如承包人单方解除合同时 应由承包人赔偿因影响施工计划所造成的经 济损失 如发包人无故解除合同 应赔偿承包人因此造成的经济损失 十二 补充条款 在施工过程中 双方有关工程洽商 变更等书面协议 会议纪要或文件 视为本合同的组成部分 并作为最后结算的依据 十三 附则 1 承包人必须自觉遵守国家计划生育规定和公司有关管理制度 承包 人有违规行为除按规定处罚外 发包人有权终止合同 2 本合同未尽事宜 发包方和承包方双方协商解决 3 本合同发生纠纷时 可向本工程所在地人民法院起诉 或向武汉市 仲裁委员会申请仲裁 4 本合同