钢结构工程施工合同

合同合同 编号 编号 合同签订地 合同签订地 工工程程 施施工工合合同同 建设单位 甲方 施工单位 乙方 有 限 公 司 年 月 日 工工程程施施工工合合同同 甲 乙双方在自愿 平等 协商 互利的基础上就甲方委托 乙方制作安装 工程 签订以下合同条款 一 工程名称 二 施工地址 三 承揽项目范围 1 预埋件及钢架 2 屋面板 3 墙体板 4 土建 无 四 工程价格 工程总造价 暂定价格 金额小写 元 根据国家税务总局国税发 2002 117 号文规定 总造价应 分别列明 其中 材料及制作费 施工费用 五 开工日期 1 乙方收到甲方预付款之日起 开始加工制作钢构 加工 期 10 天 基础混凝土强度达到设计强度后 钢构进入施工 现场 30 日安装完毕竣工交付验收 因停水 停电 或自然灾害等不可抗力造成的影响顺延工期 六 付款方式 1 合同签定叁日内 甲方支付给乙方工程总造价的约 40 计 小写 1 元 2 钢构件材料进入施工现场 甲方 5 日内支付给乙方工程 总造价的约 30 计 3 玻璃材料进入施工现场 甲方 5 日内支付给乙方工程总 造价约 10 计 4 在交付验收后 7 日内付至决算价的 97 5 质保金为约 3 计 0 元 大写 捌 仟元整 质保期壹年 质保期满甲方 30 天内付清 6 本工程款必须汇入乙方指定银行帐户或现金交公司财务 由公司财务出具票据 7 甲方如超过 3 日支付给乙方预付款的 工程造价根据市 场价适当调整 加工安装工期同时顺延 8 七 责任分工 1 施工期间 甲 乙双方需各派一名代表 负责协调 衔 接有关事宜 2 甲方保障施工现场的三通 水通 电通 路通 一平 场 地平整 在乙方进入施工现场前完成 并由乙方代表签字 3 甲方按乙方要求做好土建 要求预埋件接住面必须平整 位置准确 标明轴线高差 相邻墙面相对高差不得超过 5mm 全 部总高差不得超过 10mm 4 甲方为乙方的安装人员提供办公和食宿用房 施工中所 用的水 电由甲方无偿提供 施工中所用的各种脚手架 包括架 板 及吊装设备 均由乙方自行解决 5 乙方在安装期间 要严格按照操作规程施工 与甲方保 持密切联系 共同协商有关技术配合问题 确保施工安全 在施 工中 因乙方违章作业所造成的人身伤亡事故 一切后果由乙方 承担 因甲方或第三方原因造成的人身伤亡事故 责任由甲方或 第三方承担 6 施工过程中 因甲方原因造成的停工 误工 窝工 工 期顺延并由甲方承担费用 如甲方提出材料检测 检测所产生一 切费用由甲方承担 7 甲方负责并协调外部一切关系 所产生协调费 配合费 及一切费用由甲方全额承担 八 工程验收 1 乙方须严格按照图纸和行业标准及有关技术文件进行加 工 制作 安装 并做好各项自检工作 确保工程质量 2 工程竣工后 由甲方组织验收 乙方配合验收并向甲方 提供以下资料 1 工程所用材料的 产品 合格证书 2 工程所用材料的质量保证书复印件 3 工程其他相关技术文件 3 钢结构工程竣工验收不受土建工程进度影响 甲方应在 乙方竣工之日起 7 日内验收完毕 并向乙方出具书面验收结论 逾期视为验收合格 4 工程竣工验收后 建设单位方可使用 如提前使用视同 验收合格 使用期间造成的工程损坏 由使用方承担责任 九 合同变更与纠纷处理 1 乙方施工过程中 甲方要求变更设计 应通过设计部门 同意后 由甲方向乙方提交书面变更通知 作为合同一部分应延 长工期 调整工程造价 2 本合同发生纠纷时 可先由甲 乙双方协商解决 协商 不成时由乙方管辖地法院裁决 3 乙方按合同 材料到达施工现场 甲方不按合同付款 乙方有权停工或顺延工期 4 乙方承建的工程所有权自工程款付清时起转移 若甲方 未付清工程款 建筑物的所有权仍归乙方所有 十 乙方应承担乙方所施工工程的质量问题 同时做好后期服务 十一 本合同一式 4 份 甲 乙各执 2 份 十二 自双方签字盖章乙方收到预付款合同生效 十三 甲方 盖章 乙方 盖章 法定代表人 签章 法定代表